[工程类试卷]注册监理工程师(建设工程监理案例分析)模拟试卷102及答案与解析.doc

上传人:cleanass300 文档编号:650665 上传时间:2018-12-23 格式:DOC 页数:16 大小:282.50KB
下载 相关 举报
[工程类试卷]注册监理工程师(建设工程监理案例分析)模拟试卷102及答案与解析.doc_第1页
第1页 / 共16页
[工程类试卷]注册监理工程师(建设工程监理案例分析)模拟试卷102及答案与解析.doc_第2页
第2页 / 共16页
[工程类试卷]注册监理工程师(建设工程监理案例分析)模拟试卷102及答案与解析.doc_第3页
第3页 / 共16页
[工程类试卷]注册监理工程师(建设工程监理案例分析)模拟试卷102及答案与解析.doc_第4页
第4页 / 共16页
[工程类试卷]注册监理工程师(建设工程监理案例分析)模拟试卷102及答案与解析.doc_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

1、注册监理工程师(建设工程监理案例分析)模拟试卷 102 及答案与解析一、试题一0 某框架一抗震墙的工程项目,建设单位与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、委托监理合同。在主体结构工程施工至第四层时,钢筋混凝土柱浇筑完毕拆模后,监理工程师发现,第 4 层全部 60 根钢筋混凝土柱的外观质量很差,不仅蜂窝、麻面严重,而且表面的混凝土质地酥松,用锤轻敲即有混凝土碎块脱落。经检查,施工单位提交的从 9 根柱现场取样的混凝土强度试验结果表明,混凝土抗压强度值均达到或超过了设计要求值(设计要求混凝土抗压强度等级达到 C30),其中最大值达到 C35 的水平,监理工程师对施工单位提交的试验报告结果十分怀疑

2、。1 常见的工程质量问题产生的原因主要有哪几方面?2 针对上述情况,监理工程师应当如何处理?3 质量事故处理方案有哪几类?4 如果上述质量问题经检验证明抽验结果质量严重不合格(最高的强度等级低于C20),监理工程师应当如何处理?4 某工业项目,建设单位委托了一家监理单位协助组织工程招标并负责施工监理工作。总监理工程师在主持编制监理规划时,安排了一位专业监理工程师负责项目风险分析和相应监理规划内容的编写工作;经过风险识别、评价,按风险量的大小将该项目中的风险归纳为大、中、小三类。根据该建设项目的具体情况,监理工程师对建设单位的风险事件提出了正确的风险对策,相应制定了风险控制措施(见表 21)。通

3、过招标,建设单位与土建承包单位和设备安装单位签订了合同。设备安装时,监理工程师发现土建承包单位施工的某一设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符,设备安装单位无法将设备安装到位,造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查,土建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的,而建设单位采购的是该设备的改型产品,基座尺寸与原设计图纸不符。对此,建设单位决定作设计变更,按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓,仍由原土建承包单位负责实施。土建承包单位和设备安装单位均依据合同条款的规定,提出了索赔要求。5 针对监理工程师提出的风险转移、风险回避和风险自留三种风险对策,指出各自的适用对象(指风险量大小)

4、。分析监理工程师在表 21 中提出的各项风险控制措施是否正确? 说明理由。6 针对建设单位提出的设计变更,说明实施设计变更过程的工作程序。7 按建设工程监理规范的规定,写出土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求和总监理工程师处理索赔过程应使用的相关表式。7 星河大厦建设工程项目的业主与某监理公司和某建筑工程公司分别签订了建设工程施工阶段委托监理合同和建设工程施工合同。为了能及时掌握准确、完整的信息,以便依靠有效的信息对该建设工程的质量、进度、投资实施最佳控制,项目总监理工程师召集了有关监理人员专门讨论了如何加强监理文件档案资料的管理问题,涉及有关监理文件档案资料管理的意义、内容和组织等方面的问

