1、市政公用工程管理与实务-133 及答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：40.00)1.填方高度内的管涵顶面还土( )cm 以上才能用压路机碾压。（分数：1.00）A.20B.30C.50D.602.下列不属于投标函部分编制内容的是( )。（分数：1.00）A.投标保证金银行保函B.法人代表的身份证明C.投标文件签署授权委托书D.抵押金3.地表水作为饮用水源时，水处理中主要的去除对象是( )。（分数：1.00）A.病原菌和细菌B.悬浮物和胶体C.有毒化学物D.富氧有机物4.有顶板的预制安装水池，浇筑板缝混凝土，应在当日( )进行。（分数：1.0
2、0）A.气温最低时B.气温最高时C.傍晚D.任何时候5.与热力管网闭式系统相比较，开式系统的热媒是被( )消耗的。（分数：1.00）A.大部分B.少部分C.直接D.间接6.施工索赔最重要的依据是( )。（分数：1.00）A.合同文件B.施工文件C.施工备忘录D.证据7.穿越高速公路的燃气管道的套管，其内径应比燃气管道外径大( )mm 以上。（分数：1.00）A.80B.100C.120D.1508.预制安装圆形水池，进行环向预应力钢丝缠绕时，要求每缠一盘钢丝测定一次应力值，以便( )，并按规定格式填写记录。（分数：1.00）A.保证水池的施工质量B.及时调整牵制的松紧保证质量C.控制环向预应力
3、钢丝缠绕进度D.控制环向预应力钢丝缠绕数量9.预埋冷却水管，用循环水降低混凝土温度进行人工导热，循环水是通过管道系统泵入的，以( )为最好。（分数：1.00）A.井水B.河水C.自来水D.雨水10.下列不属于围堰的种类的是( )。（分数：1.00）A.套箱围堰B.土袋围堰C.竹、铅丝笼围堰D.木板桩围堰11.吊装或移运装配式桥梁构件时，吊绳与起吊构件的交角应大于( )，否则，应设置吊架或扁担。（分数：1.00）A.30B.45C.60D.7512.预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度，接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度( )。（分数：1.00）A.不应大于 5MPaB.不应小于 5
4、MPaC.不应大于 0.5MPaD.不应小于 0.5MPa13.下列( )须经工程师确认，方能作为索赔的依据。（分数：1.00）A.投标、中标文件B.鉴定意见C.工程进度表D.工程量清单14.湿法混合料配合比中水泥与砂石的重量比宜为( )。（分数：1.00）A.1414.5B.1415C.13.514D.131515.施工项目质量控制的实施程序不包括( )。（分数：1.00）A.确定项目质量目标B.编制项目质量计划C.实施项目质量计划D.重新选择项目经理16.施工技术文件应有建设单位签署的意见或( )对认证项目的认证记录。（分数：1.00）A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.项目经理17.
5、工料单价法就是按( )方式报价。（分数：1.00）A.预算B.工程量清单C.估算D.概算18.我国城市燃气管道根据输气压力，高压 A 燃气管道压力为( )MPaP4.0MPa。（分数：1.00）A.2.5B.1.6C.0.8D.0.419.市政公用工程施工组织设计必须经( )批准。（分数：1.00）A.上一级B.项目经理C.监理工程师D.建设单位20.掘进隧道下台阶施工的一次循环开挖长度，不稳定围岩(土层和不稳定岩体)应不大于( )m。（分数：1.00）A.5B.4C.3D.221.关于 HDPE 膜防渗层的施工程序，下列正确的是( )。（分数：1.00）A.验收素土保护层分区铺膜粘接膜缝制定
6、铺膜区域顺序分区检验及时返修进行工序检验达标B.验收素土保护层制定铺膜区域顺序分区铺膜粘接膜缝分区检验及时返修进行工序检验达标C.制定铺膜区域顺序验收素土保护层分区铺膜粘接膜缝分区检验及时返修进行工序检验达标D.制定铺膜区域顺序验收素土保护层分区检验及时返修分区铺膜粘接膜缝进行工序检验达标22.热力管道工程总验收完成后，由建设单位向( )呈送竣工报告。（分数：1.00）A.监理工程师B.监理部门C.上级部门D.有关部门23.下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.钻孔设备中钻锥、钻杆和泥浆泵是重点考虑的部件B.钻锥选择是根据土质和孔深而定C.泥浆泵选择应通过流量和泵压计算来选择D.钻杆
7、受力有拉、压、弯、扭四种24.钢梁桥架设前检查不包括( )。（分数：1.00）A.应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算B.应按照构件明细表核对进场的构件、零件，查验产品出厂合格证及材料的质量说明书C.应对桥台，墩顶面高程、中线及各孔跨径进行复测，误差在允许偏差内方可安装D.应对架设施工方案进行仔细研究25.机械开挖和人工开挖不支撑基坑时，每次挖方修坡深度不得超过( )m。（分数：1.00）A.0.5B.1C.1.2D.1.526.工程质量标准问题的法律依据不包括( )。（分数：1.00）A.中华人民共和国建筑法B.中华人民共和国标准法C.
