1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 77 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。（A）监理单位（B）分公司（C）建设单位（D）施工企业2 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（A）债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务（B）债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务（C）保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务（D）保证人
2、和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务3 建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。（A）性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查（B）效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据（C）适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式（D）申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证4 建筑工程一切险责任范围包括( )。（A）维修保养或正常检修的费用（B）盘点时发现的短缺（C）意外事故（D）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失5 在国外，建筑工程一切险的投保人
3、一般是( )。（A）业主（B）承包人（C）监理人（D）发包人6 无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为( ) 。（A）有效（B）无效（C）公证后有效（D）追认后有效7 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）承诺通知到达要约入之前（C）承诺通知发出之前（D）承诺通知到达要约人之后8 按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（A）价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行（B）价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行（C）无论上涨还是下降均按新价格
4、执行（D）无论上涨还是下降均按原合同价执行9 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（A）按交易习惯（B）依据合同的相关条款（C）签订补充协议（D）按履行义务一方承担的原则10 合同法规定，缔约过失责任属于( )责任。（A）违约（B）侵权（C） “先合同义务”（D）无过错11 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（A）按合同约定的违约金要求对方赔偿（B）按实际损失加上违约金要求对方赔偿（C）在原约定的违约金基础上适当增加一定比例违约金（D）请求法院增加超过违约金部分损失12 建设工程施工合同(示范文本)中规定，如果发包人不按合
5、同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。（A）撤销权（B）不安抗辩权（C）后履行方抗辩权（D）同时履行抗辩权13 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（A）有效，但应由采购员向乙公司支付货款（B）有效，由甲施工企业向乙公司支付货款（C）无效，由采购员向乙公司支付货款（D）无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担14 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承
6、包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（A）施工合同成立，但不生效（B）施工合同成立，且已生效（C）施工合同不成立，不生效（D）施工合同不成立，但有效15 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（A）未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿（B）违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任（C）未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿（D）违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任16 合同法规定，要约生效条件为( )。（A）要约人向受要约人发出要约（B）要约人与受要约人共同在要约文件上签字（C）受要约人作出
7、有效承诺（D）要约以任何形式到达受要约人17 设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明 ( )。（A）要约生效（B）承诺生效（C）合同成立（D）合同生效18 投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是( ) 。（A）投标文件没有加盖公章（B）投标文件中的大写金额与小写金额不一致（C）投标担保金额多于招标文件的规定（D）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认19 某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天时才做出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内
8、容不一致，对该问题应以( )。（A）招标文件为准，开标时间后延（B）招标文件为准，开标时间不变（C）书面解答为准，开标时间后延（D）书面解答为准，开标时间不变20 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（A）投标报价 1 000 万元人民币，评标价 950 万元（B）投标报价 1 050 万元，评标价 940 万元（C）投标报价 980 万元，评标价 970 万元（D）投标报价 950 万元，评标价 960 万元21 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( ) 。（A）以总价金额为准，由评标委员会直接
9、修正即可（B）以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认22 下列有关对评标委员会对投标文件进行详评的叙述中，不正确的说法是( )。（A）评审时可以再采用招标文件中要求投标人考虑因素以外的任何条件作为标准（B）评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据（C）如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标（D）“评标价 ”既不是投标价也不是中标价23 在
10、选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。（A）选定权（B）批准权和否决权（C）建议权（D）直接指定权24 有关监理合同酬金的叙述，不正确的说法是( )。（A）额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额（B）一般情况下，新建、改建、扩建的工程，工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收（C）按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法（D）监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，所获得经济奖励=工程费用节省额 报酬比率25 建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( ) 的责任。（A）违约（B）
11、缔约过失（C）监理失职（D）全部损失26 监理合同的有效期是指( )。（A）合同约定的开始日至完成日（B）合同签订日至合同约定的完成日（C）合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日（D）合同约定的开始日至工程验收合格日27 依据建设工程委托监理合同(示范文本)监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( ) 止。（A）完成监理合同约定的监理工作之日（B）监理合同规定的到期日（C）被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日（D）完成正常工作和附加工作之日28 设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（A）发包人承担（B）设计人承担（C）双方各自承担（D）设计审批部门承担2
