1、(A)建设工程法规及相关知识-11-2 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：35，分数：70.00)1.下列关于法的效力层级的表述中，不正确的是_。 A.宪法至上 B.上位法优于下位法 C.一般法优于特别法 D.新法优于旧法（分数：2.00）A.B.C.D.2.甲是乙企业的销售人员，随身携带盖有乙企业公章的空白合同书，便于随时对外签约。后甲因收取回扣被乙企业除名，但空白合同书未收回。甲以此合同书与丙签订买卖合同，则该合同的效力应如何认定_。 A.不成立 B.无效 C.效力待定 D.有效（分数：2.00）A.B.C.D.3.下列关于代理的法律特征的
2、表述，不正确的是_。 A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B.代理人应该以自己的名义独立实施代理行为 C.代理行为必须是具有法律意义的行为 D.代理行为的法律后果归属于被代理人（分数：2.00）A.B.C.D.4.代理人超越代理权所实施的民事行为，其后果是_。 A.代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任 B.经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任 C.代理人与被代理人负连带责任 D.先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任（分数：2.00）A.B.C.D.5.下面关于建设用地使用权的说法，正确的是_。 A.建设用地使用权的标的物既可以是国有土地，也可以是集体土地 B.建设用
3、地使用权可以在地表设立，但不得在地上或地下设立 C.建设用地使用权自登记时设立 D.建设用地使用权的设立方式为出让，严禁以划拨方式设立（分数：2.00）A.B.C.D.6.某政府投资工程预计于 2013 年 1 月 1 日开工，该工程的开工报告于 2012 年 12 月 20 日被批准。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于_前开工。 A.2013 年 3 月 20 日 B.2013 年 4 月 1 日 C.2013 年 6 月 20 日 D.2013 年 7 月 1 日（分数：2.00）A.B.C.D.7.甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意
4、。下列关于分包行为的说法中，正确的是_。 A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证（分数：2.00）A.B.C.D.8.下列不属于专利法保护对象的是_。 A.发明 B.科学发现 C.实用新型 D.外观设计（分数：2.00）A.B.C.D.9.自然人的软件著作权的保护期为_。 A.自然人终生及其死亡后 50 年，截止于自然人死亡后的第 50 年的 12 月 31 日 B.50 年，截止于软件首次发表后的第 50 年的 12 月 31 日 C.自然人
5、终生及其死亡后 30 年，截止于自然人死亡后的第 30 年的 12 月 31 日 D.30 年，截止于软件首次发表后的第 30 年的 12 月 31 日（分数：2.00）A.B.C.D.10.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，则_。 A.担保无效 B.按一般保证承担保证责任 C.按连带责任保证承担保证责任 D.保证合同未成立（分数：2.00）A.B.C.D.11.某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是_ A.该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书 B.该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书 C
6、.该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章 D.该投标文件不是废标不再需要任何附加条件（分数：2.00）A.B.C.D.12.根据民法通则规定，在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担_。 A.违约责任 B.侵权责任 C.行政责任 D.刑事责任（分数：2.00）A.B.C.D.13.根据建筑工程施工许可管理办法的规定，不需要申请施工许可证的限额以下的小型工程是指_。 A.工程投资额在 50 万元以下和建筑面积在 500 平方米以下的建筑工程 B.工程投资额在 50 万元以下或建筑面积在 300 平方米以下的建筑
7、工程 C.工程投资额在 30 万元以下和建筑面积在 500 平方米以下的建筑工程 D.工程投资额在 30 万元以下或建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程（分数：2.00）A.B.C.D.14.在建的建筑工程因故中止施工满_的，在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。 A.3 个月 B.6 个月 C.1 年 D.2 年（分数：2.00）A.B.C.D.15.下列关于无资质承揽工程的表述，正确的是_。 A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同均为无效 B.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利 C.当无资质的“实际施工人”以分包人为被告起诉
8、时，法院不予受理 D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利（分数：2.00）A.B.C.D.16.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列工程项目中，应当公开招标的是_。 A.受自然地域环境限制的 B.省级人民政府确定的建设项目 C.使用各级人民政府财政预算资金的建设项目 D.外商投资企业投资的建设项目（分数：2.00）A.B.C.D.17.根据有关规定，下列关于开标程序的表述不正确的是_。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请 3 个以上的投标人参加 D.开标时，由工作人员当