8、相关施工规范D.相关验收规范27.采用顶管法施工，千斤顶安装时固定在支架上，并与管道中心的垂线对称，要求其合力的作用点在( )上。（分数：1.00）A.管道中心的垂线B.与管道呈平行的平行线C.与施工地面垂直的垂直线D.管道中心的延长线28.关于单价法编制施工预算的步骤，下列正确的是( )。工程量计算；编制工料分析表；收集、准备施工图纸、施工组织设计，相关定额，地区材料预算价格、费率标准、工程量计算规则等文件；计算、汇总造价；套用工料单价，按单位工程施工预算直接费计算，求得单位工程人工费、材料费和机械使用费之和；填写封面和编制说明；复核（分数：1.00）A.B.C.D.29.热力管道对接管口时
9、，应检查管道平直度，在距接口中心 200mm 处测量，允许偏差 ( )mm。（分数：1.00）A.0.5B.1C.2D.330.注浆施工中，在黏土层中宜采用( )注浆法。（分数：1.00）A.渗入B.劈裂C.劈裂或电动硅化D.高压喷射31.下列铸铁管接口中属于柔性接口的是( )。（分数：1.00）A.油麻青铅接口B.胶圈膨胀水泥砂浆接口C.油麻石棉水泥接口D.油麻膨胀水泥砂浆接口32.下列土的物理力学基本指标表示土的孔隙体积与土粒体积之比的一项是( )。（分数：1.00）A.孔隙比B.孔隙率C.饱和度D.塑性指数33.施工项目成本控制是以( )为依据。（分数：1.00）A.成本预测B.成本计划
10、C.成本核算D.成本分析34.混凝土配合时单位水泥用量不应小于( )kg/m 3。（分数：1.00）A.250B.280C.300D.32035.材料人员要做到降低( )和减少采购过程中的管理损耗，为降低材料成本把好第一关。（分数：1.00）A.材料吊装成本B.材料运输成本C.材料采购成本D.材料库存成本36.项目进度总目标可按单位工程分解为( )分目标。（分数：1.00）A.交工B.完工C.竣工D.时间37.城市道路水泥稳定土基层应选用初凝和终凝时间分别为( )以上的水泥。（分数：1.00）A.1h 和 3hB.2h 和 4hC.3h 和 6hD.5h 和 8h38.当沥青黏度大、气温低、铺
11、筑厚度小时，沥青混合料施工温度宜用( )。（分数：1.00）A.低限B.中值C.高限D.经验值39.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料，应在建设单位或者( )监督下现场取样。（分数：1.00）A.施工单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.工程监理单位40.施工组织设计的核心部分是( )。（分数：1.00）A.施工方法B.施工方案C.施工顺序D.施工平面图二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)41.埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管施工工艺包括( )。（分数：2.00）A.土方开挖B.管道敷设C.土方回填D.管道维修E.管道密闭性试验42.合
12、同规定，如果双方发生纠纷，可通过( )解决。（分数：2.00）A.协商B.仲裁C.诉讼D.找工商局E.找公安局43.关于沥青混凝土路面对基层的要求，下列叙述不正确的有( )。（分数：2.00）A.黏度符合要求B.表面应平整密实，拱度与面层的拱度应一致C.具有稳定性D.强度、刚度、干燥收缩和温度变形、高程符合要求E.基层必须用纯素土44.地下燃气管道不得从( )穿越。（分数：2.00）A.河流B.建筑物C.大型构筑物D.小型构筑物E.铁路45.敞口式盾构，应在正面土体支撑系统支护下，自上而下分层开挖，必要时应采取( )等措施。（分数：2.00）A.升水压B.降水压C.升气压D.降气压E.注浆加固
13、46.两条平行隧道(含导洞)相距不足 1 陪隧道跨度时，二者开挖面距离可选择( )m。（分数：2.00）A.10B.12C.16D.18E.2047.承插式铸铁管柔性接口分为油麻青铅接口和( )。（分数：2.00）A.油麻石棉水泥接口B.胶圈石棉水泥接口C.人字柔口D.套管接口E.梯唇式橡胶圈接口48.施工阶段质量控制要点包括( )。（分数：2.00）A.技术交底、工程测量B.材料质量控制C.机械设备质量控制D.工序控制、特殊过程控制E.人员施工资格控制49.投标文件编制完成后应反复核对，包括( )。（分数：2.00）A.加盖公章B.法人代表签字、小签C.密封标志D.监理工程师签字并盖章E.项
