1、建设工程合同管理-178 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 分包合同条件规定，工程师对分包合同的管理主要表现为( )。 A工程师与分包商是监理与被监理关系 B工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务 C依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权 D分包商接到工程师的指示后应立即执行（分数：1.00）A.B.C.D.2.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。 A支付由此增加的追加合同价款并顺延工期 B只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款 C只支付由此增加的追加合同价
2、款，不顺延工期 D支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期（分数：1.00）A.B.C.D.3.在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。 A3 B7 C14 D28（分数：1.00）A.B.C.D.4.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。 A公平原则 B诚实信用 C自愿原则 D公开原则（分数：1.00）A.B.C.D.5.发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应( )。 A由承包人负责赔偿 B由发包人重新采购 C由工程师确定赔偿责任 D由承包人和发包人共同承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.6.发包人的
3、上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。 A结清全部设计费 B支付一半设计费 C停止支付设计费 D预留一定保证金后全部支付设计费（分数：1.00）A.B.C.D.7.依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。 A对方以胁迫手段 B损害国家利益 C对方有过错 D损害当事人利益（分数：1.00）A.B.C.D.8.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。 A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.9.工程师对工程索赔的影响不包括( )。 A工程师可能会引起承包人的索赔 B工程师无权单方面作出索赔处理决定 C工
4、程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书 D工程师在有争议的诉讼过程中作为见证人（分数：1.00）A.B.C.D.10.材料采购合同中，材料的交付方式可采取的方式具体有( )。 A自提、送货 B自提、代运 C送货、自提、代运 D送货、代运（分数：1.00）A.B.C.D.11.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时， ( )。 A须由总监理工程师下达指令 B须报经施工图审批部门批准 C须征得设计人同意 D不需要签定提前交付设计文件的协议（分数：1.00）A.B.C.D.12.( )不属于第三方原因造成的索赔。 A邮路延误 B港口压港 C银行付款延误
5、D气候恶劣（分数：1.00）A.B.C.D.13.建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。 A不成立 B欠缺成立的条件 C生效 D欠缺生效的条件（分数：1.00）A.B.C.D.14.定金合同要采用书面形式，其生效日是指( )。 A实际交付定金之日 B签定合同之日 C约定交付定金之日 D终止合同之日（分数：1.00）A.B.C.D.15.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。 A违约 B缔约过失 C监理失职 D全部损失（分数：1.00）A.B.C.D.16.经济合同一方当事人在规定期限内
6、不履行仲裁裁决时( )。 A另一方可请求法院强制执行 B另一方可要求对方开户银行从其账户内强行拨款 C另一方可以请求公安机关强制执行 D仲裁机构可强制执行（分数：1.00）A.B.C.D.17.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。 A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B.C.D.18.FIDIC 施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。 A工程师颁发接收证书 B缺陷责任期满后 3 个月 C承包商圆满完成施工任务 D缺陷责任期满后 6 个月（分数：1.00）A.B.C.D.19.施工合同示范文本规定，发包
7、人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从( )起。 A开工日期前 7 天 B承包人发出预付通知之日起 C开工之 D约定应付款之日（分数：1.00）A.B.C.D.20.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。 A正常监理工作 B附加监理工作 C额外监理工作 D新的委托监理合同工作（分数：1.00）A.B.C.D.21.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。 A建设工程已批准立项 B建设工程经过可行性研究 C建设工程已履行了报建
8、手续 D建设资金能满足建设工程要求（分数：1.00）A.B.C.D.22.委托监理合同终止的标志是( )。 A竣工验收完毕 B签定工程保修责任书 C工程保修期满 D监理单位收到监理报酬尾款（分数：1.00）A.B.C.D.23.合同当事人约定了定金 3 万元，违约金 4 万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方 ( )万元。 A3 B6 C7 D10（分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC 合同条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以 ( )为判定准则。 A承包商的报价是否包括对此事件的费用 B不可抗力事件造成 C作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见
9、 D非承包商原因造成（分数：1.00）A.B.C.D.25.监理招标的标的是( )。 A监理服务 B监督管理 C协调管理 D咨询服务（分数：1.00）A.B.C.D.26.当事人签定的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。 A返还财产 B赔偿损失 C收归国库 D作价补偿（分数：1.00）A.B.C.D.27.承担违约责任的赔偿额的最高限额，不得超过( )。 A30 万元 B10 万元 C违反合同造成的实际损失与社会影响的折合费用之和 D违反合同一方订立时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失（分数：1.00）A.B.C.D.28.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违
