1、建设工程合同管理-184 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标价优惠 15 万元。某投标人报价 1500 万元，工期提前 2 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。 A1530 B1500 C1485 D1470（分数：1.00）A.B.C.D.2.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。 A排除了法院的诉讼管辖 B仲裁机构应予以认可 C承包人必须接受 D不具有强制性的约束力（分数：1.00）A.B.C.D.3.某建设单位委托设计院承担办公楼
2、设汁任务。设计院在完成设计任务的 30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，建设单位承担解除合同后果责任的方式为( )。 A设计院没收建设单位支付的定金 B建设单位支付合同设计费的 50% C设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 30% D设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 50%（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC施工合同条件规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的 56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加( )计算
3、。 A1% B2% C3% D4%（分数：1.00）A.B.C.D.5.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。 A承包人承担全部费用，工期相应顺延 B承包人承担全部费用，工期不予顺延 C发包人承担全部费用，工期相应顺延 D发包人承担全部费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.6.在现代经济生活中，大部分合同都是( )，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。 A双务合同 B诺成合同 C单务合同 D无偿合同（分数：1.00）A.B.C.D.7.下列选项中，( )是业主为了帮助承
4、包商解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。 A暂列金额 B动员预付款 C保留金 D暂估价（分数：1.00）A.B.C.D.8.发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损失的，应当承担损害赔偿责任，该发包人承担的缔约过失责任属于( )。 A违反缔约中的保密义务 B假借订立合同，恶意进行磋商 C有违背诚实信用原则的行为 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况（分数：1.00）A.B.C.D.9.确定合同当事人是否适当履行合同的依据是( )。 A价款或者报酬 B质量 C履行的期限、地点和方式 D当事人的
5、名称或者姓名和住所（分数：1.00）A.B.C.D.10.下列代理具有的特征中不正确的是( )。 A代理人对代理行为承担民事责任 B代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 C代理人以被代理人的名义实施代理行为 D代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志（分数：1.00）A.B.C.D.11.依据 FIDIC施工合同条件的规定，施工期从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至( )止的日历天数为承包商的施工期。 A工程师颁发工程接收证书 B工程接收证书注明的竣工日 C工程师颁发履约证书 D承包商提交给业主的“结清单”生效日（分数：1.00）A.B.C.D.12.合同约定有
6、工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D.13.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按( )执行。 A原价格 B新价格 C订立时的市场价格 D交付时的市场价格（分数：1.00）A.B.C.D.14.建设工程施工合同通用条款规定，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续是( )的义务。 A承包人 B发包人 C设计人
7、D总工程师（分数：1.00）A.B.C.D.15.如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者是应当由承包人承担的风险，则( )。 A只顺延工期 B可以顺延工期并赔偿费用 C不顺延工期但赔偿费用 D工期不能顺延（分数：1.00）A.B.C.D.16.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 5 家的方式。当排名第 5 的投标人放弃投标时，直当( )。 A重新进行资格预审 B仅允许排名前在 4 名的投标人参加投标 C由排名第 6 的递补，维持 5 家投标人 D改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量（分数：1.00）A.B.C.D.17.建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足
8、 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A20% B30% C50% D70%（分数：1.00）A.B.C.D.18.竣工前的单机无负荷试车，由( )组织。 A承包人 B发包人 C总工程师 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.19.判定设计人是否按期履行合同义务的标准是( )。 A合同生效 B设计期限 C合同终止 D工程验收（分数：1.00）A.B.C.D.20.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。 A正常工作 B附加工作 C额外工作 D委托人工作（分数：1.00）A.B.C.D.21.缔约过失
9、责任的构成中不包括( )。 A缔约一方受有损失 B合同已成立 C缔约当事人有过错 D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A.B.C.D.22.勘察合同履行过程中，发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过 1 日，应按未支付勘察费的( )偿付逾期违约金。 A1% B2% C1 D2（分数：1.00）A.B.C.D.23.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由( )承担。 A发包人 B承包人 C设计人 D监理人（分数：1.00）A.B.C.D.24.关于建设工程施工合同管理中发包人和承包人义务的表述，不正确的是( )。 A按工程需要提供和维修
