1、注册设备监理师（设备监理合同管理）模拟试卷 23 及答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列说法正确的有( ) 。（A）权利质押是指出质人将其法定的可以质押的权利交付质权人，以担保质权人的债权得以实现的法律行为（B）权利质押是指出质人将其法定的可以质押的权利凭证交付质权人，以担保质权人的债权得以实现的法律行为（C）权利质押是指出质人将其法定的可以质押的物交付质权人，以担保质权人的债权得以实现的法律行为（D）权利质押是指出质人将其法定的可以质押的物之凭证交付质权人，以担保质权人的债权得以实现的法律行为2 A 与 B 签订了有定金条款的房屋买卖
2、合同，合同签订三日后 A 向 B 实际交付了定金。下列说法正确的是( )。（A）房屋买卖合同于签订时生效，定金合同于实际交付定金时生效（B）定金合同于签订时生效，房屋买卖合同于实际交付定金时生效（C）房屋买卖合同及定金合同均于实际交付定金时生效（D）房屋买卖合同及定金合同均于合同签订时生效3 追究合同违约责任的情况包括( )。（A）双方通过协商变更合同后使一方受到损失（B）由于不可抗力事件另一方不能承担合同导致的损害（C）履行合同过程中行为失误引起不履行合同（D）因国家政策变化导致合同一方受到了损害4 ( )属于独立的社会中介服务机构，与行政机关无行政隶属关系或者其他经济利益关系。（A）委托人
3、（B）设备工程监理人（C）申请人（D）监督人5 ( )是指包括雇主要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、竣工文件、操作和维修手册等由承包商根据合同应提交的所有计算书、计算机程序和其他软件，图纸、手册、模型和其他技术性文件。（A）合同文件（B）雇主合同文件（C）承包商文件（D）业主与承包商的合同文件6 “风险”是一种( ) 。（A）可以通过分析，推算出其概率分布的确定性事件，其结果可能是产生损失或收益（B）不可以通过分析，推算出其概率分布的确定性事件，其结果可能是产生损失或收益（C）可以通过分析，推算出其概率分布的不确定性事件，其结果可能是产生损失或收益（D）不可以通过分析，推算出
4、其概率分布的不确定性事件，其结果可能是产生损失或收益7 监理单位履行特定职务所用费用监理合同无约定的，由( )。（A）监理单位从监理费中支付（B）业主支付附加费（C）业主和监理单位分担（D）业主支付补偿金8 关于无效合同，下列说法错误的是( )。（A）违反了法律规定的条件（B）自订立起就没有法律效力（C）不受到法律保护（D）自宣布无效之日起无效9 依法从事对外贸易经营活动的法人和其他组织为( )。（A）对外贸易人（B）对外贸易单位（C）对外贸易公司（D）对外贸易经营者10 债权人( ) ，是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使其债权的权利。（A）提存权（B）撤销权（C）
5、代位权（D）代理权11 ( )是工程项目的核心部分，设备监理工程师的首要任务就是全力以赴地做好设备合同管理工作。（A）设备（B）合同（C）人才（D）管理12 如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过( )作为解决争议的最终方式。（A）诉讼（B）和解（C）调解（D）仲裁13 在中标函中所认可的工程施工、竣工和修补任何缺陷所需要的费用为( )。（A）中标合同费用（B）工程施工费用（C）工程总金额（D）中标合同金额14 以下文件中，可以成为索赔产生的文件依据有( )。 设备工程合同； 设备工程合同共同条件；设备工程合同洽商、变更协议； 招标文件、投标书、中标函；设备工程投资计划； 工程
6、设计安装图纸、技术规范、质量标准、操作规程；相关法律规范性文件； 投标人须知。（A）（B） （C） （D）15 监理合同的范围是指监理工程师为委托人提供服务的范围和( )。（A）深度（B）广度（C）工作量（D）阶段16 下列关于法律关系特征的描述，不正确的是( )。（A）法律关系只是针对权利而言的（B）法律关系是建立在一定经济基础之上的上层建筑（C）法律关系是由国家强制力保障的社会关系（D）法律关系的存在，必须以相应的现行法律规范的存在为前提17 合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。（A）专业条款（B）补充协议（C）双方协商（D）仲裁18 价款不明的，按订立合同时履行地
7、的( )履行。（A）市场价（B）合同价（C）原价（D）指导价19 订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。（A）订立合同时订立地（B）订立合同时履行地（C）履行合同时订立地（D）履行合同时履行地20 合同当事人不包括( )。（A）发包人（B）承包人（C）工程师（D）政府监督人员21 无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（A）标底编制得不够合理（B）评标标准不合理（C）评标委员会的评标过程不合（D）受标底的约束22 承担违约责任的条件是采用( )。（A）严格责任原则（B）限制责任原则（C
8、）公平原则（D）客观公正原则23 当重复检验仍未能通过，工程师可以采取的处理方法不包括( )。（A）指示再进行一次重复的竣工检验（B）致使业主基本上无法享有该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段，业主有权获得承包商的赔偿（C）颁发一份接受证书，折价接受该部工程（D）接受该部分工程，但不予支付尚未支付的价款24 设备工程设计合同履行中须变更设计方案的，应由( )具体实施。（A）业主（B）监理单位（C）委托方（D）设计方25 材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施：工企业与其订立材料买卖合同，该合同是( ) 。（A）有效合同（B）无效合同（C）效力待定合同（D）可变更、可撤销合同26