9、众拆封、宣读（分数：2.00）A.B.C.D.18.根据招标投标法规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.5 B.15 C.20 D.30（分数：2.00）A.B.C.D.19.李某，14 岁，为某中学钢琴小明星，欲为某开发商举办一场个人钢琴音乐会，其个人与该企业达成有偿演出协议，该协议_ A.有效 B.效力待定 C.可变更可撤销 D.无效（分数：2.00）A.B.C.D.20.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的法定情形不包括_。 A.排名第一的中标候选人向评标委员会行贿 B.排名
10、第一的中标候选人放弃中标 C.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同 D.招标文件规定应当提交履约保证金，而排名第一的中标候选人在规定期限内未能提交（分数：2.00）A.B.C.D.21.下列关于共同承包中共同承包各方责任承担的表述，不正确的是_。 A.共同承包各方之间责任的划分根据其联合承包协议确定 B.共同承包各方共同对建设单位承担连带责任 C.负有连带义务的每个债务人都负有清偿全部债务的义务 D.负有连带义务的债务人清偿全部债务后，有权就其承担的超出其应当承担的责任部分向其他任何一个债务人全部予以追偿（分数：2.00）A.B.C.D.22.下列关于建设工程分包的表述，不正确的是_
11、。 A.建筑工程总承包单位将其承包工程中的部分工程分包的，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可 B.劳务作业分包可不经建设单位认可 C.建设单位不得向总承包单位推荐分包单位 D.分包单位不得将其承包的工程再分包（分数：2.00）A.B.C.D.23.下列关于建筑市场诚信行为记录信息公布期限的表述，正确的是_。 A.不良行为记录信息的公布期限一般为 6 个月至 2 年 B.良好行为记录信息的公布期限一般为 5 年 C.对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于 3 个月 D.招标投标违法行为记录的公告期限为 1 年，但行政处罚限定当
12、事人资质的期限少于 1 年的除外（分数：2.00）A.B.C.D.24.下列关于订立合同平等原则含义的表述，不正确的是_。 A.合同当事人的法律地位一律平等 B.合同中的权利义务对等 C.合同当事人的风险分配合理 D.合同当事人必须就合同条款充分协商，达成合意，合同方能成立（分数：2.00）A.B.C.D.25.某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由_组织专题技术论证，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。 A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位（分数：2.00）A.B.C.D.26.下列属于防治地下水污染的具体规定的是_。 A.禁
13、止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液 B.禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器 C.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质 D.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物（分数：2.00）A.B.C.D.27.建设工程合同的标的是_。 A.有形财产 B.无形财产 C.劳务 D.工作成果（分数：2.00）A.B.C.D.28.下列符合合同法规定的合同履行规则的是_。 A.质量要求不明确的，按照国家标准、地方标准履行 B.履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行 C.履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间 D.履行费用的负担不明确的
14、，由双方共同负担（分数：2.00）A.B.C.D.29.合同法赋予建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”的表述，正确的是_。 A.建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现 B.具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失 C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人 D.承包人行使法定优先权的期限为 12 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算（分数：2.00）
15、A.B.C.D.30.下列不属于可撤销合同的是_。 A.损害社会公共利益的合同 B.订立时显失公平的合同 C.因重大误解订立的合同 D.乘人之危而订立的合同（分数：2.00）A.B.C.D.31.债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的 5 万元债权转让于第三人丙。根据合同法的有关规定，该转让行为对乙_。 A.有效 B.可撤销 C.无效 D.效力待定（分数：2.00）A.B.C.D.32.在施工合同履行过程中，当事人一方不承担违约责任的情形是_。 A.因三通一平工期拖延，建设单位不能按约定时间提供施工场地 B.因建设单位拖延提供图纸，致使施工单位未能按约定时间开工 C.因施工单位自有设
16、备损坏，导致工期拖延 D.因发生洪涝灾害，致使施工单位未能在合同约定的工期内竣工（分数：2.00）A.B.C.D.33.劳动合同期限为 2 年的，试用期不得超过_。 A.1 个月 B.2 个月 C.6 个月 D.1 年（分数：2.00）A.B.C.D.34.下列关于劳动者在试用期的工资的表述，正确的是_。 A.劳动者在试用期的工资不得低于用人单位所在地的社会平均工资 B.劳动者在试用期的工资不得低于用人单位平均工资的 80% C.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80% D.劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 8