10、非夜间施工使用的照明、围栏设施为承包人的义务 B专用条款内需要约定向承包人提供工程地质和地下管线资料的时间 C属于合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延 D已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，发包人承担修复费用（分数：1.00）A.B.C.D.25.委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括的是( )。 A对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权 B对合同履行的监督权 C对监理合同转让和分包的监督 D对监理人员的控制监督（分数：1.00
11、）A.B.C.D.26.采用评标价法对投标书的评审是以( )标书为最优。 A评标价最低的 B评标价最高的 C投标报价最低的 D投标报价最高的（分数：1.00）A.B.C.D.27.委托监理合同终止的标志是( )。 A竣工验收完毕 B工程保修期满 C签订工程保修责任书 D监理人收到监理报酬尾款（分数：1.00）A.B.C.D.28.施工需要使用专利技术或特殊工艺施工时，按照施工合同示范文本的规定，( )。 A如果发包人要求使用的，发包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用 B如果发包人要求使用的，承包人应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用 C如果承包人
12、要求使用的，发包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用 D如果承包人要求使用的，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用（分数：1.00）A.B.C.D.29.下列合同中，属于从合同的是( )。 A赠与合同 B担保合同 C建设工程合同 D加工承揽合同（分数：1.00）A.B.C.D.30.下列处理无效合同的主要方式是( )。 A返回财产 B撤销合同 C赔偿损失 D追缴财产，收归国有（分数：1.00）A.B.C.D.31.如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前( )天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。 A10
13、 B15 C30 D40（分数：1.00）A.B.C.D.32.设计履行合同中，有关定金支付的表述不正确的是( )。 A在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算 B发包人应在合同签订后 3 天内，支付设计费总额的 20%作为定金 C设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款 D双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回（分数：1.00）A.B.C.D.33.建筑工程一切险的除外责任包括( )。 A暴雨、洪水 B人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象 C被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件 D领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失（分数
14、：1.00）A.B.C.D.34.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收( )小时后，工程师不在验收记录上签字视为工程师已经认可验收记录。 A12 B24 C48 D56（分数：1.00）A.B.C.D.35.建设工程施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，发包人依据的是( )。 A不安抗辩权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.36.有关合同鉴证的作用的表述，错误的是( )。 A经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷 B经过鉴证审查，鉴证过的文书，人民法院可以直接作为认
15、定事实的根据提高工作效率 C经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同 D经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率（分数：1.00）A.B.C.D.37.关于承诺期限的表述，有误的是( )。 A信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算 B要约以非对话方式做出的，承诺应当在合理期限内到达 C要约以对话方式做出的，应当即时做出承诺，但当事人另有约定的除外 D要约以信件或者电报做出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算（分数：1.00）A.B.C.D.38.FIDIC施工合同条件规定，承包商未能在工程师规定的
16、时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后，这笔费用可从( )内扣除。 A预付款 B暂定金额 C进度款 D保留金（分数：1.00）A.B.C.D.39.下列建设工程施工合同的特点中，虽然建设工程施工合同的当事人只有两方，但履行过程中涉及的主体却有许多种，内容的约定还需与其他相关合同相协调，这所体现的是( )。 A标的的特殊性 B履行期限的长期性 C主体的特定性 D合同内容的复杂性（分数：1.00）A.B.C.D.40.施工合同示范文本通用条款规定，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。 A承包人承担发生的费用，工期相应顺延 B承包人
17、承担发生的费用，工期不予顺延 C发包人承担发生的费用，工期相应顺延 D发包人承担发生的费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.41.下列有关代位权的表述，正确的是( )。 A代位权行使的费用由债权人自行承担 B债权人必须以债务人名义行使代位权 C债权人代位权的行使必须取得债务人同意 D代位权的行使范围以债权人的债权为限（分数：1.00）A.B.C.D.42.建设工程施工合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款称为( )。 A费用 B追加合同价款 C可调价款 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.43.某施工合同
18、采用 FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为 300 天，缺陷通知期为150 天。施工过程中，经工程师批准顺延工期 30 天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。 A300 B330 C450 D480（分数：1.00）A.B.C.D.44.下列担保方式中，( )是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。 A质押 B留置 C抵押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D.45.材料采购合同履行过程中，承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由( )。 A发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延 B承