10、约金。 A2% B3% C5% D7%（分数：1.00）A.B.C.D.29.施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。 A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D补充协议（分数：1.00）A.B.C.D.30.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由 ( )。 A由发包人分担或分享 B由承包人分担或分享 C由发包人和承包人另行约定 D由工程师确认（分数：1.00）A.B.C.D.31.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003 年 4 月 1 日将此工作增加的工程量完成，并于
11、2003 年 4 月 20 日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。 A拒绝接收索赔意向 B接收索赔意向 C提交发包人审核 D与承包人协商索赔事项（分数：1.00）A.B.C.D.32.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。 A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可 C质量保修书签定 D竣工验收通过后（分数：1.00）A.B.C.D.33.( )不是大型土木项目的资格预审表的主要内容。 A法人资格和组织机构 B近 3 年完成同类工程项目调查 C财务报表 D近 2 年涉及的诉讼案件调查（分数：1.00）A.B.C.D.34.当
12、事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。 A发出通知 B通知到达对方 C对方签认通知 D对方签认通知送达主张人（分数：1.00）A.B.C.D.35.FIDIC 合同条件内规定，承包商自有的施工机具运人工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，( )。 A应经业主批准后才能运出工地 B经监理工程师批准后才能运出工地 C可自行运出工地 D不能运出工地（分数：1.00）A.B.C.D.36.邀请招标投标阶段是指( )。 A从发布招标广告开始到投标截止日期为止的期间 B从发出邀请函开始到投标截止日期为止的期间 C从发出邀请函开始到签定合同日期为止的期间 D从发出邀请函开
13、始到定标为止的期间（分数：1.00）A.B.C.D.37.招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。 A行政机关 B国家机关隶属机构 C依法成立的组织 D依法成立的协会（分数：1.00）A.B.C.D.38.FIPIC 施工合同条件下，承包商应在合同约定的日期或接到中标函后的( )天内(合同未作约定)开工。 A42 B7 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.39.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。 A发包人 B委托人 C承包人 D分包人（分数：1.00）A.B.C.D.40.工程具备竣工验收条件，( )按国家工程竣工验收有关规定组
14、织验收工作。 A承包人 B工程师 C发包人 D专家验收组（分数：1.00）A.B.C.D.41.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。 A和解 B调解 C仲裁 D协议（分数：1.00）A.B.C.D.42.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向工程师提出延期要求。 A1 B2 C7 D14（分数：1.00）A.B.C.D.43.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价在 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。 A施工 B重要设备、材料的采购 C勘察、设计服
15、务的采购 D监理服务的采购（分数：1.00）A.B.C.D.44.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。 A交付设计文件 B完成设计变更 C设计文件审查通过 D委托专业建设工程设计完成施工安装验收（分数：1.00）A.B.C.D.45.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。 A采购方 B供货方 C采购方和供货方共同 D施工承包人（分数：1.00）A.B.C.D.46.合同的履行以( )为前提和依据。 A有效的合同 B合同标的 C法律法规 D合同当事人（分数：1.00）A.B.C
16、.D.47.FIDIC 合同条件中约定，在计算承包商提前竣工所得奖励时的完工日期应( )。 A考虑非承包人原因应顺延的工期 B考虑承包人原因造成的拖延 C固定不变 D对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整（分数：1.00）A.B.C.D.48.关于无权代理的叙述中正确的是( )。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使追认权（分数：1.00）A.B.C.D.49.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。 A宣告无效 B对要求变更的
17、条款部分无效 C继续有效 D立即停止执行（分数：1.00）A.B.C.D.50.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为( )。 A总价合同 B单价合同 C成本加奖惩合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：2.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据52.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（分数：2.00）A.参与监理工作人员的
18、业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否53.要约应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.合同的一般条款E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束54.招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括( )。（分数：2.00）A.招标方式B.投标人名称C.招标文件D.计划工期E.对投标人的资质要求55.FIDIC 施工合同通用条件中规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇
19、到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干扰56.FIDIC 施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是( )。（分数：2.00）A.图纸B.资料表C.指定分包商D.暂列金额E.承包商的设计57.FIDIC 施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委