5、题。8 你认为对监理文件档案资料进行科学管理的意义何在?9 监理文件档案资料管理的主要内容是哪些?10 施工阶段监理工作的基本表式的种类和用途如何?11 在监理内部和监理外部,工程建设监理文件和档案的传递流程如何?11 某工程项目在设计文件完成后,业主委托了一家监理单位协助业主进行施工招标和实施施工阶段监理。监理合同签订后,总监理工程师分析了工程项目规模和特点,拟按照组织结构设计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制定监理工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构。12 监理组织机构建立步骤有何不妥?应如何改正?13 常见的监理组织结构形式有哪几种?若想建立具有机构简单、权力集中、

6、命令统一、职责分明、隶属关系明确的监理组织机构,应选择哪一种组织结构形式?14 施工招标前,监理单位编制了招标文件,主要内容包括:(1)工程项目综合说明;(2)设计图纸和技术资料;(3) 工程量清单;(4)施工方案;(5) 主要材料与设备供应方式;(6)保证工程质量、进度、安全的主要技术组织措施;(7)特殊工程的施工要求;(8)施工项目管理机构;(9)合同条件。施工招标文件内容中哪几条不正确?为什么?15 为使监理工作规范化进行,总监理工程师拟以工程项目建设条件、监理合同、施工合同、施工组织设计和各专业监理工程师编制的监理实施细则为依据,编制施工阶段监理规划。监理规划编制依据有何不恰当?为什么

7、? 15 某工程建设项目,网络计划如图 51,网络计划的计划工期为 84 天。在施工过程中,由于业主直接原因、不可抗力因素和施工单位原因,对各项工作的持续时间产生一定的影响,其结果如表 51(正数为延长工作天数,负数为缩短工作天数),由于工作的持续时间的变化,网络计划的实际工期为 89 天,如图 52。16 监理工程师应签证延长合同工期几天为合理?为什么?( 用网络计划图表示)17 监理工程师应签证索赔金额多少为合理?18 确定网络计划的关键线路。19 给予施工单位 18 天工期补偿和按实际工程延长合同工期 5 天是否合理?为什么?19 某大型工程项目地质情况复杂,由于工程项目建设任务十分紧迫

8、,要求尽快开工并按时竣工,基础处理工程量难以准确确定。因此,业主根据监理单位的建议,与承包方签订了施工固定单价合同,对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都做了规定。20 在施工过程中,若承包商根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工,试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?变更价款的确定应当按什么样的程序进行?21 若由于发包方提出的工程变更要求而引发承包方的费用索赔和延长工期的要求,但发包方与承包方对该项索赔要求未取得一致,应如何解决该纠纷?22 在施工过程中,遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发,造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础

9、被冲坏,施工设备损坏,运进现场的部分材料被冲走,乙方数名施工人员受伤,雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问监理工程师应如何审理?注册监理工程师(建设工程监理案例分析)模拟试卷 102 答案与解析一、试题一1 【正确答案】 常见的工程质量问题产生的原因主要有以下几方面:(1)违背建设程序;(2)违反法规行为;(3)地质勘察失真;(4)设计差错;(5)施工与管理不到位;(6)使用不合格的原材料、制品及设备;(7)自然环境因素;(8)使用不当。【试题解析】 本题主要考查工程质量问题的成因。由于建筑工程工期较长,所用材料品种繁杂;在施工过程

10、中,受社会环境和自然条件方面异常因素的影响;使产生的工程质量问题表现形式千差万别,类型多种多样。这使得引起工程质量问题的成因也错综复杂,往往一项质量问题是由于多种原因引起。虽然每次发生质量问题的类型各不相同,但是通过对大量质量问题调查与分析发现,其发生的原因有不少相同或相似之处,归纳其最基本的因素主要有以下几方面:违背建设程序;违反法规行为;地质勘察失真;设计差错;施工与管理不到位;使用不合格的原材料、制品及设备;自然环境因素;使用不当。2 【正确答案】 该质量事故发生后,监理工程师可按以下步骤处理:(1)监理工程师发现质量问题时,应立即向施工单位发出监理通知,必要时,应签发工程暂停令,指令施

