1、注册造价工程师（工程造价计价与控制）模拟试卷 50 及答案与解析一、单项选择题共 72 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列不属于国产非标准设备原价计算方法的是( )。（A）成本计算估价法（B）分部组合估价法（C）定额估价法（D）生产能力指数法2 世界银行规定的项目直接建设成本的内容不包括( )。（A）工艺设备费（B）工艺建筑费（C）其他当地费用（D）开工试车费3 在进口设备时，若采用装运港船上交货价，卖方的责任是( )。（A）负责租船订舱，支付运费（B）负责运输保险及保险费支付（C）办理在目的港的进口手续（D）负责货物在装船前的一切风险和费用4 某项目进口一批工艺设备
2、，其银行财务费为 425 万元，外贸手续费为 18.9 万元，关税税率为 20%，增值税税率为 17%，抵岸价为 1 792.19 万元。该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格为( )万元。（A）747.19（B） 1 260（C） 1 291.27（D）1 0455 某进口设备 FOB 价为人民币 1 200 万元，国际运费 72 万元，国际运输保险费用4.47 万元，关税 217 万元，银行财务费 6 万元，外贸手续费 19.15 万元，增值税253.89 万元，消费税率 5%，则该设备的消费税为( )万元。（A）78.60（B） 74.67（C） 79.93（D）93
3、.296 根据现行建筑安装工程费用构成的有关规定，不属于建筑安装工程直接工程费中人工费的是( ) 。（A）生产工人基本工资（B）工资性补贴（C）生产工人辅助工资（D）生产工人休病假 8 个月期间的工资7 我国现行建设项目工程造价的构成中，工程建设其他费用包括( )。（A）基本预备费（B）税金（C）建设期贷款利息（D）与未来企业生产经营有关的其他费用8 规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。但不包括( )。（A）工程排污费（B）社会保障费（C）危险作业意外伤害保险（D）环境保护费9 间接费以直接费为计算基础时，正确的计算公式应该是：间接费=( )。（A）直接费中的人工费合计间接费费率（B
4、）直接费合计 间接费费率（C）直接费中的机械费合计间接费费率（D）直接费中的人工费和机械费合计 X 间接费费率10 某项目工程造价中，直接工程费 200 万元，二次搬运费 2 万元，大型机械设备进出场及安拆费 10 万元，危险作业意外伤害保险费 2 万元，现场管理人员工资 1万元，企业劳动保险费 5 万元。则上述费用中属于直接费的合计为( )万元。（A）212（B） 214（C） 220（D）21511 建筑安装工程费用中营业税的营业额是( )。（A）直接费与间接费之和（B）直接费、间接费与计划利润之和（C）直接工程费与间接费之和（D）从事建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业收取的全部收入12
5、 在有偿出让和转让土地时，下列说法符合中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定原则的是( )。（A）政府对地价应统一规定，宏观调控（B）地价应与当地的社会经济承受能力相适应（C）地价的高低与已投入土地开发的费用无关（D）地价与开发商的承受能力相适应13 生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从与未来企业生产经营有关的其他费用中的( )中支付。（A）联合试运转费（B）设备工器具购置费（C）建设单位管理费（D）生产准备费14 为安装进口设备，聘用外国技术人员进行指导所发生的费用应计入( )。（A）研究试验费（B）工程承包费（C）引进技术和进口设备其
6、他费用（D）生产准备费15 某新建项目，建设期为 3 年，分年均衡进行贷款，第一年贷款 1 000 万元，第二年贷款 2 000 万元，第三年贷款 500 万元，年贷款利率为 6%，建设期间只计息、不支付，则该项目第三年贷款利息为( )万元。（A）204.11（B） 243.60（C） 345.00（D）355.9116 某工程投资中，设备、建筑安装和工程建设其他费用分别为 600 万元、1 000 万元和 400 万元，基本预备费率为 10%。投资建设期两年，各年投资额相等。预计年均投资价格上涨 5%，则该工程的涨价预备费为( )万元。（A）152.50（B） 100.00（C） 167.7
7、5（D）52.5017 工程定额计价制度改革第一阶段的核心思想是( )。（A）量价分离（B）国家指导定价（C）国家定价（D）工程造价计价方式的改革18 下列各项定额中，属于按编制程序和用途分类的是( )定额。（A）概算（B）通用（C）材料消耗（D）全国统一19 在计时观察方法中，用于研究各种性质的工作时间消耗，精确度较高，且可同时对两个工人在整个工作班或半个工作班进行长时间观察，以获得工作日全部情况的方法是 ( ) 法。（A）接续（B）数示（C）工作日写实（D）混合20 关于预算定额，以下表述正确的是( )。（A）预算定额是编制概算定额的基础（B）预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的（C
