1、工程项目合同管理(三)及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：41，分数：68.00)1.在项目招标之前，咨询工程师就要协助_确定具体招标项目的标的和要求，草拟相关合同条款。 A.承包商 B.服务商 C.业主 D.供应商（分数：1.00）A.B.C.D.2.规范我国市场经济财产流转关系基本法的是_。 A.合同法 B.民法通则 C.招标投标法 D.建筑法（分数：1.00）A.B.C.D.3.根据 FIDIC 合同条件，合同争议任何一方对裁决委员会作出的裁决不满意的，可以在_天内将该争议提交仲裁机构仲裁。 A.12 B.56 C.28 D.84（分数：1
2、.00）A.B.C.D.4.工程项目_合同，是在投资建设的决策阶段，进行可行性研究与项目评价等活动所签订的合同。 A.前期咨询 B.勘察 C.设计 D.工程监理（分数：1.00）A.B.C.D.5.工程项目合同中，_的标的是服务，是以对工程项目实施控制和管理为主要内容。 A.工程项目前期咨询合同 B.工程监理合同 C.勘察、设计合同 D.工程施工合同（分数：1.00）A.B.C.D.6.委托人与监理人就委托的工程项目管理内容签订的明确双方权利、义务的协议指的是_合同。 A.工程监理 B.货物采购 C.设计 D.施工（分数：1.00）A.B.C.D.7.在工程项目合同管理中，主导方一般都是_。
3、A.承包商 B.分包商 C.业主 D.咨询工程师（分数：1.00）A.B.C.D.8.施工合同条件的合同文件主要内容中，包括报价和对招标文件及合同条款的确认文件的是_。 A.投标函 B.中标函 C.合同专用条件 D.规范（分数：1.00）A.B.C.D.9.合同担保保函均为不需承包商确认违约的_担保形式。 A.口头 B.有条件 C.无条件 D.书面（分数：1.00）A.B.C.D.10.咨询工程师在工程项目合同管理中的作用主要体现的内容不包括_。 A.协助业主策划合同体系方案 B.协助承包商监督合同的履行 C.协助业主谈判和签订合同 D.协助业主草拟合同条款（分数：1.00）A.B.C.D.1
4、1.按照合同各条款的约定，承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款被称为_。 A.中标价格 B.合同价格 C.市场价格 D.合同结算款（分数：1.00）A.B.C.D.12.FIDIC 合同条件规定，_有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备等工作内容发包给指定分包商实施。 A.咨询工程师 B.业主 C.政府监督部门 D.承包商（分数：1.00）A.B.C.D.13.当发生合同争议时，可将争议提交合同争端裁决委员会，裁决委员会在收到提交的争议文件后_内作出裁决。 A.28 天 B.42 天 C.56 天 D.84 天（分数：1.00）A.B.C.D.14.合同当事
5、人应当遵循_原则确定各方的权利和义务。 A.公平 B.诚实信用 C.等价有偿 D.平等自愿（分数：1.00）A.B.C.D.15.合同工程是否有预付款，以及预付款的金额、支付方式和扣还方式等均要在_中约定。 A.通用条款 B.专用条款 C.合同附件 D.合同协议书（分数：2.00）A.B.C.D.16.为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值_作为材料预付的款额，含在当月应支付的工程进度款内。 A.60% B.70% C.80% D.90%（分数：2.00）A.B.C.D.17.工程师在收到承包商的工程进度款支付报表的 28 天内，按核查
6、结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发_。 A.支付证书 B.竣工证书 C.履约证书 D.接收证书（分数：2.00）A.B.C.D.18.业主在接到工程师签发的支付证书后，应及时给承包商付款，付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的_。 A.56 天 B.28 天 C.24 天 D.14 天（分数：2.00）A.B.C.D.19.发包人和承包人为完成商定的工程项目，明确相互权利、义务关系的合同是_。 A.工程承包合同 B.建设工程勘察、设计合同 C.工程监理合同 D.项目前期咨询合同（分数：2.00）A.B.C.D.20.工程项目合同体系的工程服务合同不包括_。 A.项目
7、前期咨询合同 B.工程监理合同 C.建设工程勘察、设计合同 D.工程承包合同（分数：2.00）A.B.C.D.21.合同争议均交南仲裁或诉讼解决的缺点不包括_。 A.导致合同关系的破裂 B.处理得不公正 C.对双方的信誉有不利影响 D.费时、费钱（分数：2.00）A.B.C.D.22.发包人的义务不包括_。 A.履行合同过程中应遵守法律 B.委托监理人向承包人发出开工通知 C.应履行合同约定的其他义务 D.应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全（分数：2.00）A.B.C.D.23.建设工程施工合同文件包括：协议书；投标书；中标通知书；合同通用条款；合同专用条款；工程量清
