1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 97 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 企业法人( ) 取得法人资格。（A）成立之日（B）注册资金到位后（C）建立组织机构后（D）经工商行政管理机关核准登记后2 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。则( ) 。（A）项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效（B）项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效（C）项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效（D）项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效3 某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误
2、发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。在这一例中,下列表述中正确的是( )。（A）原合同无效,乙与丙应各自承担损失（B）上级公司直接赔偿丙的损失（C）甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责（D）乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理4 对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种( )。（A）合法行为（B）违法行为（C）自然事件（D）社会事件5 依据担保法的规定,当采用保证方式进行担保时,( )。（A）债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证 ,当债务人不履行债务时由保证人承担责任（B）
3、债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任（C）保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任（D）保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺 ,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任6 建设工程一切险的投保人在国内(采用建设工程施工合同(示范文本)和国外分别是( ) 。（A）承包商、承包商（B）发包人、承包商（C）发包人、发包人（D）承包商、发包人7 订立合同过程中,( ) 是要约。（A）招标公告（B）投标书（C）寄送的价目表（D）招股说明书8 合同法规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应
4、当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）受要约人发出承诺通知之前（C）承诺通知到达要约人之前（D）受要约人发出承诺通知之后9 合同法中规定的“ 缔约过失责任 ”是指( )。（A）订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自己负责（B）委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担（C）由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任（D）因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失 ,要求对方承担赔偿责任10 法人的法定代表人超越权限订立的合同,( )。（A）该代表行为一律无效（B）除相对人知道或者应当知道其超越权限以外
5、,该代表行为无效（C）该代表行为一律有效（D）除相对人知道或者应当知道其超越权限以外 ,该代表行为有效11 某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从( )日起无效。（A）订立施工合同（B）开始施工（C）确认无效（D）下达停工令12 对于建设工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( )确认无效。（A）人民法院（B）监理单位（C）建设行政主管部门（D）建设单位13 可撤销的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( )撤销。（A）建设行政主管部门（B）质量监督机构（C）监理单位（D）仲裁委员会14 订立施工合同时,发包人与承包人在合同中商议以 2 辆汽车抵付一部分工程款,但是对于支付地点没有做
6、出明确约定。合同生效后,双方通过协商也未达成一致。工程款结算后,只剩这 2 辆汽车,发包人认为应由承包人来提取,承包人认为应由发包人送达,则这 2 辆汽车的支付应在( )履行。（A）发包人所在地（B）承包人所在地（C）合同订立地（D）非发包人所在地与承包人所在地的第三地15 甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( )。（A）先履行抗辩权（B）先诉抗辩权（C）同时履行抗辩权（D）不安抗辩权16 在下列解决合同纠纷的方式中,( )是不以双方自愿为前提的。（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）
7、诉讼17 在解决施工合同纠纷的仲裁过程中,当事人提出证据证明对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的时候,当事人可以向( )申请撤销裁决。（A）人民法院（B）政府的建设行政主管部门（C）上级仲裁委员会（D）质量监督机构18 下列关于招标代理机构的说法正确的是( )。（A）招标代理机构可以不是法人组织（B）招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所（C）招标代理机构可以不具备组织评标的能力（D）招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术、经济 “专家库”19 招标单位在评标委员会中不得超过三分之一,其他人员应来自( )。（A）参与竞争的投标人（B）招标单位的董事会（C）上级行政主管部门
8、（D）省、市政府部门提供的专家名册20 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以( )为准。（A）招标文件中的规定（B）现场考察时招标单位的口头解释（C）招标单位在会议上的口头解答（D）发给每个投标人的书面质疑解答文件21 一般情况下,( ) 应当由招标人完成。（A）向中标人发出中标通知书（B）编写评标情况说明（C）编写对各个合格投标书的评价（D）推荐合格的中标候选人22 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。（A）初步设计编制的概算价（B）施工图设计编制的预算价（C）投标书中标明的报价（D）评标委员会算出的评标价23 建设工程委托监理合同标准条件规