20、员会征求意见58.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.设备材料采购B.施工图会审C.施工D.非标准设备制作E.设计交底59.建设工程监理招标的特点不包括( )。（分数：2.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较少E.强调对监理单位提供设备的要求60.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理
21、的有关规定61.监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行检查。（分数：2.00）A.生产计划B.制造进度C.制造材料D.制造成本E.制造工艺62.评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（分数：2.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求E.个别地方存在漏项63.合同当事人签定的合同确认为无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.合同当事人B.人民法院C.仲裁机构D.公证机关E.人民政府64.施工合同示范文本规定可以顺延
22、工期的条件有( )。（分数：2.00）A.不可抗力B.承包人的违约C.施工机械发生故障D.发包人未按时支付工程进度款E.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行65.在( )履行过程中，发生债权债务，债权人有权行使留置。（分数：2.00）A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同66.在合同磋商阶段不会发生的责任有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.保证责任E.合同纠纷责任67.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规固定的批准手续C.进行图纸
23、会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护68.承包人可提出索赔的费用包括( )。（分数：2.00）A.保险费B.安全措施费C.利润D.管理费E.贷款利息69.依据施工合同示范文本的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.工程质量评价报告经总经理工程师和监理单位有关负责人审核签字E.责令整改的问题全部整改完毕70.施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )。（分数：2.00）A.在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保
24、卫C.提供具备施工条件的场地D.将水、电、电信线路从施工场地外部接到施工场地E.向承包人提供施工现场为公生活用房71.大型工程招标投标工作的评标应采用( )。（分数：2.00）A.综合评标法B.专家评定法C.淘汰法D.议标法E.评标价法72.有关仲裁的叙述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.仲裁机构与政府为隶属关系B.裁决立即生效C.仲裁机构本身有强制力D.裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉E.仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出仲裁要求73.监理单位对监理工作承担责任的原则是( )。（分数：2.00）A.在监理合同有效期内承担责任B.对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果
25、承担责任C.在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任D.监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任E.过失行为造成经济损失要负监理失职责任74.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划方案D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表75.施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（分数：2.00）A.承包人承包工程项目一览表B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程竣工验
26、收标准规定E.房屋建筑工程质量保修书76.FIDIC 合同条件下，承包商提出变更建议在( )的情况下可能被采纳。（分数：2.00）A.可加速完工B.可降低业主实施、维护或运行工程费用C.为业主带来利益D.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值77.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括( )。（分数：2.00）A.经批准的项目建议书B.工程的范围和规模C.设计依据的标准D.限额设计的要求E.满足法律、法规的规定条件78.下列选项中，属于经济合同的主要条款的是( )。（分数：2.00）A.合同标的条款B.标的数量和质量条款C.合同的违约金条款D.合同的担保条款
27、E.当事人双方要求写明的条款79.委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括( )。（分数：2.00）A.发布停工令B.未经监理人签字确认不得进行竣工C.组织现场考察D.审核承包人索赔的权利E.选择设计分包人建议权80.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况不包括 ( )。（分数：2.00）A.代理权终止为代理行为B.没有委托代理人而为代理行为C.超越代理权限为代理行为D.没有代理权而为代理行为E.拒绝担任代理人建设工程合同管理-178 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.FIDIC 分包合同条件规
28、定，工程师对分包合同的管理主要表现为( )。 A工程师与分包商是监理与被监理关系 B工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务 C依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权 D分包商接到工程师的指示后应立即执行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。 A支付由此增加的追加合同价款并顺延工期 B只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款 C只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期 D支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.在施工过程中，工程师在收到承包人提出
29、的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。 A3 B7 C14 D28（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。 A公平原则 B诚实信用 C自愿原则 D公开原则（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应( )。 A由承包人负责赔偿 B由发包人重新采购 C由工程师确定赔偿责任 D由承包人和发包人共同承担责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。 A结清全部设计费 B支付一半设计费 C停止支付设计费