8、）预算定额是概算定额的扩大与合并（D）预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差21 工程量清单中漏项的正确处理办法应该是( )。（A）不予结算（B）由承包方提出相应的综合单价，经发包人确认后作为结算的依据（C）由工程师提出相应的综合单价，经发包人确认后作为结算的依据（D）由业主提出相应的综合单价，经工程师确认后作为结算的依据22 采用工程量清单计价办法时，由于设计变更引起工程量增减的部分，( )。（A）由工程师直接制定新的综合单价（B）属于合同约定幅度以内的，执行原有的综合单价（C）属于合同约定范围以外的，由工程师制定新的综合单价（D）承包方对于设计变更引起的工程量的增减直接进行索赔23
9、 工程量清单编制最基本的依据是( )。（A）工程项目划分（B）工程计量单位（C）工程量计算规则（D）工程量清单前言24 根据建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2008)的规定，项目编码以 5级编码设置，第一级为 03，表示( )。（A）建筑工程（B）安装工程（C）市政工程（D）园林绿化工程25 根据我国现行的工程量清单规范规定，单价采用的是( )。（A）人工费单价（B）工料单价（C）全费用单价（D）综合单价26 概算指标在具体内容和表示方法上，有( )两种形式。（A）单项指标和分类指标（B）综合指标和单项指标（C）综合指标和分类指标（D）单项指标和分项指标27 ( )指为完成工程项
10、目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目清单。（A）工程量清单-（B）分部分项工程清单（C）措施项目清单（D）其他项目清单28 建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2008)中规定安装工程的第一级编码为( )。（A）01（B） 02（C） 03（D）0429 工程造价信息和其他信息一样要保持新鲜度，这体现了工程造价信息的( )特点。（A）动态性（B）季节性（C）专业性（D）多样性30 不影响建筑安装工程造价指数测算的因素是( )。（A）报告期人工费指数（B）报告期材料费指数（C）报告期间接费（D）报告期工程建设其他费31 作为工程造价资料
11、的应用，其结果能使工程造价控制由静态转入动态的关键是( )。（A）用作编制各类定额的基础资料（B）用作确定投标报价的参考资料（C）用作技术经济分析的基础资料（D）用作研究同类工程造价变化规律的基础资料32 项目可行性研究的前提和基础是( )。（A）效益研究（B）市场研究（C）技术研究（D）规模研究33 某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员 1 000 人，工资和福利费按每人每年 20 000 元估算。每年的其他费用为 1 000 万元，其中其他制造费 600 万元，现金的周转次数为每年 10 次。流动资金估算中应收账款估算额为 2 000 万元，应付账款估算额为 1 500 万元，存货估算额
12、为 6 000 万元，则该项目流动资金估算额为( )万元。（A）6 800（B） 6 700（C） 9 800（D）9 76034 在投资估算中用朗格系数法推算项目建设费用的基数是( )。（A）直接费（B）建筑工程费（C）安装工程（D）主要设备费35 项目决策阶段影响工程造价的主要因素有项目合理的规模、建设标准水平、建设地区、工程技术方案等，下列表述正确的是( )。（A）项目规模的合理性决定着工程造价的合理性（B）大多数工业交通项目应采用国际先进标准（C）工业项目建设地区的选择要遵循高度集中原则（D）生产工艺方案的确定标准是中等适用和经济合理36 流动资金估算方法有两种，即扩大指标法和( )。
13、（A）比例估算法（B）价值百分比法（C）分项详细估算法（D）资金周转率法37 当某项目折现率 i1=10%时，财务净现值 FNPV1=200 万元；当 i2=13%时。财务净现值 FNPV2=-100 万元。用试差法计算财务内部收益率约为( )。（A）11%（B） 12%（C） 13%（D）14%38 按照编制现金流量表的要求，不列入现金流入的项目是( )。（A）回收流动资金（B）回收固定资产余值（C）利润总额（D）产品销售收入39 某建设项目计算期为 10 年，各年的净现金流量如下表所示，该项目的行业基准收益率为 10%，则其财务净现值为( )万元。 某项目各年（A）476.01（B） 39
14、4.17（C） 485.09（D）432.6440 某项目固定资产投资是 3 850 万元，流动资金为 462 万元，铺底流动资金为 139万元，投产后正常生产年份的利润总额为 578 万元，销售税金及附加为 200 万元，则正常生产年份的投资利润率为( )%。（A）19.50（B） 18.04（C） 14.49（D）13.4041 从建筑设计的经济性角度考虑，下列( )的说法是不正确的。（A）建筑物平面形状越简单越好（B）在建筑面积不变的情况下，建筑层高增加会引起各项费用的增加（C）在满足建筑物使用要求的前提下，尽量增大流通空间（D）建筑层数增加时，单位建筑面积所分摊的流通空间费用会有所降低