8、单。当各文件对同一事项的解释出现不一致时，优先解释顺序为_。 A. B. C. D.（分数：2.00）A.B.C.D.24.承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的_天内(合同未作约定)开工，工程师应至少提前 7天通知承包商开工日期。 A.28 B.56 C.42 D.30（分数：2.00）A.B.C.D.25.对于非招标工程合同价款的确定，应以_为基础，由发包人承包人双方商定加工程变更增减价的方式确定。 A.预付款 B.合同协议书 C.施工概算 D.施工图预算（分数：2.00）A.B.C.D.26.根据标准文件中通用合同条款的规定，发包人的义务包括_。 A.按合同约定及时组织竣工验收 B.按
9、有关法规纳税 C.应负责施工场地的保护工作 D.编制施工组织设计和施工措施计划（分数：2.00）A.B.C.D.27.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前_天以书面形式向工程师申请颁发接收证书。 A.7 B.14 C.27 D.58（分数：2.00）A.B.C.D.28.合同进度计划按期竣工是_的主要义务。 A.承包人 B.监理人 C.设计人 D.发包人（分数：2.00）A.B.C.D.29.标准文件中的合同当事人是指_。 A.发包人和监理人 B.发包人和承包人 C.监理人和承包人 D.监理人和设计人（分数：2.00）A.B.C.D.30.由监理
10、人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人是_。 A.总监理工程师 B.设计人 C.发包人 D.承包人（分数：2.00）A.B.C.D.31.工期延期的索赔包括承包商要求延长工期以及_两个方面。 A.承包商要求偿付由于人为原因而造成的损失 B.承包商要求偿付由于非承包商原因导致工程延期而造成的损失 C.承包商要求偿付由于不可预见情况造成的损失 D.承包商要求偿付由于自然条件造成的损失（分数：2.00）A.B.C.D.32.根据标准文件的规定，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，_。 A.承包人有权要求发包人延长工期 B.承包人仍必须在规定期限内完工 C.承包人无权
11、自行采取任何措施 D.当发包人对于承包人要求延长工期的请求不予接受时，承包人可要求发包人支付为抢工增加的费用及利润（分数：2.00）A.B.C.D.33.为完成合同内各项工作所需的材料和工程设备，原则上应采用_直接采购的方式。 A.总监理工程师 B.承包人 C.发包人 D.设计人（分数：2.00）A.B.C.D.34.通用合同条款中规定了由监理人根据变更程序向承包人发出变更指示，并约定了提出变更的情形，下列不属于发出变更指示的情形是_。 A.承包人认为可能要发生变更的情形 B.承包人认为肯定要发生变更的情形 C.监理人认为可能要发生变更的情形 D.监理人认为肯定要发生变更的情形（分数：2.00
12、）A.B.C.D.35.根据合同价款管理条款的内容，用于承包人履行属于其自身责任的工程缺陷修补，为监理人有效监督承包人圆满完成缺陷修补工作提供资金保证的是_。 A.预付款 B.质量保证金 C.工程进度付款 D.竣工结算（分数：2.00）A.B.C.D.36.根据合同价款管理条款的内容，通用合同条款规定工程接收证书颁发后，承包人应向_提交竣工付款申请单。 A.业主 B.设计人 C.发包人 D.监理人（分数：2.00）A.B.C.D.37.催交工作是货物采购必不可少的重要环节，催交工作的主要内容不包括_。 A.催促供货人按照合同规定，及时向招标人提交一份详细的制造进度表，明确交货日期，以便催交工作
13、的开展 B.检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况 C.检查设备、材料的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况 D.制订监造检验计划，列出重点监造检验目录（分数：2.00）A.B.C.D.38.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由_承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师（分数：2.00）A.B.C.D.39.货物采购合同中的_是货物的验收和区分责任的依据。 A.质量条款 B.价格条款 C.交货条款 D.技术条款（分数：2.00）A.B.C.D.40
14、.货物招标中，催交工作的重点是保证货物生产制造的_。 A.安全措施符合合同约定 B.成本控制在合同价格以内 C.质量达到合同质量标准 D.进度和工期（分数：2.00）A.B.C.D.41.建设工程施工合同中索赔的性质是_。 A.经济制裁 B.行政制裁 C.经济补偿 D.经济惩罚（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：16，分数：32.00)42.工程项目合同管理的基本原则包括_。 A.符合法律法规的原则 B.平等自愿的原则 C.诚实信用原则 D.公开原则 E.等价有偿原则（分数：2.00）A.B.C.D.E.43.货物采购合同的主要内容包括_。 A.货物名称、种类 B.