9、 当事人一方依法转移合同债务的( )。（A）必须通知对方当事人（B）应当经对方当事人同意（C）不必征得对方当事人同意（D）不必通知债权人27 民法通则规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为( )，法律另有规定的除外。（A）6 个月（B） 1 年（C） 2 年（D）4 年28 招标投标法规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，按照招标文件订立书面合同。（A）20（B） 28（C） 30（D）3529 下列关于施工合同的变更不正确的是( )。（A）承包人不得对原工程设计进行变更（B）施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸，或者施工组织设计的变更及对原材料、设备的换
10、用，须经工程师同意（C）承包人未经工程师同意擅自变更设计的，因擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延（D）工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用由发包人承担30 依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑因素的影响有误的是( )。（A）施工内容的一般非专业要求（B）其他因素影响（C）施工现场条件（D）对工程总投资影响31 某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。（A）物（B）行为（C）智力成果（D）运输32 大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。（A）财务报表（B）人员报表（C）分包计划
11、（D）投标报价33 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（A）双方享有的同时履行抗辩权（B）后履行方享有的抗辩权（C）先履行方享有的不安抗辩权（D）后履行方享有的不安抗辩权34 工程师对承包人设计的图纸审核签认后，( )。（A）免除了承包人的设计责任（B）责任由工程师承担（C）设计责任由发包人承担（D）不能免除承包人的设计责任35 FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。（A）承包商圆满完成施工义务（B）承包商圆满完成施工和保修义务（C）工程师分发接收证书（D）承包商收到最后一笔尾款36 接受要约的承诺人要使
12、发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）承诺通知到达要约人之前（C）承诺通知发出之前（D）承诺通知到达要约人之后37 对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（A）不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可（B）不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可（C）不予淘汰，允许投标人重新报价（D）初评阶段予以淘汰38 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营情况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权39 建设工程施工招标的中标单位由( )确定。（A）招标单位（B）
13、监理单位（C）招标委员会（D）建设行政主管部门40 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则 ( )。（A）监理工程师承担相关费用（B）业主从监理费中支付给承包商（C）业主承担相应的费用（D）承包商执行的是无效指令，不能得到相应费用作补偿41 指定的分包商应与( )签订分包合同。（A）业主（B）监理工程师（C）承包商（D）业主和监理工程师共同42 分包商履行合同时的协调管理工作应由( )。（A）业主负责（B）总包商负责（C）监理工程师负责（D）分包商自行负责43 施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由( )对该进度计划的缺陷承担责任。（A）业主
14、（B）监理单位（C）承包人（D）工程师44 发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（A）支付由此增加的追加合同价款并顺延工期（B）只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款（C）只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期（D）支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期45 某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件( )。（A）因迟到而自然无效（B）必须经要约人发出接受通知后才有效（C）必须经要约人发出拒绝通知后才无效（D）因非受要约人原因迟到，要约人必