19、包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延 C发包人承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延 D承包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.46.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当( )。 A以单价金额为准，由评标委员会直接修正即可 B以单价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可 D以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（分数：1.00）A.B.C.D.47.建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是( )。 A如果是承
20、包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工 B如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延 C工程师在接到延期开工申请后的 48 小时内未予答复，视为不同意承包人的要求 D承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求（分数：1.00）A.B.C.D.48.公开招标在开标时，应当由( )。 A招标人主持，投标人自愿参加 B招标人主持，所有投标人均参加 C招标监督机构主持，投标人自愿参加 D招标监督机构主持，所有投标人均参加（分数：1.00）A.B.C.D.49.监理合同履行中“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的
21、工作，即( )自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。 A非监理人 B非委托人 C因监理人 D非总工程师（分数：1.00）A.B.C.D.50.下列各项中，对格式条款的理解不正确的是( )。 A提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效 B格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款。也可以是合同的所有条款为格式条款 C格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款 D格式条款又被称为强制性条款，提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择（分数：1.00）A.B.
22、C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.合同履行中的抗辩权包括( )。（分数：2.00）A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先履行抗辩权D.居间履行抗辩权E.代履行抗辨权52.建设工程物资采购合同履行过程中，采购方的违约体现在( )。（分数：2.00）A.提前交付货物B.逾期付款C.产品的质量缺陷D.交货数量与合同不符E.不按合同约定接受货物53.对索赔报告的审查过程中，主要分析证据资料的( )，这也是索赔要求有效的前提条件。（分数：2.00）A.正确性B.有效性C.系统性D.合理性E.完整性54.建设工程物资采购合同履行过程中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.
23、00）A.物理试验B.理论换算法C.衡量法D.化学实验E.经验鉴别法55.建设工程施工审核索赔计算的正确性中，审核所采用的费率是否合理、适度，主要注意的问题包括( )。（分数：2.00）A.在索赔计算中不应有重复取费B.停工损失中，不应以计日工费计算C.工程量表中的单价是单一单价，仅含有直接费D.停工损失中，通常采取人工单价乘以折算系数计算E.停工损失中，不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬56.建设工程委托监理合同中，划分合同包的范围通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.监理单位的资质B.工程规模C.工程项目的专业特点D.监理费报价和费用组成E.被监理合同的难易程度57.M、
24、N 公司签订合同，M 公司将合同中的部分义务转让给 P 公司完成，依照中华人民共和国合同法规定，其法律关系特点为( )。（分数：2.00）A.M、N 公司作为合同主体不变B.P 公司可以对 N 公司行使抗辩权C.N 公司不能强迫 P 公司履行义务D.N 公司可以要求 P 公司履行转让的义务E.P 公司不履行义务，应对 N 公司承担违约责任58.正常监理工作的酬金中，间接成本主要包括( )。（分数：2.00）A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.文具、纸张、账表、报刊、文印费用D.固定资产及常用工器具、设备的使用费E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用59.大型工程项目
25、的评标工作程序中，初评的检查内容包括( )等。（分数：2.00）A.投标保证有效性B.报送资料的完整性C.对各投标书进行技术和商务方面的审查D.报价计算的正确性E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离60.业主代表对设计的质量控制主要表现在( )等方面。（分数：2.00）A.批准施工文件B.监督施工文件的执行C.监督施工图设计的编制D.对合同责任的限制E.对竣工资料的审查61.下列关于工程竣工前试车要求的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.单机无负荷试车由发包人组织B.联动无负荷试车由承包人组织C.由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计D.试车费用除已包括在合同价
26、款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担E.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用62.颁发工程接收证书后的 84 天内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表，报表内容包括( )等。（分数：2.00）A.到工程接收证书中指明的竣工日止，根据合同完成全部工作的最终价值B.作为保留金扣减的任何款额C.承包商认为应该支付给他的其他款项D.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额E.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用63.施工招标时，可以折算成价格的评审要素一般包括( )。（分数：2.00）A.技术建议可能带来
