1、注册造价工程师（工程造价计价与控制）模拟试卷 60 及答案与解析一、单项选择题共 72 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是( )。（A）材料消耗定额、机械消耗定额、工器具消耗定额（B）劳动消耗定额、机械消耗定额、材料消耗定额（C）机械消耗定额、材料消耗定额、建筑工程定额（D）资金消耗定额、劳动消耗定额、机械消耗定额2 预算定额是按照( ) 编制的。（A）社会平均先进水平（B）行业平均先进水平（C）社会平均水平（D）行业平均水平3 工程建设定额具有下列哪个特点( )。（A）国际性（B）长久性（C）权威性（D）法定性4 采用成本计
2、算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的 ( )。（A）材料费（B）加工费（C）外购配套件费（D）设计费5 对于 2004 年发生海啸后的救灾工程，宜选用施工合同中的( )。（A）固定总价合同（B）可调总价合同（C）成本加酬金合同（D）单价合同6 最高限额成本加固定最大酬金确定的合同形式中，首先要确定( )。（A）报价成本，最低成本，实际成本（B）限额成本，报价成本，实际成本（C）实际成本，限额成本，最低成本（D）最低成本，限额成本，报价成本7 关于标底，说法正确的是( )。（A）标底是指投标人根据招标项目的具体情况，编制的完成投标项目所需的全部费用（B）标底有成本、利
3、润、税金等组成，一般应控制在批准的总概算及投资包干限额的 120%以内（C）我国 招标投标法明确规定招标工程必须设置标底价格（D）标底是根据国家规定的计价依据和计价办法计算出来的工程造价，是招标人对建设工程的期望价格8 某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。合同规定的最低成本为 1800 万元，报价成本为 2400 万元，最高限额成本为 2600 万元，酬金数额为 460 万元，同时规定成本节约额合同双方各 50%，若最后乙方完成工程的实际成本为 2650 万元，则乙方能够获得的支付款额为( )万元。（A）2100（B） 2600（C） 2650（D）31109 某基础工程隐蔽前已经工程师验收
4、合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是( ) 。（A）费用由工程师承担，工期由承包人承担（B）费用由承包人承担，工期由发包人承担（C）费用由承包人承担，工期由承发包双方协商（D）费用和工期由承包人承担10 建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件说法错误的是 ( ) 。（A）有符合国家规定的注册资本（B）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员（C）有足够的资金可以垫付工程的各项开支（D）有从事相关建筑活动所应有的技术装备以及法律、行政法规规定的其他条件11 下列对进口设备
5、原价的阐述，正确的是( )。（A）进口设备的原价是进口设备的出厂价（B）进口设备原价的构成与进口设备的交货类别无关（C）进口设备原价即 CIF（D）CIF 包括 FOB 国际运费、运输保险费，它作为关税完税价格12 世界银行工程造价中的未明确项目准备金是用来( )。（A）支付工作范围以外可能增加的项目（B）应付天灾、非正常经济情况及罢工（C）补偿估算的任何误差（D）支付那些几乎可以肯定要发生的费用13 国产标准设备原价，一般是按( )计算的。（A）带有备件的原价（B）定额估价法（C）系列设备插入估价（D）分组组合估价14 建设项目工程造价在量上和( )相等。（A）固定资产投资与流动资产投资之和
6、（B）工程费用与工程建设其他费用之和（C）固定资产投资与固定资产投资方向调节税之和（D）项目自筹建到全部建成并验收合格交付使用所需的费用之和15 建设工程施工合同(示范文本)对工程款的支付约定是：“在确认计量结果后( )日内，发包人应向承包人支付工程款(进度款)” 。（A）7（B） 14（C） 21（D）2816 在主体专业系数法编制投资估算时，通常用( )为基数。（A）设备费（B）工艺设备投资（C）直接建设成本（D）建筑安装工程费17 在详细可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在( )以内。（A）5%（B） 10%（C） 20%（D）30%18 由于( ) 未按施工质量验收规范、设计文
7、件要求和施工合同约定组织施工而造成的质量缺陷导致的工程质量保修，应当由( )负责修理并承担经济责任。（A）承包人，承包人（B）发包人，承包人（C）发包人，发包人（D）承包人，分包人19 已知某世行项目各项数据为项目管理费 500 万元，开工试车费 300 万元，业主的行政性费用 100 万元，生产前费用 600 万元，运费和保险费 150 万元，地方税100 万元，建设成本上升费用 120 万元，则该项目间接建设成本( )万元。（A）1000（B） 1500（C） 1750（D）187020 某厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费 25 万元，加工费 3 万元，辅助材料费 5
8、000 元，专用工具费率 2%，废品损失费率 10%，外购配套件费 5 万元，包装费率 1%，利润率为 8N，增值税率为 17%，非标准设备设计费 3 万元，则该国产非标准设备的销项税金为( )万元。（A）0.44（B） 6.789（C） 5.94（D）49.7221 某进口设备的人民币货价为 50 万元，国际运费费率为 10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为 20%，则该设备应支付关税税额是( )万元。（A）11.34（B） 11.33（C） 11.3（D）10.00、22 公开招标须通过报刊或信息网络发布招标公告，采用邀请招标方式的，招标人应当向( ) 个以上具备承担招标项目能力的