15、须接受该承诺46 勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人( )。（A）无权要求返还定金（B）有权要求返还定金（C）无权要求返还定金且需支付违约金（D）只能要求返还定金的一半47 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（A）建设单位直接向材料供应商追究（B）建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究（C）建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究（D）建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究48 采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。（A）得分最高的（B）
16、得分最低的（C）评标价最高的（D）评标价最低的49 某施工承包商与材料供应商签定的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（A）由施工承包商承担（B）由材料供应商承担（C）由施工承包商和材料承包商各承担一半（D）建设单位承担50 按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当( )。（A）按订购数量及时支付货款（B）按实际交货数量及时支付货款（C）待供货方补齐缺少的数量后再支付（D）按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量51 下列不属于对招标文件核查范围的是( )。（A）招标文件的组成是否包括招标项目所有实质性要求和条件（B）招标
17、项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理（C）招标文件的形式是否合乎要求（D）是否有限制竞争的条件52 FIDIC 施工合同条件规定，不论是承包商提出的索赔还是业主提出的索赔均应首先 ( ) 。（A）协商解决（B）提交给工程师（C）提交争端裁决委员会（D）提交仲裁机构53 为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。（A）资格预审（B）资格审查（C）资格后审（D）资格核查54 发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（A）14（B） 15（C）
18、 28（D）3055 监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（A）评标价法（B）综合评分法（C）加权打分法（D）专家评审法56 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（A）保管员负责赔偿损失（B）发包人承担损失责任（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人与承包人共同承担损失责任57 材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。（A）由供货方承担全部责任（B）由运输部门承
19、担全部责任（C）属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任（D）先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任58 建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。（A）不成立（B）欠缺成立的条件（C）生效（D）欠缺生效的条件59 工程师对工程索赔的主要影响不包括( )。（A）工程师可能会引起承包人的索赔（B）工程师无权单方面作出索赔处理决定（C）工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书（D）工程师在争议的诉讼过程中作为见证人60 建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进
20、行补充修改。（A）监理委托函（B）中标函（C）标准条件（D）法律法规二、多项选择题共 40 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。61 投保人，有下列( ) 情形之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当退回或者赔偿。（A）据以确定保险费率的有关情况发生变化，保险标的的危险程度明显减小（B）被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下，谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金请求的，保险人有权解除保险合同，并不退还保险费（C）保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人以伪造、编造