27、的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，不得给予相应的补项，应从报价上扣减去C.对其他可以折算为价格的要素，按照对招标人有利或不利的原则，增加或减少到投标报价上去D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值64.有关要约和承诺生效的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.承诺必须以通知的方式做出B.承诺的通知送达给要约人时生效C.只有投邮主义可以允许承
28、诺撤回，而到达主义则不可能撤回D.对于要约和承诺的生效，世界各国有不同的规定，但主要有投邮主义、到达主义和了解主义E.承诺采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间65.质量监督机构对建设工程的实体质量进行监督时，地基及基础工程抽查的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.地基检测报告和地基验槽记录B.质量保证及见证取样送检检测资料C.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量D.抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量E.分项、分部工程质量或评定资料及隐蔽工程验收记录66.建设工程施工合同范本由( )组成，并附有三个附件。（分数：2.00
29、）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.建设工程施工合同E.土木工程施工合同条件67.下列选项中，有关设计合同履行过程中设计费的支付与结算的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补B.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款C.设计人提交初步设计文件后 3 天内，发包人应支付设计费总额的 20%D.施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款E.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费68.发包人供应的材料设备与约定不符时，视具体情况不同，按照( )原则进行处理。（分数：2.00）A
30、.材料设备单价与合同约定不符时，由发包人承担所有差价B.到货地点与合同约定不符时，承包人负责运至合同约定的地点C.发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，并承担相应的费用D.材料设备种类、规格、型号、数量、质量等级与合同约定不符时，承包人可以拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购E.供应数量少于约定的数量时，发包人将数量补齐；多于合同约定的数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地69.设计合同履行过程中，设计人配合施工的义务体现在( )。（分数：2.00）A.工程验收B.设计交底C.保护发包人的知识产权D.对外商的设计资料进行审查E.解决施工中出现的问题70.
31、依据勘察合同示范文本的规定，勘察合同履行过程中，勘察人的违约责任包括( )。（分数：2.00）A.勘察人不履行合同时，应返还定金B.勘察人不履行合同时，应双倍返还定金C.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过 1 日，应减收勘察费的 1%D.由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过 1 日，应减收勘察费的 1%。E.由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担71.中华人民共和国招标投标法规定，中标人的投标应当( )。（分数：2.00）A.能够满足招标文件各项要求，并且报价最低B.能够满足招标文件各项要求
32、，并经评审的价格最高C.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求D.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准E.能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但投标价格低于成本的除外72.中华人民共和国合同法规定，在采用格式条款合同时，( )。（分数：2.00）A.提供者应提请对方注意免责条款B.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款C.合同条款必须经与对方协调一致后确定D.提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系E.当对格式条款有两种以上解释发生争议时，应当做出不利于非提供方的解释73.有关承担违约责任中继续履行的理解，有误的是( )。（分数：
33、2.00）A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任B.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的不适用继续履行C.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，终止履行债务D.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬E.特别是金钱债务，违约方必须继续履行，因为金钱是一般等价物，没有别的方式可以替代履行74.根据中华人民共和国招标投标法的要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。（分数：2.00）A.国家投资、融资的项目B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目C.施工单项合同估算价在 200 万元人民币
34、以上的项目D.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目E.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的项目75.委托代理关系可因( )等原因而终止。（分数：2.00）A.代理期间届满B.被代理人取消委托或代理人辞去委托C.作为被代理人或者代理人的法人终止D.被代理人取得或者恢复民事行为能力E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力76.合同履行的原则主要包括( )等。（分数：2.00）A.全面履行的原则B.系统完善的原则C.科学客观的原则D.公正公平的原则E.诚实信用原则77.依据 FIDIC施工合同条件的规定，属于业主应承担的风险有( )。（分数：2.0
35、0）A.外敌行动B.超音速或亚音速飞行物产生的压力波C.不利气候条件对施工的影响D.不属于承包商施工原因造成的爆炸E.并非承包商施工原因造成的核废料辐射或放射性污染78.建设工程委托监理合同的履行中，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.与监理人做好协调工作B.不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动C.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作D.为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务E.委托人应负责建设工程所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件79.标准化的协议书格式文字量不大，需要结合承包工程特点填写的约定主要内容包括( )等。（分