9、定“受托人” 是指( )。（A）监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人（B）承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位（C）依法成立具有法人资格的监理企业（D）监督监理招标的一方24 合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备,完成监理工作后,监理单位( )。（A）向委托人支付使用费并归还委托人（B）可将设备免费带走（C）可向委托人支付使用期间的折旧费后带走（D）不需向委托人支付任务费用归还委托人25 下列关于监理合同的有效期的说法正确的是( )。（A）建设工程委托监理合同中注明“本合同自 年月 日开始实施,至年月日完成”,此期限即指监理合同的有效期（B）监理合同的有效期即监理人的责任期
10、,是以约定的日历天数为标准确定的（C）监理合同的有效期既监理人的责任期,不是用约定的日历天数为准,而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定（D）如果双方未在专用条款中另行约定,在工程保修期间监理人仍需执行相应的监理工作26 依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。（A）工程总投资超过预期金额（B）因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长（C）承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长（D）监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故27 设计合同示范文本规定,方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（A）控制概算（B）编制招标文
11、件（C）施工图设计（D）非标准设备制作28 设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行的情况下,( ),设计人为合同项目的服务结束,合同终止。（A）按设计合同要求,完成设计并提交全部图纸（B）按设计合同要求,提交最后一部分图纸,发包人结清全部设计费（C）工程施工完成竣工验收工作（D）工程通过保修期检验29 设计人完成了规定设计任务的 25%时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为( )。（A）设计人没收发包人支付的定金（B）设计人没收定金,发包人再支付合同价 25%的设计费（C）发包人应支付合同价 50%的设计费（D）设计人没收定
12、金,发包人再支付合同价 50%的设计费30 施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（A）协议书（B）专用条款（C）标准条款（D）质量保修书31 某工程施工单位拟采用新技术或新工艺施工,而无论是发包人或承包人均没有接触过此类工艺,因此对此工艺成本均心中无底。根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定,双方应采用( )合同。（A）可调价格（B）固定价格（C）单价（D）成本加酬金32 在施工合同中,属于承包人应当完成的工作是( )。（A）保护施工现场地下管线（B）办理土地征用（C）进行设计交底（D）协调处
13、理施工现场周围地下管线的保护33 依据施工合同示范文本通用条款,在施工合同履行中,如果发包人不按时支付预付款,承包人可以( ) 。（A）立即发出解除合同通知（B）立即停工并发出通知要求支付预付款（C）在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知 7 天后停止施工（D）在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款 ,如仍不能获得预付款,则在发出通知之日起停止施工34 在施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,( )是错误的。（A）要求承包人拆除（B）承包人承担由此发生的费用（C）承包
14、人可存放这些材料设备于现场,并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品（D）由此造成工期延误不予顺延35 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( )。（A）发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用 ,工期相应顺延（B）发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期相应顺延（C）承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延（D）发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用 ,工期不予顺延36 在施工合同中,因工程师指令失误
15、和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由( )承担。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）工程师与发包人共同37 工程师对已经隐蔽的工程进行重新检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,检查检验表明质量合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( ) 。（A）追加合同价款和工期损失全部由业主承担（B）追加合同价款和工期损失全部由承包商承担（C）追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延（D）工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿38 因承包人的施工质量未达到合同要求,工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后,向工程师发出了要求复工的书面通知。工程
16、师接到请求复工通知后的 48 小时未及时作出任何答复,此时承包人应( )。（A）继续后续工作的施工（B）向发包人发出请求复工的通知（C）向工程师再次发出请求复工的通知（D）向发包人发出解除合同的通知39 在建设工程施工合同示范文本中,关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( )。（A）工程师无权增加合同中约定的工程量（B）工程师无权减少合同中约定的工程量（C）工程师无权删除承包范围内的部分工作（D）工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序40 工程具备竣工验收条件,承包人应当向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程,工程竣工报告还必须经( )签署意见。