15、合同当事人的具体情况 C.质量保证期 D.包装要求 E.技术标准（分数：2.00）A.B.C.D.E.44.咨询工程师在合同管理中的作用包括_。 A.协助承包商策划合同体系方案 B.协助业主草拟合同条款 C.协助业主谈判和签订合同 D.协助业主策划合同体系方案 E.协助业主监督合同的履行（分数：2.00）A.B.C.D.E.45.在索赔款额的计算中，经常包括利息，利息的索赔通常发生的情况包括_。 A.拖期付款的利息 B.管理费索赔 C.由于工程变更和工程延期增加投资的利息 D.索赔款的利息 E.错误扣款的利息（分数：2.00）A.B.C.D.E.46.下列关于预付款的表述中，正确的是_。 A.
16、预付款不包括在工程价款中 B.通用条件内针对预付款金额不少于合同价 22%的情况，规定了管理程序 C.预付款的数额由承包商在投标书内确认 D.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还 E.预付款保函金额始终保持与预付款等额（分数：2.00）A.B.C.D.E.47.施工阶段的合同管理的内容包括_。 A.施工进度管理 B.施工质量管理 C.工程变更管理 D.工程进度款的支付管理 E.工程索赔款的管理（分数：2.00）A.B.C.D.E.48.建设工程标准文件合同文件的内容包括_。 A.合同协议书 B.工程预付款清单 C.中标通知书 D.已标价工程量清单 E.图纸（分数：2.00）
17、A.B.C.D.E.49.建设工程施工合同，按照承包序列划分包括_。 A.专业分包合同 B.前期咨询合同 C.勘察设计合同 D.劳务分包合同 E.施工总承包合同（分数：2.00）A.B.C.D.E.50.在施工阶段的合同管理中，施工质量管理的内容包括_。 A.环境保护 B.对承包商设备的控制 C.质量的检查和检验 D.现场资料管理 E.顺延合同工期（分数：2.00）A.B.C.D.E.51.根据标准文件合同条款的主要内容，关于监理人职责和权力的叙述，正确的有_。 A.监理人受发包人委托，享有合同约定的权力 B.监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款
18、中指明 C.监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任 D.合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除 E.合同约定应由承包人承担的义务和责任，可因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除（分数：2.00）A.B.C.D.E.52.合同价款管理条款计量的通用合同条款规定了_。 A.计量单位 B.计量条件 C.计量周期 D.单价子目的计量方法 E
19、.总价子目的计量方法（分数：2.00）A.B.C.D.E.53.索赔费用的主要组成部分，同工程款的计价内容相似，按我国现行规定，建安工程合同价一般包括直接费等，而直接费具体包括_。 A.人工费 B.工地管理费 C.材料费 D.总部管理费 E.机械使用费（分数：2.00）A.B.C.D.E.54.依据 FIDIC施工合同条件规定，对承包商提出的索赔，可以给承包商合理延长合同工期的情况包括_。 A.不可预见的外界条件 B.业主终止合同 C.延误移交施工现场 D.业主提前占用部分工程 E.不可抗力造成的损害（分数：2.00）A.B.C.D.E.55.在货物采购合同的主要内容中，对于交货条款来说，其交
20、货条款包括_。 A.交货方式 B.运输方式 C.到货地点 D.提货人 E.货物名称（分数：2.00）A.B.C.D.E.56.货物采购合同管理中，关于货物价格的说法，正确的有_。 A.实行招标的项目，按投标价格执行 B.实行招标的项目，按评标价格执行 C.实行招标的项目，按中标价格执行 D.不实行招标的项目，有国家指导价的按国家指导价执行 E.不实行招标的项目，有国家定价的，按国家定价执行（分数：2.00）A.B.C.D.E.57.现场监造与检验的内容主要包括_。 A.了解制造厂质量保证体系的制订 B.运抵施工现场后开箱检验 C.在货物制造开始后召开协调会 D.聘请有资格和有信誉的第三方检验机
21、构检验 E.货物制造完毕后，参加全面的质量验收（分数：2.00）A.B.C.D.E.工程项目合同管理(三)答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：41，分数：68.00)1.在项目招标之前，咨询工程师就要协助_确定具体招标项目的标的和要求，草拟相关合同条款。 A.承包商 B.服务商 C.业主 D.供应商（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.规范我国市场经济财产流转关系基本法的是_。 A.合同法 B.民法通则 C.招标投标法 D.建筑法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.根据 FIDIC 合同条件，合同争议任何一方对裁决委员会作出的裁决