17、0%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准（分数：2.00）A.B.C.D.35.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门，劳动行政部门自收到集体合同文本之日起_日内未提出异议的，集体合同即行生效。 A.3 B.5 C.7 D.15（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：15，分数：60.00)36.下列关于有关机关裁决适用法的情况的表述，正确的有_。 A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决 B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特圳规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决 C.地方性法规
18、与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院或者全国人民代表大会常务委员会裁决 D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决（分数：4.00）A.B.C.D.E.37.根据民法通则的规定，代理包括_。 A.委托代理 B.职务代理 C.法定代理 D.指定代理 E.复代理（分数：4.00）A.B.C.D.E.38.甲、乙二人签订房屋买卖合同，其中甲为买方，乙为卖方双方约定房屋价款为 35 万元，在合同签订后的一个月内办理房屋产权过户登记手续。可是
19、该合同签订后的第十天，乙又将该房屋以 40 万元的价格卖给了丙，并且双方马上到房管部门办理了房屋产权过户登记。根据以上情况，下列说法正确的有_。 A.甲、乙签订的房屋买卖合同有效 B.乙、丙签订的房屋买卖合同无效 C.甲方取得该房屋的所有权 D.丙方取得该房屋的所有权 E.甲方可以要求乙方承担违约责任（分数：4.00）A.B.C.D.E.39.根据担保法的规定，下列财产中不得抵押的有_。 A.集体土地所有权 B.国有土地使用权 C.所有权、使用权不明的财产 D.依法被查封、扣押的财产 E.社会公益设施（分数：4.00）A.B.C.D.E.40.根据行政处罚法的规定，下列属于行政处罚种类的有_。
20、 A.警告 B.罚款 C.罚金 D.拘留 E.没收财产（分数：4.00）A.B.C.D.E.41.下列属于申领施工许可证应当具备的条件有_。 A.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 C.有保证工程质量和安全的具体措施 D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理 E.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案（分数：4.00）A.B.C.D.E.42.根据注册建造师管理规定规定，注册建造师有下列哪些情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告注册证书和执业印章作废_。 A.聘用单位被吊销营
21、业执照或资质证书 B.已与聘用单位解除聘用合同关系 C.年龄超过 60 周岁 D.依法被撤销注册 E.受到刑事处罚（分数：4.00）A.B.C.D.E.43.根据工程建设项目施工招标投标办法规定，依法必须招标的工程建设项目，应当具备_才能进行施工招标。 A.招标人已经依法成立 B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准 C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准 D.工程建设所需资金即将到位 E.有招标所需的设计图纸及技术资料（分数：4.00）A.B.C.D.E.44.下列可以作为投标保证金的有_。 A.现金支票 B.银行保函 C.银行汇票 D.担保单位的信用担保
22、E.保兑支票（分数：4.00）A.B.C.D.E.45.根据有关规定，下列情形中，投标文件出现_，应当作为无效投标文件，不得进入评标。 A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的 B.投标函未加盖投标人的企业印章或者企业法定代表人印章的 C.投标文件的关键内容字迹模糊的 D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的 E.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的（分数：4.00）A.B.C.D.E.46.下列说法不正确的有_。 A.承包单位可以将其承包的全部建设工程转包给第三人 B.承包单位可以将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人 C.总承包单位
23、或者勘察、设计、施工承包人经发包单位同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成 D.承包单位可以将工程分包给不具备相应资质条件的单位 E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成（分数：4.00）A.B.C.D.E.47.按照建设工程质量管理条例的要求，施工单位必须按照工程_，对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。 A.监理单位的要求 B.设计要求 C.建设行政主管部门的要求 D.施工技术标准 E.合同约定（分数：4.00）A.B.C.D.E.48.根据有关规定，因下列何种原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延_。 A.