15、42 一个企业有两个设计方案，方案一总投资 1 200 万元，年经营成本 320 万元，年产量为 800 件；方案二的总投资为 800 万元，年经营成本 288 万元，年产量为640 件。基准投资回收期 6 年，则最优设计方案应为( )。（A）方案一（B）方案二（C）两方案都可以（D）两方案都不满足要求43 拟建砖混结构住宅工程，其外墙采用贴釉面砖，每平方米建筑面积消耗量为0.9m2，釉面砖全费用单价为 50 元/m 2。类似工程概算指标为 58 050 元/100m 2，外墙采用水泥砂浆抹面，每平方米建筑面积消耗量为 0.92m2，水泥砂浆磨面全费用单价为 9.5 元/m 2，则该砖混结构工
16、程修正概算指标为( )元m 2。（A）571.22（B） 616.72（C） 625.00（D）633.2844 某项目有三个设计方案，方案一，一次性投资 1 600 万元，年经营成本 550 万元；方案二，一次性投资 3 500 万元，年经营成本 350 万元；方案三，一次性投资4 200 万元，年经营成本 240 万元。三个方案的寿命期相同，标准投资效果系数都是 10%，则用计算费用法确定的最优方案为( )。（A）方案一（B）方案二（C）方案三（D）无法确定45 下列关于限额设计的表述中正确的是( )。（A）限额设计以动态投资为控制对象（B）限额设计有利于提高设计方案的先进性（C）限额设计
17、着眼于项目全寿命费用的节约（D）限额设计要求按分解的投资进行专业设计46 关于审查施工图预算的方法，不正确的说法是( )。（A）全面审查法优点是质量比较高，缺点是工作量大（B）对比审查法是把一单位工程按分部工程分解，再按直接费和间接费分解，然后与标准预算进行对比分析的方法（C）筛选法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程（D）分组计算审查法是一种加快审查工程量速度的方法47 在资格审查结束后，招标人应( )。（A）发售招标文件（B）编制和发售招标文件（C）组织现场勘察（D）进行中标通知48 标底是招标人对建设工程的预期价格，应控制在批准的( )限额以内。（A）涨价预备费（B）总概算及投资包干
18、（C）施工图预算（D）承包合同价49 承发包双方按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，当该合同生效后，如果承包人不能按时开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。该申请的提出应不迟于协议书约定的开工日期前( )天。（A）28（B） 21（C） 14（D）750 中标通知书、施工图纸和工程量清单是建设工程施工合同文件的重要组成部分，单就这三部分而言，如果在施工合同文件中出现不一致时，其优先解释顺序为( )。（A）施工图纸、工程量清单、中标通知书（B）工程量清单、中标通知书、施工图纸（C）中标通知书、施工图纸、工程量清单（D）施工图纸、中标通知书、工程量清单51 某基础工程隐蔽
19、前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( ) 。（A）费用由工程师承担，工期由承包方承担（B）费用由承包方承担，工期由发包方承担（C）费用由承包方承担，工期由承发包双方协商（D）费用和工期均由承包方承担52 建设工程施工合同(示范文本)中规定，设备安装工程投料试车应该由( )。（A）承包人组织试车，发生的费用计入建筑安装工程费（B）承包人组织试车，发生费用的亏损部分计入联合试运转费（C）发包人组织试车，发生的费用计入建筑安装工程费（D）发包人组织试车，如果发包人要求承包人配合时，应征得承包人同意，
20、另行签订补充协议53 在设备采购评标方法中，具有评标考虑因素全面，且可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较等优点的方法是( )。（A）环比评分法（B）多比例评分法（C）百分评定法（D）综合评标价法54 FIDIC 合同条件规定，工程通过竣工检验达到合同规定的“基本竣工” 要求后，承包商可向工程师申请( )。（A）颁发接收证书（B）颁发履约证书（C）颁发结清单（D）返还履约保函55 在 FIDIC 合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括( )。（A）对合同中任何工作工程量的改变（B）在强制性标准外提高或降低质量标准（C）改变原定的施工顺序或时间安排（D）增加或缩短合同约定的工期56
21、根据建设工程施工合同(示范文本)中规定的索赔程序，索赔事件发生后，承包人向工程师发出索赔意向通知，再提出索赔报告，以及工程师答复，给定的期限分别是 ( ) 天。（A）7、14、14（B） 7、7、7（C） 17、28、28（D）28、28、2857 建设工程施工合同(示范文本)规定，提出索赔时，应有索赔事件发生时的有效证据。下列对索赔证据的要求不正确的是( )。（A）一般要求证据必须是书面文件（B）有关的记录、协议、纪要必须是双方签署的（C）工程中的重大事件、特殊情况的记录和统计必须是承包商原始的书面文件（D）索赔证据相互具有关联性58 在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更