12、9 设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。（A）组织对设计文件的审查、鉴定和验收（B）办理设计文件的报批手续（C）选定设计文件依据的设计规范（D）为现场的设计人提供必要的工作条件30 通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。（A）招标文件要求的天数（B）投标书内承包人承诺的天数（C）发包人和承包人协商的天数（D）承包人提交的施工组织设计中的天数31 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。（A）乙承包人（B）发包人（C）甲承包人（
13、D）工程师32 依据建设工程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）设备供应人（D）发包人和承包人分别33 施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。（A）工程本身的损害（B）因工程损害导致的第三方财产损失（C）承包人的施工机械损坏（D）工程所需清理费用34 工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是( ) 。（A）要求承包人在合理的状态下施工（B）工程师对工程延期的批准（C）作为承包人进行工期索赔的依据（D
14、）对承包人赶工措施的批准35 施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。（A）7（B） 14（C） 15（D）2836 实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人发函申请工程竣工验收，并递交必须经 ( ，) 签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。（A）项目经理（B）项目技术负责人（C）总监理工程师（D）监理单位技术负责人37 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经( ) 审核签字。（
15、A）项目经理和总监理工程师（B）项目经理和施工单位有关负责人（C）总监理工程师和施工单位有关负责人（D）项目经理和专业监理工程师38 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，当组成施工合同的各文件中出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。（A）施工合同协议书、工程量清单、中标通知书（B）中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议（C）合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单（D）施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书39 材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( ) 执行。（A）地方标准（B）行业标准（C）合同约定（D）企业标准40
16、 建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。（A）不再扣留质量保修金（B）按工程结算价的 1%扣留质量保修金（C）扣留适当的保修费用（D）承、发包双方协商解决质量保修金内41 FIDIC 施工合同通用条款规定，如果由工程师批准的承包商的变更建议包括一项对部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。（A）业主（B）原设计人（C）工程师（D）承包商42 某工程采用 FIDIC 施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( ) 。（A）有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担（B）有权
17、要求增加施工设备，增加的费用由业主承担（C）无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度（D）无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度43 在 FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（A）承包的施工义务终止（B）合同终止（C）结清单失效（D）合同约定的权利义务已完全结束44 某材料采购合同中，双方约定的违约金是 10 万元人民币，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款 20 万元(无其他损失) ，若停工待料采购方的损失为 50 万元。供货方应支付的违约金应为( )万元。（A）10（B） 20（C） 30（D）5045 依据 FID
18、IC 施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。（A）现场地质条件与文件资料说明不一致（B）不利于施工的外界非自然条件（C）不利于施工的气候条件（D）其他承包商对施工的干扰46 某采用 FIDIC 施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用口为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任47 依据 FIDIC施工合同条
19、件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。（A）合同关系主体为业主和指定分包商（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任（D）由工程帅负责协调管理48 建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已经认可（D）需等待发包人批准49 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协
20、凋不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）工程变更索赔50 由于异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（A）不可原谅延期不给补偿费用（B）不可原谅延期但给补偿费用（C）可原谅延期且给补偿费用（D）可原谅延期但不给补偿费用二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 设计招标文件的主要内容包括( )。（A）投标须知（B）项目说明书（C）设计依据文件（D）投标截止日期（E）工程概况52 代理具有的特征包括( )。（A）代理人必须在代理权限
21、范围内实施代理行为（B）代理人以被代理人的名义实施代理行为（C）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志（D）被代理人对代理行为承担民事责任（E）代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理53 撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）受要约人发出承诺通知之前（C）与要约同时（D）承诺到达对方之前（E）要约在发生效力之后54 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( ) 。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首
22、先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续55 有关仲裁的叙述中，正确的是( )。（A）仲裁机构与政府隶属关系（B）裁决立即生效（C）仲裁机构本身有强制力（D）裁决作出后，人民不予受理同一纠纷的起诉（E）仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出的仲裁要求56 当事人在( ) 情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（A）没有仲裁协议的（B）仲裁委员会无权仲裁的（C）裁决所根据的证据不全面（D）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据（E）仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊57 监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（A）投标报价的高低（B）监理单位的资质能力（
23、C）实施监理任务的计划（D）派驻现场监理人员的素质（E）理解业主的意图58 可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（A）国家融资项目（B）抢险救灾工程（C）涉及国家秘密的工程（D）在建工程主体加层工程（E）施工企业自建自用工程59 监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（A）投标报价的高低（B）监理单位的资质能力（C）实施监理任务的计划（D）派驻现场监理人员的素质（E）理解业主的意图60 合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（A）继续履行（B）采取补救措施（C）赔偿损失（D）返还财产（E）追缴财产，收归国有61 为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（A）投