17、（A）总监理工程师（B）监理工程师（C）发包人代表（D）质量监督机构负责人41 施工合同示范文本通用条款规定,承包人对( )的保修期限应为 5 年。（A）地基基础工程（B）屋面防水工程（C）设备安装工程（D）排水管道工程42 材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方可以( )。（A）提取全部材料,按实际交付数量付款（B）按合同订购的数量提货,拒付货款（C）拒绝提前提货,拒付货款（D）提取全部材料,按订购数量付款43 设备监理在( ) 检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。（A）无负荷试车（B）带负荷试车（C）性能检验（D
18、）保证期满44 FIDIC 施工合同条件规定,用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期,承包商负有修复质量缺陷的义务。（A）开工日起至颁布发接收证书（B）开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工（C）颁发接收证书日起至颁发履约证书（D）接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书45 FIDIC 合同条件规定,计入合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额由( )控制使用。（A）承包商（B）业主（C）工程师（D）指定分包商46 依据 FIDIC施工合同条件,动员预付款的扣还应当( )。（A）在首次支付工程进度款时起扣（B）自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣（C）自
19、承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣（D）自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣47 某采用 FIDIC施工合同条件的工程,未经竣工检验,业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书,但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任48 FIDIC 合同条件规定,( )之后,工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。（A
20、）颁发工程移交证书（B）颁发解除缺陷责任证书（C）签发最终支付证书（D）承包商提交结清单49 施工合同约定,风力超过 8 级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在 5 月份一水塔高空作业的施工中遇 7 级风,按照安全施工管理规定的要求,停工 5 天,为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明 5 月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。（A）工程变更索赔（B）工程加速索赔（C）合同被迫终止索赔（D）合同中默示的索赔50 依据 FIDIC施工合同条件,工程师审查承包商的索赔报告时,对因( )提出的索赔,不应计入利润损失补偿。（A）延误移交施工现场（B）
21、设计图错误返工（C）施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作（D）业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有( )。（A）质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押（B）抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿（C）抵押物未登记的,按照合同成立的先后顺序清偿（D）可以质押的权利包括汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单（E）所有股份、股票以及商标专用权、专利权、著作权中的财产
22、权均可以质押52 质押包括( ) 。（A）工程质押（B）动产质押（C）权利质押（D）地产质押（E）不动产质押53 “建筑工程一切险 ”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（A）外力引起的电气装备（B）地震导致施工建筑物（C）台风摧毁施工现场内的临时工程（D）水灾导致被保险人在工地上原有建筑物（E）气温变化造成精密仪表54 合同公证与鉴证的( )等相同。（A）性质（B）效力（C）内容（D）范围（E）目的55 合同法规定合同一般应具备( )等条款。（A）当事人关系（B）标的（C）数量（D）违约责任（E）解决合同争议的方法56 缔约过失责任的构成应具备( )等条件。（A）一方有损失（B）
23、当事人有过错（C）合同尚未成立（D）合同已经成立（E）当事人未按合同约定履行义务57 在下列几种情形中,( )合同是可变更的合同。（A）损害公共利益的（B）以合法活动掩盖非法目的的（C）恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的（D）因重大误解而订立的（E）在订立合同时显失公平的58 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司,依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意,但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务59 施工合同示范文本规定,在施工合同履行过程中,承
24、包人承担违约责任的方式有( )。（A）支付违约金（B）赔偿损失（C）顺延工期（D）继续履行（E）采取补救措施60 招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等。（A）选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人（B）竞争的激烈程度相对较差（C）招标时间长（D）招标费用高（E）评标工作量较大61 招标文件的组成内容包括( )。（A）招标广告（B）合同条件（C）技术规范（D）图纸和技术资料（E）对投标人质疑的书面解答62 施工招标划分合同数量时,应考虑的影响因素包括( )。（A）有利于本地区的承包商（B）有利于本系统的承包商（C）施工内容的专业性较强（D）避免施工现场的交叉干扰（E）对项
25、目建设总投资的影响63 在委托监理合同中,监理人享有( )。（A）工程设计的建议权（B）对工程规模、设计标准等的审批权（C）工程建设有关协作单位的组织协调主持权（D）合同范围内工程款支付的审核和签认权（E）一切工程变更的批准权64 依据委托监理合同示范文本规定,委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要提前通知监理人（E）将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人65 设计合同中,发包人的责任包括( )等。（A）对设计依据资料的正确性负责（B）保证设计质量（C）提出技术设计方案（D）解决施工中出现