22、不满意的，可以在_天内将该争议提交仲裁机构仲裁。 A.12 B.56 C.28 D.84（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.工程项目_合同，是在投资建设的决策阶段，进行可行性研究与项目评价等活动所签订的合同。 A.前期咨询 B.勘察 C.设计 D.工程监理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.工程项目合同中，_的标的是服务，是以对工程项目实施控制和管理为主要内容。 A.工程项目前期咨询合同 B.工程监理合同 C.勘察、设计合同 D.工程施工合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.委托人与监理人就委托的工程项目管理内容签订的明确双方权利、义务的协议指的是_合同。 A.
23、工程监理 B.货物采购 C.设计 D.施工（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.在工程项目合同管理中，主导方一般都是_。 A.承包商 B.分包商 C.业主 D.咨询工程师（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.施工合同条件的合同文件主要内容中，包括报价和对招标文件及合同条款的确认文件的是_。 A.投标函 B.中标函 C.合同专用条件 D.规范（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.合同担保保函均为不需承包商确认违约的_担保形式。 A.口头 B.有条件 C.无条件 D.书面（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.咨询工程师在工程项目合同管理中的作用主要体现的内容不包括
24、_。 A.协助业主策划合同体系方案 B.协助承包商监督合同的履行 C.协助业主谈判和签订合同 D.协助业主草拟合同条款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：11.按照合同各条款的约定，承包商完成建造和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款被称为_。 A.中标价格 B.合同价格 C.市场价格 D.合同结算款（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.FIDIC 合同条件规定，_有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备等工作内容发包给指定分包商实施。 A.咨询工程师 B.业主 C.政府监督部门 D.承包商（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.当发生合同争议时，可将
25、争议提交合同争端裁决委员会，裁决委员会在收到提交的争议文件后_内作出裁决。 A.28 天 B.42 天 C.56 天 D.84 天（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.合同当事人应当遵循_原则确定各方的权利和义务。 A.公平 B.诚实信用 C.等价有偿 D.平等自愿（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.合同工程是否有预付款，以及预付款的金额、支付方式和扣还方式等均要在_中约定。 A.通用条款 B.专用条款 C.合同附件 D.合同协议书（分数：2.00）A.B. C.D.解析：16.为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价
26、值_作为材料预付的款额，含在当月应支付的工程进度款内。 A.60% B.70% C.80% D.90%（分数：2.00）A.B.C. D.解析：17.工程师在收到承包商的工程进度款支付报表的 28 天内，按核查结果以及总价承包分解表中核实的实际完成情况签发_。 A.支付证书 B.竣工证书 C.履约证书 D.接收证书（分数：2.00）A. B.C.D.解析：18.业主在接到工程师签发的支付证书后，应及时给承包商付款，付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的_。 A.56 天 B.28 天 C.24 天 D.14 天（分数：2.00）A. B.C.D.解析：19.发包人和承包人为完成