11、工单位停止该部位和与其有关联的下道工序的施工。(2)如果监理方尚已具有相应技术实力及设备,可通知施工单位并在施工方参与下从已浇筑的柱体上钻孔取样进行抽样检验和试验;也可以请具有权威性的第三方检测机构进行抽检和试验;或要求施工单位在有监理方现场见证的情况下,重新见证取样和试验。(3)根据重新抽检结果判断质量问题的严重程度并进行原因分析,必要时需通过建设单位请原设计单位及质量监督机构参加对该质量问题的分析判断。(4)根据判断的结果及质量问题产生的原因要求有关单位提出处理方案,并认真审核签认质量问题处理方案。(5)指令施工单位进行处理,监理方应跟踪监督。(6)处理后施工单位自检合格后,监理工程师复检

12、合格加以确认。(7)质量问题处理完毕,监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行检查、鉴定和验收,写出质量问题处理报告,报建设单位和监理单位存档。【试题解析】 本题主要考查对于工程质量问题,监理工程师的处理程序:3 【正确答案】 质量事故处理方案的类型主要有以下几种:(1)修补处理,通常当工程的某个检验批、分项或分部的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求,存在一定缺陷,但通过修补或更换器具、设备后还可达到要求的标准,又不影响使用功能和外观要求,在此情况下,可以进行修补处理。(2)返工处理,当工程质量未达到规定的标准和要求,存在严重的质量问题,对结构的使用和安全构成重大影响,且又无法通过修补处理

13、的情况下,可对检验批、分项、分部甚至整个工程返工处理。(3)不做处理,通常不做处理有以下几种情况:不影响结构安全和正常使用;有些质量问题经过后续工序可以弥补; 经法定检测单位鉴定合格; 经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算仍能满足结构安全及使用功能。【试题解析】 本题主要考查工程质量事故处理方案类型。质量事故处理方案的类型主要有以下几种:(1)修补处理,通常当工程的某个检验批、分项或分部的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求,存在一定缺陷,但通过修补或更换器具、设备后还可达到要求的标准,又不影响使用功能和外观要求,在此情况下,可以进行修补处理。(2)返工处理,当工程质量未达到规定的标

14、准和要求,存在严重的质量问题,对结构的使用和安全构成重大影响,且又无法通过修补处理的情况下,可对检验批、分项、分部甚至整个工程返工处理。(3)不做处理,通常不做处理有以下几种情况:不影响结构安全和正常使用;有些质量问题经过后续工序可以弥补; 经法定检测单位鉴定合格;经检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算仍能满足结构安全及使用功能。4 【正确答案】 若经检验证明抽验结果质量严重不合格,监理工程师应当要求施工单位全部返工。由此产生的经济损失及工期延误由施工单位承担。【试题解析】 本题主要考查对于严重质量问题的处理方法。当工程质量未达到规定的标准和要求,存在的严重质量问题,对结构的使用和安全构

15、成重大影响,且又无法通过修补处理的情况下,可对检验批、分项、分部甚至整个工程返工处理。检验结果表明质量严重不合格,监理工程师应责令施工单位对该项工程返工处理。5 【正确答案】 风险转移适用于风险量大或中等的风险事件;风险回避适用于风险量大的风险事件;风险自留适用于风险量小的风险事件。表 21 中:1 正确,建设单位对固定总价合同承担的风险很小;2 不正确,应选择技术管理水平高的承包单位;3 正确,第三方担保或承包单位提供履约保函可转移风险;4 不正确,从现金净收入中支出属风险自留(或答“应购买保险”);5 正确,出现风险损失,从非基金储备中支付,有应对措施。【试题解析】 本题主要考查三种风险对