21、的有关证明、资料或者其他证据，保险人对其虚假的部分不承担或者给付保险金的责任（D）保险人只对其当时保险的内容负责（E）保险人和被保险人办理完相关手续后就不存在任何关系了62 下列关于监理报酬的说法正确的是( )。（A）监理报酬按照监理合同约定的方法计算，委托人按约定的时间、金额等支付（B）监理人由于非自己的原因致使暂停或终止监理服务，应当立即通知委托人。其恢复服务的工作和善后工作应视为额外服务，委托人应支付给监理人额外服务的报酬（C）委托人可以根据监理人的工作情况，进行奖励。具体内容由双方在专用条件中规定（D）监理人及其人员不得接受与监理项目有关的或与其承担义务的承约人有关的任何其他报酬和非直
22、接支付的财产和利益（E）监理报酬是委托人按照设备工程监理服务合同约定支付给监理人的监理服务费63 在我国，委托人通常是由投资方派代表组成的，全面负责( )并承担投资风险的企业法人和社会组织。（A）项目筹资（B）生产经营（C）项目建设（D）归还贷款（E）债券本息64 关于监理履行合同的监督控制说法正确的是( )。（A）监理人所选择的监理工作分包单位必须事先得到委托人的认可（B）监理人调换总监理工程师时，必须经委托人同意（C）监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告（D）委托人可以按规定要求监理人对重大问题提交专项报告（E）合同专用条款或监理人的投标书中，应明确总监理工程师、监理机构派驻现场人员
23、65 根据约定的内容和时间，发包人应分阶段或一次性完成的工作有( )。（A）办理土地征用、拆迁补偿、平整安装调试场地等工作，使安装调试场地具备安装调试条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题（B）将安装调试所蓄水、电、电讯线路从安装调试场地外部接至约定地点，并保证安装调试期间的需要（C）开通安装调试场地与城乡公共道路的通道以及约定的安装调试场地内的主要交通干道，满足安装调试运输的需要，保证安装调试期间的畅通（D）向承包人提供安装调试场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准备，对资料的真实性负责（E）安装调试前，供货人的技术人员应向安装调试施工人员进行技术交底，讲解和示范要进行工作的
24、程序和方法66 关于资格预审合格的条件的说法正确的是( )。（A）合格标准有三种（B）必须满足规定的必要合格条件和附加合格条件（C）不限制合格者数量的方式规定满足 80%以上部分的潜在投标人均被视为合格（D）投标人必须满足必要的合格条件和附加合格条件（E）限制合格者数量的方式的缺点是如果投标者太多，增加了评标的工作量67 下列属于招标公告内容的选项是( )。（A）建设项目资金来源（B）购买资格预审文件的有关事项（C）招标单位名称（D）资格预审文件（E）监理工程师预审通知68 设备工程监理人员所从事的工作是一项高智能、专业性极强的项目管理工作。因此，对于设备监理人员的基本要求是( )。（A）宽泛
25、的知识背景（B）遵纪守法，恪守职业道德（C）良好的心理素质（D）组织、协调、执行能力（E）自我保护能力69 下列监理人可以向委托人发出终止合同的通知的情况是( )。（A）监理人在应当获得监理酬金之日起 30 日内仍未收到支付单据，而委托人未作出书面解释（B）暂停监理业务期限已起过 3 个月（C）暂停监理业务期限已超过半年（D）因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大（E）因不可抗力导致合同履行暂停70 依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要经监理人同意（E）将监
26、理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人71 设备凋试阶段的合同控制中，应注意的问题有( )。（A）在调试开始前，应要求承包商提交没备工程的调试计划，把整个工程分解成若干个子系统或单元，明确各个子系统或单元的调试项目或联动试验（B）调试计划将对某一子系统或单元进行调试时，还应对进入调试区域的人员进行培训，使他们了解程序的要求和注意事项（C）调试区域周围应没置警示标志、警戒线，任何人员应凭安全工作证卡方可进入调试隔离区工作，在给定的时间内必须归还安全工作证卡，否则要办理延期手续，总之，没有许可是不能在隔离区域内工作的（D）调试工作必须使用规定的调试记录表格进行记录，由工作人员在每张表
27、格上签字，并且每张检查表格都应留有业主代表签字的地方（E）尽管调试工作是在安装工作结束后进行的，但其准备工作应在设备制造阶段时开始72 设备形成过程中，监理单位的主要工作内容包括( )。（A）协助业主选择设备形成各阶段的承包人（B）协助业主进行合同谈判及签订合同（C）与分承包人签订合同（D）对各阶段的合同进行管理（E）处理违约和索赔73 保证方式有( ) 。（A）一般保证（B）特殊保证（C）连带保证（D）关联保证（E）附带保证74 下列属于合同法基本原则的是( )。（A）公平原则（B）诚实信用原则（C）遵守法律，维护公共利益原则（D）依法成立的合同对当事人具有约束力原则（E）依法成立的合同对当
28、事人及第三人具有约束力原则75 当事人一方有权请求法院或仲裁机构变更或撤销的合同有( )。（A）因重大误解订立的（B）因重大过失订立的（C）在订立合同时显失公平的（D）双方恶意串通损害国家利益、集体利益的（E）双方恶意串通损害第三人利益的76 无标底的综合评分法常采用( )作为标准值。（A）最高报价（B）最低报价（C）平均报价（D）评标价（E）复合标底77 在 FIDIC 施工合同条件中，监理工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（A）计划实施工程的总工期是否与合同约定一致（B）重要里程碑工期是否与合同的约定一致（C）承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否能保证计划的实现（D）承