24、发包人未能按照专用条款的约定提供图纸 B.设计变更和工程量增加 C.一周内停水、停电、停气累计超过 8 小时 D.不可抗力 E.承包人因质量不合格返工（分数：4.00）A.B.C.D.E.49.根据合同法的规定，下列合同中的免责条款无效的有_。 A.因过失造成对方财产损失的 B.造成对方人身伤害的 C.因违约造成对方财产损失的 D.因故意造成对方财产损失的 E.因重大过失造成对方财产损失的（分数：4.00）A.B.C.D.E.50.下列属于合同权利义务终止原因的有_。 A.合同的变更 B.合同的转让 C.合同的解除 D.标的物提存 E.债的混同（分数：4.00）A.B.C.D.E.(A)建设工
25、程法规及相关知识-11-2 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：35，分数：70.00)1.下列关于法的效力层级的表述中，不正确的是_。 A.宪法至上 B.上位法优于下位法 C.一般法优于特别法 D.新法优于旧法（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 法的效力层级，是指法律体系中的各种法的形式，由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。根据有关规定，法的效力层级表现为：宪法至上；上位法优于下位法；特别法优于一般法；新法优于旧法。2.甲是乙企业的销售人员，随身携带盖有乙企业公章的空白合同书，便于随时对
26、外签约。后甲因收取回扣被乙企业除名，但空白合同书未收回。甲以此合同书与丙签订买卖合同，则该合同的效力应如何认定_。 A.不成立 B.无效 C.效力待定 D.有效（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，即是表见代理。根据该规定，表见代理行为的后果，应当由被代理人承担。3.下列关于代理的法律特征的表述，不正确的是_。 A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B.代理人应该以自己的名义独立实施代理行为 C.代理行为必须是具有法律意义的行为 D.代理行为的法律后
27、果归属于被代理人（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 代理具有以下法律特征：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人应该以被代理人的名义实施代理行为；代理行为必须是具有法律意义的行为；代理行为的法律后果归属于被代理人。4.代理人超越代理权所实施的民事行为，其后果是_。 A.代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任 B.经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任 C.代理人与被代理人负连带责任 D.先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 民法通则规定，没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理
28、人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。5.下面关于建设用地使用权的说法，正确的是_。 A.建设用地使用权的标的物既可以是国有土地，也可以是集体土地 B.建设用地使用权可以在地表设立，但不得在地上或地下设立 C.建设用地使用权自登记时设立 D.建设用地使用权的设立方式为出让，严禁以划拨方式设立（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。登记机构应当向建设用地使用权人发放建设用地使用权证书。建设用地使用权人应当合理利用土地，不得
29、改变土地用途；需要改变土地用途的，应当依法经有关行政主管部门批准。6.某政府投资工程预计于 2013 年 1 月 1 日开工，该工程的开工报告于 2012 年 12 月 20 日被批准。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于_前开工。 A.2013 年 3 月 20 日 B.2013 年 4 月 1 日 C.2013 年 6 月 20 日 D.2013 年 7 月 1 日（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延
30、期时限的，施工许可证自行废止。7.甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中，正确的是_。 A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案 B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同 C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责 D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 建筑法规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。8.下列不属于专利法保护对象的是_。
31、A.发明 B.科学发现 C.实用新型 D.外观设计（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国专利法保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。9.自然人的软件著作权的保护期为_。 A.自然人终生及其死亡后 50 年，截止于自然人死亡后的第 50 年的 12 月 31 日 B.50 年，截止于软件首次发表后的第 50 年的 12 月 31 日 C.自然人终生及其死亡后 30 年，截止于自然人死亡后的第 30 年的 12 月 31 日 D.30 年，截止于软件首次发表后的第 30 年的 12 月 31 日（分数：
32、2.00）A. B.C.D.解析：解析 自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后 50 年，截止于自然人死亡后第 50年的 12 月 31 日；软件是合作开发的，截止于最后死亡的自然人死亡后第 50 年的 12 月 31 日。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再受到计算机软件保护条例的保护。10.当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，则_。 A.担保无效 B.按一般保证承担保证责任 C.按连带责任保证承担保证责任 D.保证合同未成立（分数：2.00）A.