26、的设计问题（E）提供必要的现场工作条件66 按照设计合同示范文本有关违约责任规定,下列描述中不正确的是( )。（A）发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作（B）设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费（C）合同生效后,设计人刚刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还（D）设计人原因延误提交设计文件,每延续一天减收该项目 2%设计费（E）设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同 ,应该支付该阶段的全部设计费67 建设工程施工合同的当事人包括( )。（A）建设行政主管部门（B）建设单位（C）监理单位（D）施工单位（E）材料供应商68 采用可
27、调价格合同,施工过程中发生( )情况时,可以调整合同价款。（A）工期在 18 个月以上（B）国家新法规的出台影响了合同价款（C）当地税务部门对税费的调整（D）在专用条款中约定因外部条件变化对施工成本产生影响（E）中期支付进度款扣回部分预付款69 施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括( )。（A）投标书（B）招标文件（C）图纸（D）工程量清单（E）合同履行过程的变更协议70 在施工合同通用条款中规定,( )属于发包人应当完成的工作。（A）使施工现场具备施工条件（B）提供施工场地的工程地质资料（C）提供工程进度计划（D）向工程师提供在施工现场办公的设施（E）开通施工场地与城乡公共道路的通道
28、71 依照施工合同示范文本通用条款的规定,施工中发生不可抗力事件后,由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（A）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失 ,由发包人承担（B）承包人的人员伤亡损失,由发包人承担（C）发包人的人员伤亡损失,由承包人承担（D）工程所需清理、修复费用,由发包人承担（E）延误的工期相应顺延72 依据施工合同示范文本通用条款规定,进行竣工检查试验后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括( ) 。（A）发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见（B）需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用（C）需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担
29、（D）发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验 ,视为竣工检验报告未被认可（E）检验后 14 天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可73 下列属材料采购合同主要条款的有( )。（A）技术标准和质量要求（B）材料数量及计量方法（C）担保（D）保险（E）结算方式及期限74 设备监理的工作大致可以划分为( )等阶段的工作。（A）设备的定型设计（B）设备制造前（C）货物运抵施工现场（D）设备安装施工（E）设备验收75 采用 FIDIC施工合同条件的工程,进度计划的内容一般包括( )等。（A）实施工程的计划进度（B）分包商在施工阶段的安排（C）重要检查检验的次序和时间（D）保证计划实施的说明文
30、件（E）滞后于进度计划的责任76 施工分包合同的主要特点表现为( )。（A）发包人与分包人之间没有合同关系（B）分包人只能向承包人提出索赔（C）分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求（D）承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责（E）分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行77 在 FIDIC 合同条件中,对于分包工程变更管理,下列说法正确的有( )。（A）工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令（B）承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令（C）对分包商完成的变更工程的估价,应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定（D）若变更指令的起因不属于分包商责任,分包商可向承包商
31、索赔（E）承包商接到工程师发布的涉及分包工程变更指令后,可以口头或书面形式通知分包商78 工程师判定承包人索赔成立的条件为( )。（A）与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出 ,或总工期延误（B）造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任（C）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告（D）上述 3 个条件没有先后主次之分,具备其中之一即可（E）上述 3 个条件有先后主次之分,应当同时具备79 工程师审查承包人的索赔时,承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。（A）中标意向书（B）经工程师认可的施工进度计划（C）工程师发
32、布的各种书面指令（D）招标时的标前会议记录（E）各类财务凭证80 FIDIC施工合同条件规定,对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( ) 。（A）延误移交施工现场（B）不可预见的外界条件（C）非承包人原因检验导致施工的延误（D）业主提前占用工程（E）不可抗力事件造成的损失注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 97 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【试题解析】 法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。2 【正确答案】 D【试题解析】 (二) 抵押。1.抵押的概念。抵押是指债务人或者第三