30、D预留一定保证金后全部支付设计费（分数：1.00）A. B.C.D.解析：7.依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。 A对方以胁迫手段 B损害国家利益 C对方有过错 D损害当事人利益（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。 A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.工程师对工程索赔的影响不包括( )。 A工程师可能会引起承包人的索赔 B工程师无权单方面作出索赔处理决定 C工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书 D工程师在有争议的诉讼过程中作为见证人（
31、分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.材料采购合同中，材料的交付方式可采取的方式具体有( )。 A自提、送货 B自提、代运 C送货、自提、代运 D送货、代运（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时， ( )。 A须由总监理工程师下达指令 B须报经施工图审批部门批准 C须征得设计人同意 D不需要签定提前交付设计文件的协议（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.( )不属于第三方原因造成的索赔。 A邮路延误 B港口压港 C银行付款延误 D气候恶劣（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.建设工程合同
32、的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。 A不成立 B欠缺成立的条件 C生效 D欠缺生效的条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.定金合同要采用书面形式，其生效日是指( )。 A实际交付定金之日 B签定合同之日 C约定交付定金之日 D终止合同之日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负( )的责任。 A违约 B缔约过失 C监理失职 D全部损失（分数：1.00）A.B.C. D.解析：16.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时( )。 A另一方可请
33、求法院强制执行 B另一方可要求对方开户银行从其账户内强行拨款 C另一方可以请求公安机关强制执行 D仲裁机构可强制执行（分数：1.00）A. B.C.D.解析：17.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。 A7 B14 C28 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.FIDIC 施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。 A工程师颁发接收证书 B缺陷责任期满后 3 个月 C承包商圆满完成施工任务 D缺陷责任期满后 6 个月（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付
34、预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从( )起。 A开工日期前 7 天 B承包人发出预付通知之日起 C开工之 D约定应付款之日（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：20.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。 A正常监理工作 B附加监理工作 C额外监理工作 D新的委托监理合同工作（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。 A建设工程已批准立项 B建设工程经过可行性研究 C建设工程已履行了报
35、建手续 D建设资金能满足建设工程要求（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.委托监理合同终止的标志是( )。 A竣工验收完毕 B签定工程保修责任书 C工程保修期满 D监理单位收到监理报酬尾款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.合同当事人约定了定金 3 万元，违约金 4 万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方 ( )万元。 A3 B6 C7 D10（分数：1.00）A.B. C.D.解析：24.FIDIC 合同条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以 ( )为判定准则。 A承包商的报价是否包括对此事件的费用 B不可抗力事件造成 C作为有经验的承
36、包商在投标阶段能否合理预见 D非承包商原因造成（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.监理招标的标的是( )。 A监理服务 B监督管理 C协调管理 D咨询服务（分数：1.00）A. B.C.D.解析：26.当事人签定的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。 A返还财产 B赔偿损失 C收归国库 D作价补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.承担违约责任的赔偿额的最高限额，不得超过( )。 A30 万元 B10 万元 C违反合同造成的实际损失与社会影响的折合费用之和 D违反合同一方订立时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失（分数：1.00）A.B.C.D. 解析
37、：28.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。 A2% B3% C5% D7%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：29.施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。 A合同协议书 B通用条款 C专用条款 D补充协议（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由 ( )。 A由发包人分担或分享 B由承包人分担或分享 C由发包人和承包人另行约定 D由工程师确认（分数：1.00）A.B.C. D.解析：31.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003 年 4 月 1 日将此工作增加的工程量完成，并于 2003 年 4 月 20 日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应( )。 A拒绝接收索赔意向 B接收索赔意向 C提交发包人审核 D与承包人协商索赔事项（分数：1.00）A.B. C.D.解析：32.依据施工合同示范文本规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。 A全部完工 B竣工验收报告经发包人认可 C质量保修书签定 D竣工验收通过后
