1、工程项目合同管理(一)及答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：26，分数：26.00)1.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。 A预付款的金额不少于合同价 22% B要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C预付款保函金额要大于预付款额 D自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月份开始扣回预付款（分数：1.00）A.B.C.D.2.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责 C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：
2、1.00）A.B.C.D.3.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由 ( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.4.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人的义务包括( )。 A办理工程质量监督手续 B办理安全生产管理手续 C保护施工现场地下管线 D提供施工使用的围栏设施（分数：1.00）A.B.C.D.5.根据 FIDIC施工合同条件，下列关于工程进度款的表述中，正确的是( )。 A工程量清单中的工程量可以作为工程结算的依据 B采用单价合同的项目应以图样工程量作为支付依据 C工程款逾期支付，业主应按银
3、行贷款利率加 2支付利息 D工程师应在收到承包商支付报表后 28 内按核实结果签发支付证书（分数：1.00）A.B.C.D.6.施工中如果出现设计变更的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.7.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按 ( )顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书
4、B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.8.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A乙承包人 B发包人 C甲承包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.9.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。 A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工
5、期不予顺延 C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.10.工程施工合同履行中，发包人的义务不包括( )。 A办理工程征地拆迁手续 B办理工程质量监督手续 C办理安全生产管理手续 D办理竣工验收备案手续（分数：1.00）A.B.C.D.11.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。 A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿 C给予费用补偿但不顺延合同工期
6、 D顺延合同工期但不给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.12.根据 FIDIC施工合同条件，下列关于合同担保的表述中，正确的是( )。 A履约保函的有效期到咨询工程师颁发工程接受证书为止 B预付款保函为不需承包商确认违约的无条件担保形式 C通用条件中明确规定了 5 种业主可凭保函索赔的情形 D承包商接受预付款前不必提供预付款担保（分数：1.00）A.B.C.D.13.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延 C
7、发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.14.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。 A立即发出解除合同通知 B立即停工并发出通知要求支付预付款 C在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7 天后停止施工 D在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工（分数：1.00）A.B.C.D.15.依据 FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。 A工程照管责任移
8、交 B承包合同的全部义务已完成 C缺陷通知期开始 D可以办理竣工结算（分数：1.00）A.B.C.D.16.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。 A争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 C争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为（分数：1.00）A.B.C.D.17.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A工程师已经确认，承包人不再
9、承担计划的缺陷责任 B工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C工程师未确认，承包人应修改进度计划 D工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B.C.D.18.货物采购合同中，( )条款是货物验收和区分责任的主要依据。 A交货 B质量 C价格 D违约（分数：1.00）A.B.C.D.19.在工程项目合同管理的基本原则中，合同双方的权利、义务对等体现的是( )。 A平等自愿原则 B诚实信用原则 C公平原则 D等价有偿原则（分数：1.00）A.B.C.D.20.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量
10、大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。 A发包人赔偿，延误的工期顺延 B发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C自己承担，延误的工期顺延 D自己承担，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.21.根据 FIDIC施工合同条件，下列条件中，承包商仅能索赔工期和成本，不能索赔利润的是( )。 A设计图样延误 B工程师的指示错误 C不可预见的恶劣地质条件 D工程变更（分数：1.00）A.B.C.D.22.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临
11、时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底（分数：1.00）A.B.C.D.23.根据 FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会作出裁决后( )天内任何一方未提出不满意裁决的意见，此裁决即为最终的决定。 A14 B28 C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D.24.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.25.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交(
12、 )。 A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据（分数：1.00）A.B.C.D.26.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。 A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款 C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：15，分数：30.00)27.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图样的变更，此变更( )。（分数：2.00）A.须经工程师同意B.不需经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担28.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能