29、包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰（E）承包商的施工人员的到位情况78 若承包商未能在要求的 21 天内进行竣工试验，而雇主人员着手自行实施试验，那么( ) 。（A）风险和费用由承包商承担（B）风险和费用由雇主承担（C）竣工试验应视为是承包商在场的情况下进行的（D）试验结果应被认为是准确的（E）承包商可以要求针对试验结果重新检验79 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（A）工程所在国军事政变的损失（B）放射性污染引起的损失（C）施工质量出现问题的损失（D）分包商的雇员因执行合同而引起的行为（E）一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用80 在
30、 HDIC 施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则81 根据设备监理管理暂行办法的规定，设备委托监理合同内容应明确( )等内容。（A）监理范围（B）监理标准（C）监理费用（D）监理规划（E）违约责任及争议的解决82 在下列几种情形中，( )合同是可以变更的合同。（A）损害公共利益的（B）以合法形式掩盖非法目的的（C）恶意串通，损害国家、集体或第三者利益的（D）因重大误解而订立的（E）在订立合同时显失公平的83 构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括( )。（A）招标通告（B）
31、合同条件（C）技术规范（D）工程量报价单（E）图纸和技术资料84 综合记分法的优点是( )。（A）简便易行（B）对评标人的水平和知识面要求高（C）评标考虑要素较为全面（D）主观随意性大（E）可以将难以用金额表示的某些要素量化后加以比较85 关于对中标通知书，下列说法正确的是( )。（A）中标通知书由招标人发出（B）中标通知书只对中标人具有法律效力（C）只有招标人才能确定中标人（D）中标通知书对招标人具有法律效力（E）中标通知书发出 30 天内签订合同86 勘察合同履行过程中，发包人应当做到( )。（A）拆除地上障碍物（B）平整施工现场（C）修通道路（D）落实土地征用（E）提供设计资料87 采用
32、 FIDIC施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（A）任何工作质量（B）特性的变更（C）任何联合竣工检验（D）协调几个承包商施工的干扰（E）要求承包商使用他日前正在使用的施工设备范围去完成新增工程88 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务89 承包商的索赔要求成立必须同时具备( )。（A）与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失（
33、B）造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失（C）按合同规定不应由承包商承担的风险（D）承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知（E）承包商提供的证据足以支持自己的主张90 依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（A）不免除迟延履行方的相应责任（B）双方的风险责任均不免除（C）如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续（D）如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续（E）保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担91 施工合
34、同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。（A）固定价格合同（B）总价合同（C）可调价格合同（D）单价合同（E）成本加酬金合同92 合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化（B）转让财产（C）丧失商业信誉（D）没有履行债务能力（E）没有提供担保93 建设工程委托监理合同中明确的内容有( )。（A）工程概况（B）合同生效日期（C）项目总投资（D）酬金支付方式（E）可行性研究94 在 FIDIC施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( ) 。（A）后续法规的调整（B）对竣工验收的干扰（C）非承包人原因检验导致施工延误（D）延误发放图纸（E）承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误95 工程师在工程施工进度管理中的说法，错误的是( )。（A）按进度计划组织施工（B）实地检查（C）有权通知承包人修改进度计划（D）有权发布暂停施工指令（E）有权批准拖延支付进度款96 监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。