14、目经理签字50.喷锚暗挖隧道施工中，应对( )的动态进行监测，并及时反馈信息。（分数：2.00）A.地下水B.地面C.地下矿藏D.地层E.支护结构三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、（一）(总题数：1，分数：20.00)51.项目施工成本过程控制的原则有哪些?2项目施工成本过程控制的内容是什么?（分数：20.00）_五、（二）(总题数：1，分数：20.00)52.简述招标投标法要求必须进行招标的工程项目是什么?2工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定必须进行招标的标准是什么?3以上背景材料中，如以各阶段进行，哪些必须进行招标?4背景材料中有两处不妥，请找出来。（分数：20.00）
15、_六、（三）(总题数：1，分数：20.00)53.由于供砂距离的增大，必然弓 I 起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第 3天，向业主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高 5 元人民币的索赔要求。作为一名监理工程师，应该批准该索赔要求吗?为什么?2由于几种情况的暂时停工，承包商在 6 月 15 日向监理工程师提交了延长工期 25 天，成本损失费人民币 2 万元/天(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币 2000 元/天的索赔要求，共计索赔款 57.2万元。作为一名监理工程师，应该批准该索赔款额多少万元?3索赔成立的条件是什么?4若承包商对因业主原因造成窝工损失进行
16、索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算?5你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?（分数：20.00）_市政公用工程管理与实务-133 答案解析(总分：120.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：40，分数：40.00)1.填方高度内的管涵顶面还土( )cm 以上才能用压路机碾压。（分数：1.00）A.20B.30 C.50D.60解析：本题考核的是路基施工要点，规定 30cm 以上，是为了防止压路机碾压破坏管涵。2.下列不属于投标函部分编制内容的是( )。（分数：1.00）A.投标保证金
17、银行保函B.法人代表的身份证明C.投标文件签署授权委托书D.抵押金 解析：投标函部分的内容是：法人代表的身份证明、投标文件签署的授权委托书、投标函、投标函附录、投标保证金、银行保证函等。3.地表水作为饮用水源时，水处理中主要的去除对象是( )。（分数：1.00）A.病原菌和细菌B.悬浮物和胶体 C.有毒化学物D.富氧有机物解析：地表水中含大量的悬浮物和胶体物质，这些物质会使水变得浑浊，而且还能粘附很多细菌和病毒。4.有顶板的预制安装水池，浇筑板缝混凝土，应在当日( )进行。（分数：1.00）A.气温最低时B.气温最高时 C.傍晚D.任何时候解析：因为气温越高，板缝宽度越大，浇筑板缝混凝土时应在
18、板缝宽度最大时进行，所以，是在当日气温最高时浇筑。5.与热力管网闭式系统相比较，开式系统的热媒是被( )消耗的。（分数：1.00）A.大部分B.少部分C.直接 D.间接解析：热力管道中的开式系统是直接消耗一次热媒。6.施工索赔最重要的依据是( )。（分数：1.00）A.合同文件 B.施工文件C.施工备忘录D.证据解析：施工索赔的依据包括合同文件、施工文件和证据，但最重要的是合同文件。7.穿越高速公路的燃气管道的套管，其内径应比燃气管道外径大( )mm 以上。（分数：1.00）A.80B.100 C.120D.150解析：燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时，套管内径应比燃气管道
19、外径大 100mm以上。8.预制安装圆形水池，进行环向预应力钢丝缠绕时，要求每缠一盘钢丝测定一次应力值，以便( )，并按规定格式填写记录。（分数：1.00）A.保证水池的施工质量B.及时调整牵制的松紧保证质量 C.控制环向预应力钢丝缠绕进度D.控制环向预应力钢丝缠绕数量解析：本题考核的是水泥缠绕环向预应力钢丝的操作要点。9.预埋冷却水管，用循环水降低混凝土温度进行人工导热，循环水是通过管道系统泵入的，以( )为最好。（分数：1.00）A.井水 B.河水C.自来水D.雨水解析：由于井水的湿度低，所以应以井水为最好。10.下列不属于围堰的种类的是( )。（分数：1.00）A.套箱围堰B.土袋围堰C