16、策的含义以及适用的条件。风险转移:通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式。风险回避:是指考虑到风险存在和发生的可能性,主动放弃或拒绝实施可能导致风险损失的方案。风险回避具有简单易行,全面彻底的优点,能将风险的概率降低到零,使回避风险的同时也放弃了获得收益的机会。风险自留:也称为风险承担,是指企业自己非理性或理性地主动承担风险,即指一个企业以其内部的资源来弥补损失。6 【正确答案】 实施设计变更过程的工作程序为:(1)建设单位向设计单位提出设计变更要求。(2)设计单位负责完成设计变更图纸,签发设计变更文件。(3)总监理工程师审核设计变更图纸,对设计变更的费用和工期作出

17、评估,协助建设单位和承包单位进行协商,并达成一致。(4)各方签认设计变更单,承包单位实施设计变更。(5)监督承包单位实施设计变更。【试题解析】 本题主要考查对于设计变更的理解以及设计变更的程序。设计变更是指设计单位依据建设单位要求调整,或对原设计内容进行修改、完善、优化。设计变更应以图纸或设计变更通知单的形式发出。设计变更无论是由哪方提出,均应由监理部门会同建设单位、施工单位协商,经过确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并由总监理工程师发布变更指令方能生效予以实施。7 【正确答案】 土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求的表式:费用索赔申请表,工程临时延期申请表。总监理工程师处理索赔要求的表式

18、:费用索赔审批表,工程临时延期审批表,工程最终延期审批表。【试题解析】 本题主要考查索赔程序需要的表式。土建承包单位和设备安装单位提出索赔要求的表式:费用索赔申请表,工程临时延期申请表。 总监理工程师处理索赔要求的表式:费用索赔审批表,工程临时延期审批表,工程最终延期审批表。8 【正确答案】 监理文件档案资料进行科学管理的意义为:(1)可以为监理工作的顺利开展创造良好的前提条件;(2)可以极大地提高监理工作效率;(3)可以为建设工程档案的归档提供可靠保证。【试题解析】 本题主要考查监理文件档案资料进行科学管理的意义。监理文件档案资料进行科学管理的意义为:可以为监理工作的顺利开展创造良好的前提条

19、件;可以极大地提高监理工作效率;可以为建设工程档案的归档提供可靠保证。9 【正确答案】 监理文件档案资料管理的主要内容包括:(1)监理文件和档案收文与登记;(2)监理文件档案资料传阅与登记;(3)监理文件资料发文与登记;(4)监理文件档案资料分类存放;(5)监理文件档案资料归档;(6)监理文件档案资料借阅、更改与作废。【试题解析】 本题主要考查监理文件档案资料管理的主要内容。监理文件档案资料管理的主要内容包括:监理文件和档案收文与登记;监理文件档案资料传阅与登记;监理文件资料发文与登记;监理文件档案资料分类存放;监理文件档案资料归档;监理文件档案资料借阅、更改与作废。10 【正确答案】 监理工

20、作表式的种类和用途:(1)A 类表 10 个,为承包单位用表,是承包单位与监理单位之间的联系表,由承包单位填写,向监理单位提交申请或回复。(2)B 类表 6 个,为监理单位用表,是监理单位与承包单位之间的联系表,由监理单位填写,向承包单位发出指令或指复。(3)C 类表 2 个,为各方通用表,是工程监理单位、承包单位、建设单位等各有关单位之间的联系表。【试题解析】 本题主要考查监理工作表式的种类和用途。A 类表 10 个,为承包单位用表,是承包单位与监理单位之间的联系表,由承包单位填写,向监理单位提交申请或回复。B 类表 6 个,为监理单位用表,是监理单位与承包单位之间的联系表,由监理单位填写,