27、商定的工程项目，明确相互权利、义务关系的合同是_。 A.工程承包合同 B.建设工程勘察、设计合同 C.工程监理合同 D.项目前期咨询合同（分数：2.00）A. B.C.D.解析：20.工程项目合同体系的工程服务合同不包括_。 A.项目前期咨询合同 B.工程监理合同 C.建设工程勘察、设计合同 D.工程承包合同（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：21.合同争议均交南仲裁或诉讼解决的缺点不包括_。 A.导致合同关系的破裂 B.处理得不公正 C.对双方的信誉有不利影响 D.费时、费钱（分数：2.00）A.B. C.D.解析：22.发包人的义务不包括_。 A.履行合同过程中应遵守法律 B.委托监
28、理人向承包人发出开工通知 C.应履行合同约定的其他义务 D.应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：23.建设工程施工合同文件包括：协议书；投标书；中标通知书；合同通用条款；合同专用条款；工程量清单。当各文件对同一事项的解释出现不一致时，优先解释顺序为_。 A. B. C. D.（分数：2.00）A.B.C. D.解析：24.承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的_天内(合同未作约定)开工，工程师应至少提前 7天通知承包商开工日期。 A.28 B.56 C.42 D.30（分数：2.00）A.B.C. D.解析：25.对于非招标工
29、程合同价款的确定，应以_为基础，由发包人承包人双方商定加工程变更增减价的方式确定。 A.预付款 B.合同协议书 C.施工概算 D.施工图预算（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：26.根据标准文件中通用合同条款的规定，发包人的义务包括_。 A.按合同约定及时组织竣工验收 B.按有关法规纳税 C.应负责施工场地的保护工作 D.编制施工组织设计和施工措施计划（分数：2.00）A. B.C.D.解析：27.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前_天以书面形式向工程师申请颁发接收证书。 A.7 B.14 C.27 D.58（分数：2.00）A.B. C
30、.D.解析：28.合同进度计划按期竣工是_的主要义务。 A.承包人 B.监理人 C.设计人 D.发包人（分数：2.00）A. B.C.D.解析：29.标准文件中的合同当事人是指_。 A.发包人和监理人 B.发包人和承包人 C.监理人和承包人 D.监理人和设计人（分数：2.00）A.B. C.D.解析：30.由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人是_。 A.总监理工程师 B.设计人 C.发包人 D.承包人（分数：2.00）A. B.C.D.解析：31.工期延期的索赔包括承包商要求延长工期以及_两个方面。 A.承包商要求偿付由于人为原因而造成的损失 B.承包商要求偿付由于非承包商原
31、因导致工程延期而造成的损失 C.承包商要求偿付由于不可预见情况造成的损失 D.承包商要求偿付由于自然条件造成的损失（分数：2.00）A.B. C.D.解析：32.根据标准文件的规定，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，_。 A.承包人有权要求发包人延长工期 B.承包人仍必须在规定期限内完工 C.承包人无权自行采取任何措施 D.当发包人对于承包人要求延长工期的请求不予接受时，承包人可要求发包人支付为抢工增加的费用及利润（分数：2.00）A. B.C.D.解析：33.为完成合同内各项工作所需的材料和工程设备，原则上应采用_直接采购的方式。 A.总监理工程师 B.承包人 C.
32、发包人 D.设计人（分数：2.00）A.B. C.D.解析：34.通用合同条款中规定了由监理人根据变更程序向承包人发出变更指示，并约定了提出变更的情形，下列不属于发出变更指示的情形是_。 A.承包人认为可能要发生变更的情形 B.承包人认为肯定要发生变更的情形 C.监理人认为可能要发生变更的情形 D.监理人认为肯定要发生变更的情形（分数：2.00）A.B. C.D.解析：35.根据合同价款管理条款的内容，用于承包人履行属于其自身责任的工程缺陷修补，为监理人有效监督承包人圆满完成缺陷修补工作提供资金保证的是_。 A.预付款 B.质量保证金 C.工程进度付款 D.竣工结算（分数：2.00）A.B.