9、、资信良好的特定法人或其他组织发巾投标邀请书。（A）3（B） 4（C） 5（D）623 以劳动定额中机械台班产量加机械幅度差计算预算定额的机械台班消耗量时。机械台班幅度差应包括( )影响工时利用的时间。（A）因气候变化或机械本身故障（B）因工艺过程的特点、机器的保养（C）因工人进行准备与结束工作（D）因程序原因导致工效降低24 在合同履行过程中，发生影响承发包双方权利和义务的事件时，首先应由( )。（A）发包方作出处理决定（B）监理工程师作出处理决定（C）法院作出处理决定（D）双方的上级主管部门作出处理决定25 某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为 20 万元，合同
10、工期为 200 天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30 天，因异常恶劣气候停工 10 天，因季节性大雨停工 5 天，因设计分包单位延期交图停工 7 天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( ) 万元。（A）0.7（B） 3.7（C） 4.7（D）5.226 某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为 900 元/台班，折旧费为 150 元/ 台班，人工日工资单价为 40 元/工日，窝工工费为 10 元/工日。合同履行中，因场外停电全场停工 2 天，造成人员窝工 20 个工日；因业主指令
11、增加一项新工作，完成该工作需要 5 天时间，机械 5 台班，人工 20 个工日，材料费 5500 元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为( ) 元。（A）5800（B） 11300（C） 34000（D）49500027 某包工包料工程合同金额 3000 万元，则预付款金额最低为( )万元。（A）150（B） 300（C） 450（D）90028 对于单价合同，下列叙述中正确的是( )。（A）采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小（B）可调单价合同只适用于地质条件不太落实的情况（C）单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担（D）固定单价合同对发包人有利，而对承包人不利29
12、采购技术规格简单的初级商品、原材料、半成品以及其他技术规格简单的货物时，最适合的评标方法是( )。（A）综合评标价法（B）全寿命费用评标价法（C）最低投标价法（D）百分评定法30 某总承包单位获得发包人支付的某市区工程施工的全部价款收入 1000 万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费 800 万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款 100 万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款 100 万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为( )万元。（A）31.5（B） 30.69（C） 27（D）28.9831 根据 FIDIC 合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是( )。（A）索赔事件发
13、生 28 天内（B）察觉或应当察觉索赔事件 28 天内（C）察觉或应当察觉索赔事件 42 天内（D）索赔事件发生 56 天内32 根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是 ( )。（A）0.1（B） 0.15（C） 0.2（D）0.2533 根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是( )。（A）发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 10 天内预付工程款（B）发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 7 天内向发包人发出要
14、求预付通知（C）发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14 天后停止施工（D）发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第 7天起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息34 自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费属于( )。（A）建筑安装工程费（B）建设单位管理费（C）生产准备及开办费（D）联合试运转费35 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用，应计入( )。（A）现场经费（B）施工企业管理费（C）涨价预备费（D）基本预备费36 某分项工程工作计划在第 4、5、6 周
15、施工，每周计划完成工程量 1000m3，计划单价为 20 元/m 3；实际该分项工程于第 4、5、6、7 周完成，每周完成工程量750m3，第 4、5 周的实际单价为 22 元，第 6、7 周的实际单价为 25 元。则第 6 周末该分项工程的进度偏差和投资偏差分别为( )元。（A）-15000，-6750（B） 15000，6750 （C） 15000，6750 （D）-15000，675037 信息量大、可以反映各种偏差变量和指标、还便于计算机辅助管理、提高投资控制工作效率的偏差分析方法是( )。（A）横道图法（B）时标网络法（C）曲线法（D）表格法38 建设工程招投标是一种经济活动，也是一
16、种法律行为，我国法学界一般认为( )。（A）招标是要约，投标是承诺（B）招标是邀请，投标是响应，中标通知书是承诺（C）招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺（D）招标是要约邀请，投标是承诺，中标通知书是对投标承诺的承诺39 某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为 50 万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占 45%、材料占 45%、其余占 10%。结算时，仅人工费价格指数增长了 10%，而其他未发生变化，则该工程项目应结算的工程价款为 ( ) 万元。（A）51.01（B） 51.58（C） 52.25（D）52.7540 需要审批的工程项目，经有关审批部门批准，