21、向承包单位发出指令或指复。C 类表 2 个,为各方通用表,是工程监理单位、承包单位、建设单位等各有关单位之间的联系表。11 【正确答案】 监理文件和档案资料传递流程是:(1)在监理内部,所有文件和档案资料都必须先送交信息管理部门,进行统一整理分类,归档保存,然后由信息管理部门根据总监理工程师或其授权监理工程师指令和监理工作的需要,分别将文件和档案资料传递给有关的监理工程师。(2)在监理外部,在发送或接收监理单住、设计单位、施工单位、材料供应单位及其他单位的文件和档案资料时,也应由信息管理部门负责进行,这样使所有的文件档案资料只有一个进口通道,从而在组织上保证文件和档案资料的有效管理。【试题解析

22、】 本题主要考查监理文件和档案资料传递流程。12 【正确答案】 设置步骤中不应包含“确定管理层次” ,其他步骤顺序不对。正确步骤是:确定项目监理目标、确定监理工作内容、进行组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程。【试题解析】 本题主要考查监理组织机构建立的步骤。监理单位在组建项目监理机构时,一般按照以下步骤进行:(1)确定项目监理目标;(2)确定监理工作内容;(3)项目监理机构的组织结构设计;(4) 制定监理工作流程和信息流程。13 【正确答案】 常见组织结构形式有直线制、职能制、直线职能制和矩阵制。建立具有机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确的监理组织机构,应选择直线制监理

23、组织。 【试题解析】 本题主要考查项目监理机构的组织形式。项目组织机构的组织形式是指项目监理机构具体采用的管理组织结构,常用的项目监理机构组织形式有以下几种:(1)直线制监理组织形式。适用于能划分为若干相对独立的子项目的大、中型建设工程。直线制监理组织形式的主要优点是组织机构简单,权力集中,命令统一,职责分明,决策迅速,隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”,这就要求总监理工程师博晓各种业务,通晓多种知识技能,成为“全能”式人物。(2)职能制监理组织形式。此种组织形式一般适用于大、中型建设工程,如果子项目规模较大时,也可以在子项目层设置职能部门。这种组织形式的主要优点是加强了项目监

24、理目标控制的职能化分工,能够发挥职能机构的专业管理作用,提高管理效率,减轻总监理工程师负担。但由于直线指挥部门人员受职能部门多头指令,如果这些指令相互矛盾,将使直线指挥部门人员在监理工作中无所适从。(3)直线职能制监理组织形式。这种形式保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责清楚的优点,另一方面又保持了职能制组织目标管理专业化的优点;其缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾,信息传递路线长,不利于互通情报。(4)矩阵制监理组织形式。这种形式的优点是加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性,把上下左右集权与分权实行最优的结合,有利于解决复杂难题,有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵

25、横向协调工作量大,处理不当会造成扯皮现象,产生矛盾。14 【正确答案】 (4)、(6)、(8)条不正确。(4)、(6)、(8)条应是投标文件的内容。 【试题解析】 本题主要考查招标文件的内容。招标文件应包括以下几方面内容,并提供必要的资料:(1)投标须知:工程项目综合说明,包括项目的主要建设内容、规模、工程等级、地点、总投资、现场条件、开竣工日期;委托的监理范围和监理业务; 投标文件的格式、编制、递交;无效投标文件的规定; 投标起止时间、开标、评标、定标时间和地点;招标文件、投标文件的澄清与修改; 评标的原则等。 (2)合同条件。(3) 业主提供的现场办公条件(包括交通、通讯、住宿、办公用房等

26、)。(4)对监理单位的要求。包括对现场监理人员、检测手段、工程技术难点等方面的要求。(5)有关技术规定。(6)必要的设计文件、图纸和有关资料。(7) 其他事项。15 【正确答案】 不恰当之处:编制依据中不应包括施工组织设计和监理实施细则。施工组织设计是由施工单位编制指导施工的文件,监理实施细则是根据监理规划编制的。 【试题解析】 本题主要考查建设工程监理规划编写的依据。建设工程监理规划编写的依据包括:工程建设方面的法律、法规;政府批准的工程建设文件;建设工程监理合同;其他建设工程合同;监理大纲。16 【正确答案】 由非施工单位原因造成的工期延长应给予延期,如下图所示:应签证顺延的工期为 908