13、同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.延误的图样或指示B.不可抗力造成的损失C.业主未能提供现场D.业主提前占用工程E.工程师对竣工试验干扰29.施工合同履行中，承包商可索赔利润的索赔事件包括( )。（分数：2.00）A.特殊恶劣气候B.工程范围变更C.业主未能提供现场D.工程暂停E.设计图样错误30.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。（分数：2.00）A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更E.发包人未按约定提供开工条件31.货物催交工作中，咨询工程师的主要工作包括( )。（分数：2.00）A.督
14、促供货人按期提交货物B.向供货人提交制造进度表C.检查货物装运准备情况D.检查货物关键工序生产情况E.检查供货人原材料采购进展情况32.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道33.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人
15、民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿34.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（分数：2.00）A.由工程师确定B.提交争端裁决委员会决定C.双方协商D.提交仲裁机构裁决E.通过诉讼解决35.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪声扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪声罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证36.依据 FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.流行传
16、染病导致工程停工C.延误移交施工现场D.业主提前占用部分工程E.不可抗力造成的损害37.下列事件造成承包商成本上升(和)项目工期延误，承包商可以同时索赔工期和费用的包括( )。（分数：2.00）A.因发包人原因解除合同B.材料涨价C.工程师重新检验后发现工程合格D.施工中发现文物需要采取保护措施E.工程质量因承包人原因未能达到约定要求38.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合
17、格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延39.当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括( )。（分数：2.00）A.施工组织设计B.施工现场的各种纪录C.会议纪要D.招标文件E.合同履行中的来往信函40.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14 天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14 天内，未
18、向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行41.根据 FIDIC施工合同条件，下列关于预付款的表述中，正确的包括( )。（分数：2.00）A.预付款的具体金额在招标文件中确认B.预付款应不少于合同总价的 20%C.工程师在 21 天内签发预付款支付证书D.预付款在支付工程进度款时按比例扣减E.预付款保函必须始终保持与预付款等额工程项目合同管理(一)答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：26，分数：26.00)1.
19、依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。 A预付款的金额不少于合同价 22% B要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函 C预付款保函金额要大于预付款额 D自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%的月份开始扣回预付款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。 A验收后由发包人负责 B验收前由发包人负责 C验收后由工程师负责 D验收前由工程师负责（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由 (
20、)承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人的义务包括( )。 A办理工程质量监督手续 B办理安全生产管理手续 C保护施工现场地下管线 D提供施工使用的围栏设施（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.根据 FIDIC施工合同条件，下列关于工程进度款的表述中，正确的是( )。 A工程量清单中的工程量可以作为工程结算的依据 B采用单价合同的项目应以图样工程量作为支付依据 C工程款逾期支付，业主应按银行贷款利率加 2支付利息 D工程师应在收到承包商支付报表后 28 内按核实结果签发支付证书（分
21、数：1.00）A.B.C.D. 解析：6.施工中如果出现设计变更的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( )。 A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按 ( )顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书 B中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标
22、通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。 A乙承包人 B发包人 C甲承包人 D工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。 A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包
23、人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：10.工程施工合同履行中，发包人的义务不包括( )。 A办理工程征地拆迁手续 B办理工程质量监督手续 C办理安全生产管理手续 D办理竣工验收备案手续（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。 A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿 C给予费用补偿但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不给予费用补偿（分数：1.0
24、0）A. B.C.D.解析：12.根据 FIDIC施工合同条件，下列关于合同担保的表述中，正确的是( )。 A履约保函的有效期到咨询工程师颁发工程接受证书为止 B预付款保函为不需承包商确认违约的无条件担保形式 C通用条件中明确规定了 5 种业主可凭保函索赔的情形 D承包商接受预付款前不必提供预付款担保（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延 C发包人承担追加合同价款，工期不
25、予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。 A立即发出解除合同通知 B立即停工并发出通知要求支付预付款 C在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7 天后停止施工 D在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.依据 FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明( )。 A工程照管责任移交 B承包合同