17、可以不招标的情形是( )。（A）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的（B）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的（C）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的（D）受自然地域环境限制的41 在进口设备交货类别中，买方承担风险最大的交货方式是( )。（A）在进口国目的港码头交货（B）在出口国装运港口交货（C）在进口国内陆指定地点交货（D）在出口国内陆指定地点交货42 建设项目投资含固定资产投资和流动资产投资两部分，建设项目总投资中的固定资产投资与建设项目的工程造价在( )相等。（A）数量上（B）质上（C）质量上（D）量上43 某项目进口一套加工设备，该
18、设备的离岸价(FOB)为 100 万美元，国外运费 5万美元，运输保险费 1 万美元，关税税率 20%，增值税税率 17%，无消费税，则该设备的增值税为( ) 万元人民币(外汇汇率：1 美元=8.14 元人民币)。（A）146.68（B） 166.06（C） 174.35（D）176.0244 在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( )。（A）开始发放招标文件之日（B）投标人提交投标文件之日（C）投标人提交投标文件截止之日（D）停止发放招标文件之日45 在建设工程招投标活动中，在提交投标文件截止时间后到投标有效期终止之前，下列对有关投标文件处
19、理的表述中，正确的是( )。（A）投标人可以替换已提交的投标文件（B）投标人可以补充已提交的投标文件（C）招标人可以修改已提交的招标文件（D）投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收46 下列各项中，只能用于投标报价编制，而通常不用于招标控制价编制的是( )。（A）建设工程工程量清单计价规范（B）建设工程设计文件及相关资料（C）与建设项目相关的标准、规范、技术资料（D）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案47 对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是( )。（A）总价低的小工程（B）施工条件好的工程（C）投标人专业声望较高的工程（D）不愿承揽又不方便不投标的工程48 下列
20、有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是( )。（A）投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异（B）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准（C）投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准（D）若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价49 下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是( )。（A）工程进度计划与措施（B）投标报价校核（C）投标文件格式符合要求（D）联合体投标人已提交联合体协议书50 下列有关建设项目施工招标投标、评标、定标的表述中，正确的是( )。（A）若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的
21、，评标报告无效（B）使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人（C）招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同（D）合同签订后 5 个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金51 在各种合同类型中，最为常用的合同形式是( )。（A）总价合同（B）固定单价合同（C）可调单价合同（D）成本加酬金合同52 根据我国标准施工招标文件中的通用条款，在没有其他约定的情况下，下列对施工合同文件解释先后顺序的排列，表述正确的是( )。（A）协议书专用条款通用条款中标通知书 投标函及投标函附录（B）协议书中标通知书专用条款通用条款投标函及投标函附录（C）协议书中标通知书投标函
22、及投标函附录专用条款通用条款（D）协议书专用条款中标通知书投标函及投标函附录 通用条款53 根据标准施工招标文件中的通用条款，暂停施工期间，负责妥善保护工程并提供安全保障的责任人是( )。（A）发包人（B）监理人（C）承包人（D）造成暂停施工的责任人54 世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的( )才能公开发售，（A）批准后（B）通知后（C）授权后（D）“无意见 ”表示后55 下列选项中，对“ 预算单价法 ”定义最准确的是 ( )。（A）当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序基本同于安装工程施工图预算（B）当初步设计深度不够，
23、设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备重量时，可采用主体设备、成套设备的综合扩大安装单价来编制概算（C）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算，其百分比值(即安装费率)由主管部门制定或由设计单位根据已完类似工程确定（D）当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，可采用综合吨位指标编制概算，其综合号位指标由主管部门或由设计院根据已完类似工程资料确定56 下列工业项目设计程序正确的是( )。（A）设计准备初步设计技术设计设计交底 总体设计施工图设计和配合施工（B）设计准备初步设计技术设计施工图设计总体设计设计交底和配合施工（C）设计准备总体设计