27、4=6(天)。【试题解析】 本题主要考查建设工程施工索赔。将非施工单位原因造成的工期变化按照实际情况放到网络计划中,重新计算网络计划的工期,则该工期与原网络计划工期的差值就是可以顺延的工期。17 【正确答案】 只考虑因业主直接原因所造成的经济损失部分: 800+600+2500+3800+3500=6300(元)。【试题解析】 本题主要考查建设工程施工索赔。不可抗力导致的费用损失各自的损失各自承担,所以这里的费用索赔只需要索赔因业主原因导致的费用增加即可。补偿来源分别为:B 的 1 天延期 800 元,C 的一天延期 600 元,D 的 2 天延期2500 元,F 的 3 天延期 3800 元

28、,H 的 3 天延期 3500 元。18 【正确答案】 初始网络计划图关键线路是 BCEG 或 。实际网络计划图关键线路是 BCFH 或 。【试题解析】 本题主要考查标号法。用标号法计算如下:19 【正确答案】 给予施工单位 18 天工期补偿不合理。因业主原因和不可抗力因素对工作持续时间的影响并不都在关键线路上。要求顺延工期 5 天也不合理。因其中包含了施工单位自身原因所造成的工作持续时间的延长和缩短。【试题解析】 本题主要考查建设工程施工索赔。分析工期的延长,要看造成工期延长的事件是否都发生在关键线路上,如果不是都发生在关键工作上或者不是发生在同一条关键线路上,则延长的时间不能直接相加。由于

29、各种事件的发生导致网络计划总的工期延长,但是并不一定可以获得的工期延长就是前后两个网络计划工期之差,要看造成工期延长的原因是否是非施工单位的原因。20 【正确答案】 设计变更后,变更合同价款的调整按下列原则和方法进行:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或者类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。确定变更价款的程序是:(1)承包人在工程变更确定后的 14 天内,向工程师书面提出有关变更价款的报告,经工程师确认后相应调整合同价款;如果承包人在工程变

30、更确定后的 14 天内未向工程师提出变更价款的报告,视为该项变更不涉及对合同价款的调整。(2)工程师应在收到报告后的 14 日内对承包人的要求予以确认或者做出其他答复。工程师无正当理由不确认或答复时,自承包人的报告送达之日起的14 天后,变更价款的报告视为被确认。(3)工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程进度同期支付。【试题解析】 本题主要考查变更合同价款的原则和程序。变更价款的原则:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当

31、的变更价格,经工程师确认后执行。变更价款的程序:(1)承包人在工程变更确定后 14 天内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的 14 天内,未向工程师提出变更工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整。(2)工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后 14 天内,对承包人的要求予以确认或作出其他答复。工程师无正当理由不确认或答复时,自承包人的报告送达之日起 14 天后,视为变更价款报告已被确认。(3)工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程进度款同期支付。工程师不同意承包人提出的变更价款,按合同约定的争议条款处理。

32、因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。如由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度,某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰,工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加或效率降低,承包人无权要求补偿。21 【正确答案】 合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决:请第三方调解;按合同约定的仲裁条款申请仲裁;向有管辖权的法院起诉。【试题解析】 本题主要考查解决合同争议的方式。发生合同争议时,应按如下程序解决:双方协商和解解决;达不成一致时请第三方调解解决;调解不成,则需通过仲裁或诉讼最终解决。因此在专用条款内需要明确约定双方共同接受的调解人,以及最终解决合同争议是

33、采用仲裁还是诉讼方式、仲裁委员会或法院的名称。22 【正确答案】 对于特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素,应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础,被冲走的部分材料,清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担;损坏的施工设备,受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担;工期顺延。【试题解析】 本题主要考查不可抗力的相关规定。不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;(6)延误的工期相应顺延。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 考试资料 > 职业资格

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1