20、.竹、铅丝笼围堰D.木板桩围堰 解析：围堰的种类有土围堰、土袋围堰、竹笼围堰、铅丝围堰、钢板桩围堰、钢筋混凝土板桩围堰、套箱围堰和双壁钢围堰。11.吊装或移运装配式桥梁构件时，吊绳与起吊构件的交角应大于( )，否则，应设置吊架或扁担。（分数：1.00）A.30B.45C.60 D.75解析：目的是尽可能使吊环垂直受力。12.预制管铺设管道的现场浇筑混凝土基础强度，接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度( )。（分数：1.00）A.不应大于 5MPaB.不应小于 5MPa C.不应大于 0.5MPaD.不应小于 0.5MPa解析：给水排水管道工程施工及验收规范规定，预制管铺设管道的现场浇筑
21、混凝土基础强度，接口抹带或预制构件现场装配的接缝水泥砂浆强度不应小于 5MPa。13.下列( )须经工程师确认，方能作为索赔的依据。（分数：1.00）A.投标、中标文件B.鉴定意见C.工程进度表 D.工程量清单解析：施工过程中形成的文件必须经工程师确认后，才可作为索赔的依据。14.湿法混合料配合比中水泥与砂石的重量比宜为( )。（分数：1.00）A.1414.5B.1415C.13.514 D.1315解析：这是保证混凝土符合设计强度、耐磨、耐久的要求。15.施工项目质量控制的实施程序不包括( )。（分数：1.00）A.确定项目质量目标B.编制项目质量计划C.实施项目质量计划D.重新选择项目经
22、理 解析：根据 GB/T 19000 族标准对施工项目质量控制的实施程序的规定，D 选项不正确。16.施工技术文件应有建设单位签署的意见或( )对认证项目的认证记录。（分数：1.00）A.施工单位B.设计单位C.监理单位 D.项目经理解析：本题考核的是施工技术文件管理方法的有关内容。17.工料单价法就是按( )方式报价。（分数：1.00）A.预算 B.工程量清单C.估算D.概算解析：工料单价法是按预算方式报价，而综合单价是按工程量清单报价。18.我国城市燃气管道根据输气压力，高压 A 燃气管道压力为( )MPaP4.0MPa。（分数：1.00）A.2.5 B.1.6C.0.8D.0.4解析：考
23、生要对照记忆各种压力的燃气管道的输气压力值。19.市政公用工程施工组织设计必须经( )批准。（分数：1.00）A.上一级 B.项目经理C.监理工程师D.建设单位解析：施工组织设计必须在施工前编制完成并报上一级批准。20.掘进隧道下台阶施工的一次循环开挖长度，不稳定围岩(土层和不稳定岩体)应不大于( )m。（分数：1.00）A.5B.4C.3D.2 解析：开挖长度超过 2m 就有可能发生地层变化。21.关于 HDPE 膜防渗层的施工程序，下列正确的是( )。（分数：1.00）A.验收素土保护层分区铺膜粘接膜缝制定铺膜区域顺序分区检验及时返修进行工序检验达标B.验收素土保护层制定铺膜区域顺序分区铺
24、膜粘接膜缝分区检验及时返修进行工序检验达标 C.制定铺膜区域顺序验收素土保护层分区铺膜粘接膜缝分区检验及时返修进行工序检验达标D.制定铺膜区域顺序验收素土保护层分区检验及时返修分区铺膜粘接膜缝进行工序检验达标解析：本题主要考查的是 HDPE 膜防渗层的施工程序。22.热力管道工程总验收完成后，由建设单位向( )呈送竣工报告。（分数：1.00）A.监理工程师B.监理部门C.上级部门 D.有关部门解析：热力管道工程总验收完成后，由建设单位向上级部门呈送竣工报告。23.下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.钻孔设备中钻锥、钻杆和泥浆泵是重点考虑的部件B.钻锥选择是根据土质和孔深而定 C.泥
25、浆泵选择应通过流量和泵压计算来选择D.钻杆受力有拉、压、弯、扭四种解析：选择钻锥应根据土质和孔径而定。24.钢梁桥架设前检查不包括( )。（分数：1.00）A.应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算B.应按照构件明细表核对进场的构件、零件，查验产品出厂合格证及材料的质量说明书C.应对桥台，墩顶面高程、中线及各孔跨径进行复测，误差在允许偏差内方可安装D.应对架设施工方案进行仔细研究 解析：钢梁桥架设技术中的架设前检查的内容为选项 A、B、C 的所述内容。25.机械开挖和人工开挖不支撑基坑时，每次挖方修坡深度不得超过( )m。（分数：1.00）