22、导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由( )承担。（A）建设单位（B）建设单位、承包商（C）承包商（D）工程设计单位59 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价 800 元/台班，折旧费为 100 元/ 台班，人工日工资单价为 40 元/工日，窝工工费 10 元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工2 天，造成人员窝工 20 个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要 5天时间，机械 5 台班，人工 20 个工日，材料费 5 000 元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( ) 元。（A）10 600（B） 10 200（
23、C） 11 600（D）12 20060 索赔报告的内容不包括( )。（A）总论部分（B）根据部分（C）计算部分（D）审查部分61 索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的性质分类，可分为( )。（A）工程延误索赔与工程变更索赔（B）工期索赔和费用索赔（C）施工索赔和业主反索赔（D）工程索赔和商务索赔62 建设工程施工合同(示范文本)规定，提出索赔时，应有索赔事件发生时的有效证据。下列对索赔证据的要求不正确的是( )。（A）一般要求证据必须是书面文件（B）有关的记录、协议、纪要必须是双方签署的（C）工程中的重大事件、特殊情况的记录和统计必须是承包商原始的书面文件（D）索赔证据相互具有关联性63
24、在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是( )。（A）业主要求加速施工导致工程成本增加（B）由于业主和工程师原因造成施工中断（C）恶劣天气导致施工中断，工期延误（D）设计中某些工程内容错误导致工期延误64 由于业主原因，工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔( ) 。（A）工期、成本和利润（B）工期、成本，不能索赔利润（C）工期，不能索赔成本和利润（D）成本，不能索赔工期和利润65 某工程原合同规定分两个阶段进行施工，土建工程 15 个月，安装工程 10 个月。假定以一定量的劳动力需要量为相对单位，则合同规定的土建工程量可折算为 240个相对单位，安装工程
25、量折算为 80 个相对单位。合同规定，在工程量增减 10%的范围内，作为承包商的工期风险，不能要求工期补偿。在工程施工过程中，土建和安装的工程量都有较大幅度的增加。实际土建工程量增加到 400 个相对单位，实际安装工程量增加到 120 个相对单位。则承包商可以提出的工期索赔额为( )月。（A）3.6（B） 7.7（C） 11.4（D）12.566 根据 FIDIC 合同条件，( )属于工程量清单项目。（A）暂定金额（B）动员预付款（C）保留金（D）价格调整67 在投资偏差产生原因的分析中，( )不属于客观原因导致投资偏差。（A）自然因素（B）社会原因（C）设备涨价（D）法规变化68 FIDIC
26、 施工合同条件规定，一般情况下，承包商应在收到中标函后( )天内开工。（A）14（B） 28（C） 42（D）5669 以经营租赁方式租入的固定资产改良工程支出的计价，应在租赁有效期限内摊入( )。（A）固定资产（B）流动资产（C）无形资产（D）其他资产70 按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为( )。（A）分部工程（B）单位工程（C）单项工程（D）建设项目71 已知某项目基建拨款 1 000 万元，项目资本 800 万元，项目资本公积金 250 万元，基建投资借款 1 000 万元，企业债券基金 800 万元，待冲基金支 400 万元，基本建设支出 3 000 万元，应收
27、生产单位投资借款 100 万元，则该项目的基建结余应为( )万元。（A）1 350（B） 1 150（C） 850（D）40072 以下关于保修费用处理的说法中，不正确的是( )。（A）承包单位末按设计要求施工造成的质量缺陷，由承包单位负责返修并承担经济责任（B）由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担经济责任（C）因建筑材料、建筑构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，均由承包单位承担经济责任（D）因不可抗力造成的损坏问题，由建设单位负责处理二、多项选择题共 24 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个