24、标须知（B）业主提供的现场办公条件（C）评标原则（D）合同条件（E）对监理单位的要求62 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（A）最高报价衡量法（B）标底衡量法（C）复合标底衡量法（D）无标底衡量法（E）成本价衡量法63 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（A）与投标人就投标价格进行谈判（B）将中标结果通知未中标的投标人（C）强制中标人接受新的承包条件（D）在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人（E）授权评标委员会确定中标人64 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（A）不可抗力（B）承包人的违约（C）施工机械发生故
25、障（D）发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行（E）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行65 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( ) 。（A）全部损失（B）采取补救措施（C）免收直接受损失部分的设计费（D）向发包人支付违约金（E）工程质量事故的调查66 设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（A）设备材料采购（B）施工图会审（C）施 212（D）非标准设备制作（E）设计交底67 质量保修书的主要内容包括( )。（A）质量保修期（B）保修费用（C）质量保修责任（D）质量保修标准（E）工程质量保修范围和内容
26、68 按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )。（A）发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作（B）设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费（C）合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还（D）设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2设计费（E）设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费69 施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪声有关手续（D）负责已完成工
27、程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定70 在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（A）邻近建筑物、构筑物的保护工作（B）发包人委托承包人完成工程配套的设计（C）承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施（D）承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续（E）对已竣工而未交付工程的损伤修复71 依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（A）工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担（B）承包人的人员伤亡损失，由发包人承担（C）发包人的人员伤亡损失，由承包人承担（D）工
28、程所需清理、修复费用，由发包人承担（E）延误的工期相应顺延72 按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（A）发包人未按约定提供施工场地（B）分包人对承包人的施工干扰（C）设计变更（D）承包人的主要施工机械出现故障（E）发生不可抗力73 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（A）工程所在国军事政变的损失（B）放射性污染引起的损失（C）施工质量出现问题的损失（D）分包商的雇员因执行合同而引起的行为（E）一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用74 FIDIC 施工合同条件中，工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及(
29、)。（A）计划实施工程的总工期是否与合同约定一致（B）重要里程碑工期是否与合同的约定一致（C）承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现（D）承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰（E）承包商的施工人员的到位情况75 对 FIDIC 编制的分包合同的说法中，正确的是( )。（A）工程分包后，承包商对分包工程承担的风险合理地转移给分包商（B）分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同（C）承包商应向分包商收取分包管理费（D）承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节（E）可以允许业主与分包商有私下约定76 监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（
30、A）现场见证（B）询问见证（C）会议见证（D）合同见（E）文件见证77 FIDIC 施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（A）合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意（B）争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为（C）争端裁决委员会不需要常驻工地（D）争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担（E）未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见78 在 FIDIC施工合同条件中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有( )。（A）业主提前占用工程（B）对竣工检验的干扰（C）非承包原因检验导致施工的延误（D）其他承包人的干扰（E）不可预见的外界条件
31、79 在 FIDIC 施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则80 FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（A）由工程师确定（B）提交争端裁决委员会决定（C）双方协商（D）提交仲裁机构裁决（E）通过诉讼解决注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 77 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 C3 【正确答案】 D4 【正确答案】 C5 【正确答案】 B6 【正确答案】 A7 【正确答案
32、】 B8 【正确答案】 D9 【正确答案】 C10 【正确答案】 C11 【正确答案】 D12 【正确答案】 D13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答案】 A16 【正确答案】 D17 【正确答案】 D18 【正确答案】 B19 【正确答案】 C20 【正确答案】 B21 【正确答案】 D22 【正确答案】 A23 【正确答案】 B24 【正确答案】 C25 【正确答案】 C26 【正确答案】 C27 【正确答案】 C28 【正确答案】 A29 【正确答案】 C30 【正确答案】 B31 【正确答案】 B32 【正确答案】 A33 【正确答案】 C34 【正确答案】 A35
33、 【正确答案】 B36 【正确答案】 C37 【正确答案】 B38 【正确答案】 C39 【正确答案】 D40 【正确答案】 A41 【正确答案】 D42 【正确答案】 A43 【正确答案】 A44 【正确答案】 C45 【正确答案】 C46 【正确答案】 D47 【正确答案】 B48 【正确答案】 C49 【正确答案】 C50 【正确答案】 D二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,B,C,D52 【正确答案】 A,B,C,D53 【正确答案】 A,C54 【正确答案】 A,E55 【正确答案】 B,D56 【正确答案】 A,B,D,E57 【正确答案】 B,C,D58 【正确答案】 B,C,D,E59 【正确答案】 B,C,D60 【正确答案】 A,B,C61 【正确答案】 A,B,D,E62 【正确答案】 B,C,D63 【正确答案】 A,C,D64 【正确答案】 A,B,E65 【正确答案】 B,C,E66 【正确答案】 A,C,D67 【正确答案】 A,B,C,D68 【正确答案】 A,C,D