26、A.0.5B.1 C.1.2D.1.5解析：这是防止基坑开挖时坍塌的安全措施。26.工程质量标准问题的法律依据不包括( )。（分数：1.00）A.中华人民共和国建筑法 B.中华人民共和国标准法C.相关施工规范D.相关验收规范解析：施工项目合同履行中未涉及中华人民共和国建筑法的规定。27.采用顶管法施工，千斤顶安装时固定在支架上，并与管道中心的垂线对称，要求其合力的作用点在( )上。（分数：1.00）A.管道中心的垂线 B.与管道呈平行的平行线C.与施工地面垂直的垂直线D.管道中心的延长线解析：这样就不会使导轨产生位移。28.关于单价法编制施工预算的步骤，下列正确的是( )。工程量计算；编制工料
27、分析表；收集、准备施工图纸、施工组织设计，相关定额，地区材料预算价格、费率标准、工程量计算规则等文件；计算、汇总造价；套用工料单价，按单位工程施工预算直接费计算，求得单位工程人工费、材料费和机械使用费之和；填写封面和编制说明；复核（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解答本题时要注意与实物法编制施工预算步骤的区别。29.热力管道对接管口时，应检查管道平直度，在距接口中心 200mm 处测量，允许偏差 ( )mm。（分数：1.00）A.0.5B.1 C.2D.3解析：本题考核的是有关热力管道施工的基本技术要求，这些数值性的要求，考生必须牢固记忆。30.注浆施工中，在黏土层中宜采用( )注浆法
28、。（分数：1.00）A.渗入B.劈裂C.劈裂或电动硅化 D.高压喷射解析：注浆施工中，在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法；在砂层中宜采用劈裂注浆法；在黏土层中宜采用劈裂式电动硅化注浆法；在淤泥质软土层中宜采用高压喷射注浆法。31.下列铸铁管接口中属于柔性接口的是( )。（分数：1.00）A.油麻青铅接口 B.胶圈膨胀水泥砂浆接口C.油麻石棉水泥接口D.油麻膨胀水泥砂浆接口解析：解答本题要注意给水管道接口的刚性接口和柔性接口的区别。32.下列土的物理力学基本指标表示土的孔隙体积与土粒体积之比的一项是( )。（分数：1.00）A.孔隙比 B.孔隙率C.饱和度D.塑性指数解析：考生要注意区分土的 12
29、个主要物理力学性质指标的含义。33.施工项目成本控制是以( )为依据。（分数：1.00）A.成本预测B.成本计划 C.成本核算D.成本分析解析：成本控制是成本管理全过程最重要的环节，应以成本计划为依据。34.混凝土配合时单位水泥用量不应小于( )kg/m 3。（分数：1.00）A.250B.280C.300 D.320解析：这是保证混凝土拌合物和易性的要求。35.材料人员要做到降低( )和减少采购过程中的管理损耗，为降低材料成本把好第一关。（分数：1.00）A.材料吊装成本B.材料运输成本C.材料采购成本 D.材料库存成本解析：施工项目成本目标责任制中包括了合同预算员、工程技术人员、材料人员、
30、机械人员、行政管理人员和财务成本人员的成本管理责任。36.项目进度总目标可按单位工程分解为( )分目标。（分数：1.00）A.交工 B.完工C.竣工D.时间解析：项目进度控制总目标的分解方法有三种，应对应掌握。37.城市道路水泥稳定土基层应选用初凝和终凝时间分别为( )以上的水泥。（分数：1.00）A.1h 和 3hB.2h 和 4hC.3h 和 6h D.5h 和 8h解析：城市道路水泥稳定土基层从加水拌合到碾压终了的延迟时间不应超过 2 小时，由于这一规定，要求选择初凝时间为 3 小时和终凝时间 6 小时以上的水泥。38.当沥青黏度大、气温低、铺筑厚度小时，沥青混合料施工温度宜用( )。（
31、分数：1.00）A.低限B.中值C.高限 D.经验值解析：这是沥青路面施工及验收规范的要求。39.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料，应在建设单位或者( )监督下现场取样。（分数：1.00）A.施工单位B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.工程监理单位 解析：这是建设工程质量管理条例的有关规定。40.施工组织设计的核心部分是( )。（分数：1.00）A.施工方法B.施工方案 C.施工顺序D.施工平面图解析：四个备选项都是施工组织设计的部分，但施工方案是核心内容。二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)41.埋地排水用聚乙烯双壁波纹管、埋地排水用聚乙烯中空缠绕结构壁管施工工