33、人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。这是抵押与质押的区别。因此,抵押并没有使项目的占有权发生改变,选项 A、B 错误。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效;当事人以其他财产抵押的,可以自愿办理抵押物登记,抵押合同自签订之日起生效。本题为房地产项目,因此,抵押合同自登记之日起生效。答案为 D。3 【正确答案】 D【试题解析】 (一) 代理的概念和特征。4.被代理人对代理行为承担民事责任。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为,所以在代理关系中所设定的权利义务,当然应当直
34、接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任,既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任,也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。上级公司与乙工厂属于被代理和代理的关系,乙工厂行使职权属于在代理关系中所设定的权利义务,故法律后果应由被代理人,即上级公司承担。同时由于乙工厂与建筑公司丙签订合同,故应由乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理。4 【正确答案】 D【试题解析】 法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为,包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意
35、志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事变所形成的客观事实,如战争、罢工、禁运等。5 【正确答案】 D【试题解析】 (一) 保证。1.保证的概念和方式。保证是指保证人与债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任。6 【正确答案】 B【试题解析】 (一) 建筑工程一切险。2.投保人与被保险人。在国外,建设工程一切险的投保人一般是承包人。如 FIDIC施工合同条件要求,承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配
36、套设备装置投保保险。我国的建设工程施工合同(示范文本 )规定,工程开工前,发包人应当为建设工程办理保险,支付保险费用。因此,采用建设工程施工合同(示范文本)应当由发包人投保建设工程一切险。7 【正确答案】 B【试题解析】 要约必须是特定人的意思表示,必须是以缔结合同为目的;要约必须是对相对人发出的行为,必须由相对人承诺;要约必须具备合同的一般条款。故 B(投标书)是正确选项。A( 招标公告 )C(寄送的价目表)D(招股说明书)均属于要约邀请。8 【正确答案】 C【试题解析】 承诺可以撤回,撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。9 【正确答案】 D【试题解析】
37、五、缔约过失责任。(一)缔约过失责任的概念。10 【正确答案】 D【试题解析】 (四) 效力待定的合同。4.法定代表人、负责人越权订立的合同。属于效力待定的合同。法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限以外,该代表行为有效。11 【正确答案】 A【试题解析】 二、无效合同。(一)无效合同的概念。无效合同从订立之时起就没有法律效力。12 【正确答案】 A【试题解析】 (三) 无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构,合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。13 【正确答案】 A【试题解析】 (一) 可变更或可撤销合同的概念和种类。
38、如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议,只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。14 【正确答案】 A【试题解析】 合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的,应当依约定履行;合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的,可以协议补充。不能达成补充协议的,若属于履行地点不明确的,给付货币的,在接收货币一方所在地履行;其他标的在履行义务的一方所在地履行。发包人应履行支付义务,故应在发包人所在地履行。15 【正确答案】 C【试题解析】 (三) 合同履行中的抗辩权。1.同时履行抗辩权。当事人互负债
39、务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。同时履行抗辩权包括:一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求;一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。16 【正确答案】 D【试题解析】 第三节合同争议的解决。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼 4 种。4 种方式中,前 3 种都以自愿为原则,只有诉讼不是,是强制执行的。17 【正确答案】 A【试题解析】 (六) 申请撤销裁决。当对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的时候,当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。18 【正确答案】 A【试题解析】 招标代理机构是依法成立的组织,并不一定是法人组织。招标代理机构应具备的
40、基本条件包括 3 方面:有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力;有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。19 【正确答案】 D【试题解析】 (1)评标委员会。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为 5 人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的 2/3。专家人选应来自国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中以随机抽取方式确定。20 【正确答案】 D【试题解析】 解答投标人的质疑。招标人对任何一位投标人所提问题的回答,必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分,如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准。21 【正确答案】 A【试题解析】 评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告,作为定标的主要依据。评标报告应包括评标情况说明;对各个合格投标书的评价;推荐合格的中标候选人等内容。故选项中 BCD 均应由招标委员会完成。而中标人确定后,应由招标人向中标人发出中标通知书。