26、的全部义务已完成 C缺陷通知期开始 D可以办理竣工结算（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )。 A争端裁决委员会由仲裁委员会指定 B争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担 C争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式 D争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A工程师已经确认，承包人不
27、再承担计划的缺陷责任 B工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C工程师未确认，承包人应修改进度计划 D工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.货物采购合同中，( )条款是货物验收和区分责任的主要依据。 A交货 B质量 C价格 D违约（分数：1.00）A.B. C.D.解析：19.在工程项目合同管理的基本原则中，合同双方的权利、义务对等体现的是( )。 A平等自愿原则 B诚实信用原则 C公平原则 D等价有偿原则（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手
28、续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。 A发包人赔偿，延误的工期顺延 B发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C自己承担，延误的工期顺延 D自己承担，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.根据 FIDIC施工合同条件，下列条件中，承包商仅能索赔工期和成本，不能索赔利润的是( )。 A设计图样延误 B工程师的指示错误 C不可预见的恶劣地质条件 D工程变更（分数：1.00）A.B.C. D.解析：22.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。 A协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B按
29、工程需要提供非夜间施工使用的照明 C办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D组织设计交底（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.根据 FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会作出裁决后( )天内任何一方未提出不满意裁决的意见，此裁决即为最终的决定。 A14 B28 C56 D84（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：25.依据施工合同
30、示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交( )。 A现场同期记录 B索赔意向通知 C索赔报告 D索赔证据（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.FIDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。 A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款 C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：二、多项选择题(总题数：15，分数：30.00)27.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图样的变更，此变更( )。（分数：2.00）A.须经工程师同意 B.不需经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的
31、费用由双方约定承担 解析：28.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.延误的图样或指示 B.不可抗力造成的损失C.业主未能提供现场 D.业主提前占用工程E.工程师对竣工试验干扰 解析：29.施工合同履行中，承包商可索赔利润的索赔事件包括( )。（分数：2.00）A.特殊恶劣气候B.工程范围变更 C.业主未能提供现场 D.工程暂停E.设计图样错误 解析：30.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。（分数：2.00）A.不可抗力 B.工程量增加 C.承包商基础施工超挖
32、D.设计变更 E.发包人未按约定提供开工条件 解析：31.货物催交工作中，咨询工程师的主要工作包括( )。（分数：2.00）A.督促供货人按期提交货物 B.向供货人提交制造进度表C.检查货物装运准备情况 D.检查货物关键工序生产情况 E.检查供货人原材料采购进展情况 解析：32.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.办理临时用地、停水、停电申请手续 B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料 D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道 解析：33.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资
33、料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价 C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程拍卖的价款优先受偿 解析：34.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（分数：2.00）A.由工程师确定 B.提交争端裁决委员会决定 C.双方协商 D.提交仲裁机构裁决 E.通过诉讼解决解析：35.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪声扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪声罚款 D.施工现场古
34、树名木的保护工作 E.办理施工许可证解析：36.依据 FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，同时给予工期和费用补偿的情况包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件 B.流行传染病导致工程停工C.延误移交施工现场 D.业主提前占用部分工程E.不可抗力造成的损害 解析：37.下列事件造成承包商成本上升(和)项目工期延误，承包商可以同时索赔工期和费用的包括( )。（分数：2.00）A.因发包人原因解除合同B.材料涨价C.工程师重新检验后发现工程合格 D.施工中发现文物需要采取保护措施 E.工程质量因承包人原因未能达到约定要求解析：38.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有(
35、)。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收 B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验 C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验 D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延解析：39.当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括( )。（分数：2.00）A.施工组织设计 B.施工现场的各种纪录 C.会议纪要 D.招标文件E.合同履行中的来往信函 解析：
36、40.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14 天书面通知承包人 B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更 D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 解析：41.根据 FIDIC施工合同条件，下列关于预付款的表述中，正确的包括( )。（分数：2.00）A.预付款的具体金额在招标文件中确认 B.预付款应不少于合同总价的 20%C.工程师在 21 天内签发预付款支付证书 D.预付款在支付工程进度款时按比例扣减 E.预付款保函必须始终保持与预付款等额 解析：