32、艺包括( )。（分数：2.00）A.土方开挖 B.管道敷设 C.土方回填 D.管道维修 E.管道密闭性试验解析：聚氯乙烯双壁波纹管属于新型管材，应按新型管材管道的施工工艺要求去施工。42.合同规定，如果双方发生纠纷，可通过( )解决。（分数：2.00）A.协商 B.仲裁 C.诉讼 D.找工商局E.找公安局解析：合同纠纷的解决方式包括和解、协商、仲裁和诉讼。43.关于沥青混凝土路面对基层的要求，下列叙述不正确的有( )。（分数：2.00）A.黏度符合要求 B.表面应平整密实，拱度与面层的拱度应一致C.具有稳定性D.强度、刚度、干燥收缩和温度变形、高程符合要求E.基层必须用纯素土 解析：沥青混凝土
33、路面对基层的要求仅包括选项 B、C、D 所述的内容。44.地下燃气管道不得从( )穿越。（分数：2.00）A.河流B.建筑物 C.大型构筑物 D.小型构筑物E.铁路解析：燃气管道施工的基本技术要求规定，地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。45.敞口式盾构，应在正面土体支撑系统支护下，自上而下分层开挖，必要时应采取( )等措施。（分数：2.00）A.升水压B.降水压 C.升气压D.降气压 E.注浆加固 解析：本题主要考查的是盾构掘进技术的施工要点。46.两条平行隧道(含导洞)相距不足 1 陪隧道跨度时，二者开挖面距离可选择( )m。（分数：2.00）A.10B.12C.16 D.18
34、 E.20 解析：两条平行隧道相距不足 1 倍隧道跨度时，二者开挖面距离不应小于 15m，本题备选项中大于 15m 的均为正确答案。47.承插式铸铁管柔性接口分为油麻青铅接口和( )。（分数：2.00）A.油麻石棉水泥接口B.胶圈石棉水泥接口C.人字柔口 D.套管接口E.梯唇式橡胶圈接口 解析：考生应区分承插式铸铁管刚性接口和柔性接口的具体方法。48.施工阶段质量控制要点包括( )。（分数：2.00）A.技术交底、工程测量 B.材料质量控制 C.机械设备质量控制 D.工序控制、特殊过程控制 E.人员施工资格控制解析：施工阶段质量控制的要点包括技术交底、工程测量、材料的质量、机械设备的质量、工序
35、控制和特殊过程控制。49.投标文件编制完成后应反复核对，包括( )。（分数：2.00）A.加盖公章 B.法人代表签字、小签 C.密封标志 D.监理工程师签字并盖章E.项目经理签字解析：反复核对主要是指核对投标文件的编制是否符合招标文件的规定。50.喷锚暗挖隧道施工中，应对( )的动态进行监测，并及时反馈信息。（分数：2.00）A.地下水B.地面 C.地下矿藏D.地层 E.支护结构 解析：地下铁道工程施工及验收规范中对喷锚暗挖隧道施工做了规定。三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、（一）(总题数：1，分数：20.00)51.项目施工成本过程控制的原则有哪些?2项目施工成本过程控制的内容
36、是什么?（分数：20.00）_正确答案：(1项目施工成本过程控制的原则有：(1)项目全员成本控制原则；(2)项目全过程成本控制原则；(3)适时原则；(4)责权利相结合原则；(5)例外管理原则；(6)开源与节流相结合的原则。2项目施工成本过程控制的内容是指在项目施工成本的形成过程中，对形成成本的要素，即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支，进行监督、调节和限制，及时预防、发现和纠正偏差，从而把各项费用控制在计划成本的预定目标之内。)解析：五、（二）(总题数：1，分数：20.00)52.简述招标投标法要求必须进行招标的工程项目是什么?2工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定必须进行招标的标准