28、选项得 0.5 分。73 下列费用中可计入国产非标准设备原价的是( )。（A）材料费（B）加工费（C）设备运杂费（D）废品损失费（E）非标准设备设计费74 设备运杂费的构成有( )。（A）关税（B）包装费（C）设备供销部门手续费（D）外贸手续费（E）采购与仓库保管费75 在下列费用中，应列入建筑安装工程直接费中相应等级的日工资单价的有( )。（A）生产工人劳动保护费（B）生产工人辅助工资（C）生产工人退休工资（D）职工福利费（E）生产职工教育经费76 引进技术和进口设备其他费用包括( )。（A）进口设备运输保险费（B）担保费（C）分期付款利息（D）设备检验费（E）包装费77 根据建筑安装工程费
29、用项目组成(建标2003206 号)文件的规定，下列各项中属于企业管理费的是( )。（A）住房公积金（B）社会保障费（C）劳动保险费（D）财务费（E）工会经费78 我国现行投资估算中，属于建设单位经费的有( )。（A）工程招标费（B）竣工验收费（C）建设单位采购及保管费（D）编制项目建议书所需的费用（E）工程质量监督检测费79 确定施工时间定额时，下列工人工作时间可以计入定额时间的有( )。（A）辅助工作时间（B）准备与结束工作时间（C）与施工过程工艺特点有关的工作中断时间（D）必需的休息时间（E）施工本身造成的停工时间80 进行计时观察测定时间消耗时，其观察的对象是( )。（A）施工过程（B
30、）完成施工过程的工人（C）产品和材料的特征（D）工具和机械的性能、型号（E）劳动组织和分工81 概算指标可分为( ) 。（A）建筑工程概算指标（B）基本预备费概算指标（C）安装工程概算指标（D）涨价预备费概算指标（E）工程监理概算指标82 建设工程措施项目清单的通用项目包括( )。（A）夜间施工（B）垂直运输机械（C）工地材料保管（D）已完工程及设备保护（E）施工排水、降水83 工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包 括( ) 。（A）分部分项工程费（B）规费、税金（C）业主临时设施费（D）措施项目费（E）其他项目费84 建设工程工程量清单计价活动应遵循(
31、 )的原则。（A）公开（B）公正（C）公平（D）客观（E）独立85 积累工程造价资料，建立工程造价资料数据库，可作为( )。（A）编制概算指标、投资估算指标的基础资料（B）编制预算定额、概算定额的基础资料（C）审查施工图预算的基础资料（D）进行工程结算的依据（E）编制竣工决算的依据86 流动资产估算时，一般采用分项详细估算法，其正确的计算式是：流动资金=( )。（A）流动资产流动负债（B）流动资产-流动负债（C）应收账款存货-现金（D）应付账款存货现金-应收账款（E）应收账款+存货+现金-应付账款87 在编制“资金来源与运用表” 时，下列( )属于资金来源项目。（A）短期借款（B）流动资金（C
32、）回收流动资金（D）流动资金借款还本（E）流动资金借款付息88 在设计阶段，实施价值工程的步骤有( )。（A）功能分析（B）功能评价（C）方案创新（D）方案评价（E）方案实施与检查89 采用重点抽查法审查施工图预算，审查重点有( )。（A）编制依据（B）工程量大或造价高、结构复杂的工程预算（C）补充单位估价表（D）各项费用的计取（E）“三材” 用量90 在评标过程中，商务性评审的内容包括( )。（A）质量控制措施评估（B）材料、机械设备评估（C）审查全部投标报价数据计算的正确性（D）分析报价构成的合理性（E）投标报价校核91 因( ) 原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。（A）设计变
33、更（B）不可抗力（C）发包人不执行专用条款的约定（D）工程造价管理部门公布的价格调整（E）发包人违约92 FIDIC 合同规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括( )。（A）证明承包商完成全部施工义务（B）指明竣工日期（C）确定工程照管责任的转移（D）证明业主已支付全部工程款（E）返还保留金93 根据建设工程施工合同(示范文本)，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是( )。（A）由工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行（B）由承包方提出适当的变更价格，由工程师批准执行（C）当工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由工程师单方面确定其认为合适的价格（D）当工程师与承包方对变
34、更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定（E）当业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定94 遇到( ) 情况时，承包商可以向业主同时要求延长工期和补偿费用。（A）设计文件有缺陷（B）业主原因造成的临时停工（C）业主未能按时移交场地（D）特殊恶劣气候造成的工程停顿（E）工程师对竣工试验的干扰95 项目竣工决算的内容包括( )。（A）竣工结算书（B）竣工决算报表（C）竣工决算报告说明书（D）竣工工程平面示意图（E）工程造价比较分析96 在编制竣工决算时，下列费用中计入新增其他资产价值的有( )。（A）开办费（B）项目可行性研究费（C）土地征用及迁移补偿费（D）以经营方式租入的固定资产改良工程支出（E）土地使用权出让金