24、初步设计技术设计施工图设计设计交底和配合施工（D）方案设计初步设计施工图设计57 下列各项中属于工业项目设计核心的是( )。（A）总平面设计（B）建筑设计（C）工艺设计（D）土地规划设计58 按照FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（A）不利的气候条件（B）招标文件未说明的污染（C）不利于施工的外界自然条件（D）其他承包商的干扰59 业主方设有较小的工程建设项目管理机构，但不具有承担相应项目的经验、能力和规模，又无意解散自己的机构，可确定一家具有此类项目管理能力与经验的( )派出管理团队与业主方的管理机构合并办公，共同管理项目。（A）监理公司（B）管理咨
25、询单位（C）招标代理机构（D）业委会60 关于项目决策与工程造价的关系，下列说法中不正确的是( )。（A）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提（B）工程造价合理性是决定工程造价的基础（C）造价高低、投资多少也影响项目决策（D）项目决策的深度影响工程造价的控制效果61 某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为 800 万元，措施费按直接工程费的 8%计算，间接费费率为 15%，利润率为 7%，税率为 3.4%，则该住宅的土建单位工程概算造价为( ) 万元。（A）1067.2（B） 1075.4（C） 1089.9（D）1099.362 初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能按照初步设计的平
26、面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分部工程(或扩大结构件)项目的工程量时，此时比较适用的编制概算的方法是( )。（A）概算定额法（B）概算指标法（C）类似工程预算法（D）综合吨位指标法63 某市一栋普通办公楼为框架结构，建筑面积为 3000m2，建筑工程直接工程费为400 元/m 2，其中毛石基础为 40 元/m 2，而今拟建一栋办公楼 4000m2，采用钢筋混凝土结构，带形基础造价为 55 元/m 2，其他结构相同，则该拟建新办公楼建筑工程直接工程费为( ) 元。（A）220000（B） 1660000（C） 380000（D）160000064 工程竣工后，由于洪水等不可抗
27、力造成的损坏，承担保修费用的单位是( )。（A）施工单位（B）设计单位（C）建设单位（D）监理单位65 竣工决算报告情况说明书主要反映( )，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结。（A）竣工工程建设资金使用情况（B）竣工工程建设成果和经验（C）竣工工程建设决算情况（D）竣工工程建设概况66 依据FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。（A）合同关系主体为业主和指定分包商（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任（D）由工程师负责协调管理67 ( )就是在项目过程和活动之
28、间理清逻辑关系，优化管理协调关系，将其格式化、图表化，制成相应项目过程主要管理任务的流程图，并提供给项目管理团队的全体成员共同参与应用。（A）项目成本管（B）项目流程管理（C）项目质量管理（D）项目时间管理68 以下各种方法中属于项目合理规模确定方法的是( )。（A）技术水平对比法（B）生产能力平衡法（C）治理效果对比法（D）管理及监测方式对比法69 依据FIDIC 施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。（A）现场地质条件与文件资料说明不一致（B）不利于施工的外界非自然条件（C）不利于施工的气候条件（D）其他承包商对施工的干扰70 某施工合同采用FIDIC 施工合同条
29、件，专用条件中约定完成工程的时间为500 天，缺陷通知期为 365 天。施工过程中，经工程师批准顺延工期 38 天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )。（A）500 天（B） 538 天（C） 865 天（D）903 天71 依据中华人民共和国担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（A）债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任（B）债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（C）保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（D
30、）保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任72 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（A）施工合同成立，但不生效（B）施工合同成立，且已生效（C）施工合同不成立，不生效（D）施工合同不成立，但有效二、多项选择题共 24 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。73 以下关于财务评价指标阐述正确的是( )。（A）总投资收益率系指项目有收益年份的息税
31、前利润与项目总投资的比率（B）利息备付率从付息资金的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度（C）偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度（D）项目资本金净利润率属动态评价指标（E）项目投资回收期是进行偿债能力分析的指标74 下列对地区工程单价理解正确的是( )。（A）编制地区单价的方法主要是算数平均法（B）地区单价是建立在定额和统一地区材料预算价格的基础上的（C）在一定时期内地区单价应具有相对稳定性（D）变个别单价为地区单价是简化工程单价的主要途径（E）地区工程单价是在地区范围统一编制和统一使用的工程单价75 按照投资的费用性质分类有( )。（A）设备安装工程定额（B）概算定