33、C.D.解析：36.根据合同价款管理条款的内容，通用合同条款规定工程接收证书颁发后，承包人应向_提交竣工付款申请单。 A.业主 B.设计人 C.发包人 D.监理人（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：37.催交工作是货物采购必不可少的重要环节，催交工作的主要内容不包括_。 A.催促供货人按照合同规定，及时向招标人提交一份详细的制造进度表，明确交货日期，以便催交工作的开展 B.检查供货人主要原材料的采购和准备进展情况 C.检查设备、材料的制造、组装、试验、检验和装运的准备情况 D.制订监造检验计划，列出重点监造检验目录（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：38.某工程项目，发包人将工程主
34、体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由_承担。 A.乙承包人 B.发包人 C.甲承包人 D.工程师（分数：2.00）A.B. C.D.解析：39.货物采购合同中的_是货物的验收和区分责任的依据。 A.质量条款 B.价格条款 C.交货条款 D.技术条款（分数：2.00）A. B.C.D.解析：40.货物招标中，催交工作的重点是保证货物生产制造的_。 A.安全措施符合合同约定 B.成本控制在合同价格以内 C.质量达到合同质量标准 D.进度和工期（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：41.建设工程施
35、工合同中索赔的性质是_。 A.经济制裁 B.行政制裁 C.经济补偿 D.经济惩罚（分数：2.00）A.B.C. D.解析：二、B多项选择题/B(总题数：16，分数：32.00)42.工程项目合同管理的基本原则包括_。 A.符合法律法规的原则 B.平等自愿的原则 C.诚实信用原则 D.公开原则 E.等价有偿原则（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：43.货物采购合同的主要内容包括_。 A.货物名称、种类 B.合同当事人的具体情况 C.质量保证期 D.包装要求 E.技术标准（分数：2.00）A. B.C. D. E. 解析：44.咨询工程师在合同管理中的作用包括_。 A.协助承包商策
36、划合同体系方案 B.协助业主草拟合同条款 C.协助业主谈判和签订合同 D.协助业主策划合同体系方案 E.协助业主监督合同的履行（分数：2.00）A.B. C. D. E. 解析：45.在索赔款额的计算中，经常包括利息，利息的索赔通常发生的情况包括_。 A.拖期付款的利息 B.管理费索赔 C.由于工程变更和工程延期增加投资的利息 D.索赔款的利息 E.错误扣款的利息（分数：2.00）A. B.C. D. E. 解析：46.下列关于预付款的表述中，正确的是_。 A.预付款不包括在工程价款中 B.通用条件内针对预付款金额不少于合同价 22%的情况，规定了管理程序 C.预付款的数额由承包商在投标书内确
37、认 D.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还 E.预付款保函金额始终保持与预付款等额（分数：2.00）A.B.C. D. E. 解析：47.施工阶段的合同管理的内容包括_。 A.施工进度管理 B.施工质量管理 C.工程变更管理 D.工程进度款的支付管理 E.工程索赔款的管理（分数：2.00）A. B. C. D. E.解析：48.建设工程标准文件合同文件的内容包括_。 A.合同协议书 B.工程预付款清单 C.中标通知书 D.已标价工程量清单 E.图纸（分数：2.00）A. B.C. D. E. 解析：49.建设工程施工合同，按照承包序列划分包括_。 A.专业分包合同 B.前期咨询合同 C.勘察设计合同 D.劳务分包合同 E.施工总承包合同（分数：2.00）A. B.C.D. E. 解析：50.在施工阶段的合同管理中，施工质量管理的内容包括_。 A.环境保护 B.对承包商设备的控制 C.质量的检查和检验 D.现场资料管理 E.顺延合同工期（分数：2.00）A. B. C. D.