37、是什么?3以上背景材料中，如以各阶段进行，哪些必须进行招标?4背景材料中有两处不妥，请找出来。（分数：20.00）_正确答案：(1招标投标法要求必须进行招标的是：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)国家投资、融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。2工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定的必须进行招标的是：(1)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程项目
38、化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第 (1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在 3000 万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。3进行招标的阶段是：施工、设备采购、设计、监理。4不妥之处是：(1)建委主持进行招标；(2)法律规定各阶段以公开招标方式。)解析：六、（三）(总题数：1，分数：20.00)53.由于供砂距离的增大，必然弓 I 起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第 3天，向业
39、主的监理工程师提交了将原用砂单价每吨提高 5 元人民币的索赔要求。作为一名监理工程师，应该批准该索赔要求吗?为什么?2由于几种情况的暂时停工，承包商在 6 月 15 日向监理工程师提交了延长工期 25 天，成本损失费人民币 2 万元/天(此费率已经监理工程师核准)和利润损失费人民币 2000 元/天的索赔要求，共计索赔款 57.2万元。作为一名监理工程师，应该批准该索赔款额多少万元?3索赔成立的条件是什么?4若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算?5你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工拖期违约损
40、失赔偿金吗?为什么?（分数：20.00）_正确答案：(1因砂场地点的变化提出的索赔不能被批准。原因是：(1)承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险；(2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；(3)材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。2可以批准的费用索赔额为 32 万元人民币。原因是：(1)5 月 20 日至 5 月 26 日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。(2)5 月 27 日至 6 月 9 日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为 14 天2 万元/天28 万元。(3
41、)6 月 7 日至 6 月 12 日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。(4)6 月 13 日至 6 月 14 日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为 2 天2 万元/天4 万元。3承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：(1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；(3)按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。4不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计价，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。5由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。原因是：如果不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误，支付中要扣除拖期违约金；如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。)解析：