32、额（C）施工定额（D）建筑安装工程费用定额（E）建筑工程定额76 某公司需购买一些进口设备，若采用成本加运费方式，则该公司的义务有( )（A）办理进口清关手续（B）交纳进口税（C）承担设备装船后的一切风险（D）订立运输合同（E）承担风险费用77 下列关于变更的阐述正确的是( )。（A）没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更（B）为完成工程需要追加的额外工作也属于变更（C）发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，直接发出变更指示（D）变更指示只需说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量即可（E）监理人收到承包人书面建议后，应在收到承包人书面建议后的 28 天内作出变更指示
33、78 下列有关定额编制的描述中，符合预算定额简明适用原则的是( )。（A）对于主要工种、主要项目、常用项目、定额步距要大些（B）对于不常用的、价值量小的项目，分项工程划分可以粗些（C）要注意补充因采用新技术、新材料而出现的新的定额项目（D）要合理确定预算定额计量单位，避免一量多用（E）尽可能多留活口，以适应不同条件下，调整使用定额的需要79 当确定测时法的观察次数时，需要重点考虑的因素是( )。（A）同时测定施工过程的类型数（B）要求的算术平均值精确度（C）被测定的工人人数（D）数列的稳定系数（E）完成产品的可能次数等80 下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是( )。（A）场外运
34、费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费（B）场外运输距离应按 25km 计算（C）一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和（D）不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费（E）施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计入台班单价或单独计算81 分部分项工程量清单的编制应注意的问题有( )。（A）分部分项工程量清单的项目编码，应采用九位阿拉伯数字表示（B）分部分项工程量清单编制时，以附录中的分项工程项目名称为基础（C）计量单位如以“吨” 为单位，应保留三位小数，第四位小数四舍五入（D）编制工程量清单出现附录中未包括的项目，编制人不应作补充（E）对
35、现浇混凝土柱的高度，断面大小等特征可以不描述82 根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206 号)文件的规定，下列各项中属于施工机械使用费的有( )。（A）机械夜间施工增加费（B）大型机械设备进出场费（C）台班燃料动力费（D）台班经常修理费（E）场外运输费83 到岸价格作为关税完税价格，包括( )。（A）国际运费（B）运输保险费（C）离岸价格（D）银行财务费（E）外贸手续费84 我国现行建筑安装工程费用构成中，属于措施费的项目有( )。（A）二次搬运费（B）文明施工费（C）工程排污费（D）已完工程保护费（E）研究试验费85 在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形
36、式主要有 ( )。（A）作为暂列金额（B）组成分部分项单价（C）单独列项（D）作为或选方案（E）分摊进单价86 当计算进口设备的消费税时，计算基础中应该包括( )。（A）货价（B）国际运费（C）关税（D）增值税（E）消费税87 我国现行建筑安装工程费用构成中，属于通用措施费的项目有( )。（A）脚手架费（B）二次搬运费（C）工程排污费（D）已完工程保护费（E）研究试验费88 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成，下列属于社会保障费的是( )。（A）住房公积金（B）养老保险费（C）失业保险费（D）医疗保险费（E）危险作业意外伤害保险费89 下列费用中属于工程建设其他费用中固定资产其他费用的是(
37、)。（A）建设管理费（B）生产准备及开办费（C）建设用地费（D）劳动安全卫生评价费（E）专利及专有技术使用费90 下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括( )。（A）试运转所需原料、动力的费用（B）单台设备调试费（C）试运转所需的机械使用费（D）试运转产品的销售收入（E）施工单位参加联合试运转人员的工资91 国产非标准设备原价按成本计算法估价确定时，其包装费的计算基数包括( )。（A）材料费（B）辅助材料费（C）加工费（D）非标准设备设计费（E）外购配套件费92 下列各项费用中属于设备及工器具购置费的是( )。（A）设备采购人员的工资、工资附加费（B）新建项目购置的不够固定资产标准
38、的生产家具和备品备件费（C）进口设备消费税（D）进口设备担保费（E）进口设备检验鉴定费93 下列关于设备及工器具购置费的描述中，正确的是( )。（A）设备购置费由设备原价、设备运杂费、采购保管费组成（B）国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价值计算，备件价值计入工器具购置费中（C）国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点至工地仓库止所产生的运费和装卸费（D）进口设备采用装运港船上交货价时，其运费和装卸费是指设备由装运港港口起到工地货仓止所发生的运费和装卸费（E）工、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算94 当计算进口设备的消费税时，计算基础中应该包括( )。（A）货价（B）国际运费（C）关税（D）增值税（E）消费税95 下列对地区工程单价理解正确的是( )。（A）编制地区单价的方法主要是算数平均法（B）地区单价是建立在定额和统一地区材料预算价格的基础上的（C）在一定时期内地区单价应具有相对稳定性（D）变个别单价为地区单价是简化工程单价的主要途径（E）地区工程单价是在地区范围统一编制和统一使用的工程单价96 分部分项工程单价的编制依据包括( )。（A）概算定额（B）材料预算价格