33、B.C. D.解析：解析 担保法规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。11.某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是_ A.该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书 B.该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书 C.该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章 D.该投标文件不是废标不再需要任何附加条件（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 工程建设项目施工招标投标办法规定，投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：无单位盖章并无法定代表人或法定代表
34、人授权的代理人签字或盖章的；未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；未按招标文件要求提交投标保证金的；联合体投标来附联合体各方共同投标协议的。由于该题中投标文件有法定代表人签字，所以不能作为废标处理。12.根据民法通则规定，在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担_。 A.违约责任 B.侵权责任 C.行政责任 D.刑事
35、责任（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 按照民法通则规定，在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任，判决建筑公司作为施工方应当承担民事赔偿责任。本题中的民事责任正是侵权责任。13.根据建筑工程施工许可管理办法的规定，不需要申请施工许可证的限额以下的小型工程是指_。 A.工程投资额在 50 万元以下和建筑面积在 500 平方米以下的建筑工程 B.工程投资额在 50 万元以下或建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程 C.工程投资额在 30 万元以下和建筑面积在 500 平方米以下的建筑工程 D.工程投资额
36、在 30 万元以下或建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。14.在建的建筑工程因故中止施工满_的，在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。 A.3 个月 B.6 个月 C.1 年 D.2 年（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 建筑法规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应
37、当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。15.下列关于无资质承揽工程的表述，正确的是_。 A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同均为无效 B.当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利 C.当无资质的“实际施工人”以分包人为被告起诉时，法院不予受理 D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
38、规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第 52 条第 5 项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。16.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列工程项目中，应当公开招标的是_。 A.受自然地域环境限制的 B.省级人民政府确定的建设项目 C.使用各级人民政府财政预算资金的建设项目 D.外商投资企业投资的建设项目（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 工程建设项目施工招标投标办法规定，依法应当公开招标的建设工程
39、项目有：国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目；省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目；全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目。17.根据有关规定，下列关于开标程序的表述不正确的是_。 A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C.开标由招标人主持，邀请 3 个以上的投标人参加 D.开标时，由工作人员当众拆封、宣读（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 选项 A，根据招标投标法的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；选项 B，开标地点应当为招标
40、文件中预先确定的地点；选项 C，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加；选项 D，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。18.根据招标投标法规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.5 B.15 C.20 D.30（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 招标投标法规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。19.李某，14 岁，为某中学钢琴小明星，欲为某开
41、发商举办一场个人钢琴音乐会，其个人与该企业达成有偿演出协议，该协议_ A.有效 B.效力待定 C.可变更可撤销 D.无效（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同能否发生效力尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。民法通则规定，10 周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人，可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。20.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的法定情形不包括_。 A.排名第一的中标候选人向评标委员会行贿 B.排名第一的中标候选人放弃中标 C.排名第一的
42、中标候选人因不可抗力提出不能履行合同 D.招标文件规定应当提交履约保证金，而排名第一的中标候选人在规定期限内未能提交（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 工程建设项目施工招标投标办法规定，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。21.下列关于共同承包中共同承包各方责任承担的表述，不正确的是_。 A.共同承包
43、各方之间责任的划分根据其联合承包协议确定 B.共同承包各方共同对建设单位承担连带责任 C.负有连带义务的每个债务人都负有清偿全部债务的义务 D.负有连带义务的债务人清偿全部债务后，有权就其承担的超出其应当承担的责任部分向其他任何一个债务人全部予以追偿（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 选项 D，民法通则规定，负有连带义务的每个债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。22.下列关于建设工程分包的表述，不正确的是_。 A.建筑工程总承包单位将其承包工程中的部分工程分包的，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可 B.劳务作
44、业分包可不经建设单位认可 C.建设单位不得向总承包单位推荐分包单位 D.分包单位不得将其承包的工程再分包（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 根据有关规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。建设单位可以向总承包单位推荐分包单位。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或采用的选择。23.下列关于建筑市场诚信行为记录信息公布期限的表述，正确的是_。 A.不良行为记录信息的公布期限一般为 6 个月至
45、2 年 B.良好行为记录信息的公布期限一般为 5 年 C.对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于 3 个月 D.招标投标违法行为记录的公告期限为 1 年，但行政处罚限定当事人资质的期限少于 1 年的除外（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 选项 A，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至 3 年；选项 B，良好行为记录信息公布期限一般为 3 年；选项 C，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公
46、布期限，但公布期限最短不得少于 3 个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询；选项 D，招标投标违法行为记录公告暂行办法还规定，违法行为记录公告期限为 6个月。24.下列关于订立合同平等原则含义的表述，不正确的是_。 A.合同当事人的法律地位一律平等 B.合同中的权利义务对等 C.合同当事人的风险分配合理 D.合同当事人必须就合同条款充分协商，达成合意，合同方能成立（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 合同法规定，合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方。这一原则包括三方面的内容：合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质、单位大小和经济实