36、数：2.00）A.施工组织设计和工期B.合同工期C.工程承包范围D.质量标准E.合同生效时间80.建设工程勘察评标中，勘察投标书的主要评审方面包括( )。（分数：2.00）A.勘察方案是否合理B.报价是否合理C.投入、产出经济效益比较D.勘察技术水平是否先进E.各种所需勘察数据能否准确可靠建设工程合同管理-184 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标价优惠 15 万元。某投标人报价 1500 万元，工期提前 2 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )万
37、元。 A1530 B1500 C1485 D1470（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。 A排除了法院的诉讼管辖 B仲裁机构应予以认可 C承包人必须接受 D不具有强制性的约束力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：3.某建设单位委托设计院承担办公楼设汁任务。设计院在完成设计任务的 30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，建设单位承担解除合同后果责任的方式为( )。 A设计院没收建设单位支付的定金 B建设单位支付合同设计费的 50% C设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支
38、付合同设计费的 30% D设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 50%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：4.FIDIC施工合同条件规定，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月进度付款申请单后的 56天，如果逾期支付将承担延期付款的违约责任，延期付款的利息按银行贷款利率加( )计算。 A1% B2% C3% D4%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。 A承包人承担全部费用，工期相应顺延 B承包人承担全部费用，工期
39、不予顺延 C发包人承担全部费用，工期相应顺延 D发包人承担全部费用，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.在现代经济生活中，大部分合同都是( )，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。 A双务合同 B诺成合同 C单务合同 D无偿合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.下列选项中，( )是业主为了帮助承包商解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。 A暂列金额 B动员预付款 C保留金 D暂估价（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.发包人在建设工程招标投标中或者合同谈判中知悉对方的商业秘密，如果泄露或者不正当使用，给承包人造成损
40、失的，应当承担损害赔偿责任，该发包人承担的缔约过失责任属于( )。 A违反缔约中的保密义务 B假借订立合同，恶意进行磋商 C有违背诚实信用原则的行为 D故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.确定合同当事人是否适当履行合同的依据是( )。 A价款或者报酬 B质量 C履行的期限、地点和方式 D当事人的名称或者姓名和住所（分数：1.00）A.B.C. D.解析：10.下列代理具有的特征中不正确的是( )。 A代理人对代理行为承担民事责任 B代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 C代理人以被代理人的名义实施代理行为 D代理人在被代理人的授权范围内
41、独立地表现自己的意志（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.依据 FIDIC施工合同条件的规定，施工期从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至( )止的日历天数为承包商的施工期。 A工程师颁发工程接收证书 B工程接收证书注明的竣工日 C工程师颁发履约证书 D承包商提交给业主的“结清单”生效日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.执行
42、政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格下降时，按( )执行。 A原价格 B新价格 C订立时的市场价格 D交付时的市场价格（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.建设工程施工合同通用条款规定，办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续是( )的义务。 A承包人 B发包人 C设计人 D总工程师（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者是应当由承包人承担的风险，则( )。 A只顺延工期 B可以顺延工期并赔偿费用 C不顺延工期但赔偿费用 D工期不
43、能顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 5 家的方式。当排名第 5 的投标人放弃投标时，直当( )。 A重新进行资格预审 B仅允许排名前在 4 名的投标人参加投标 C由排名第 6 的递补，维持 5 家投标人 D改变预审合同标准，只设合同分，不限合格者数量（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。 A20% B30% C50% D70%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.竣工前的单机无负荷试车，由( )组织。 A
44、承包人 B发包人 C总工程师 D监理工程师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：19.判定设计人是否按期履行合同义务的标准是( )。 A合同生效 B设计期限 C合同终止 D工程验收（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。 A正常工作 B附加工作 C额外工作 D委托人工作（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.缔约过失责任的构成中不包括( )。 A缔约一方受有损失 B合同已成立 C缔约当事人有过错 D缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系（分数：1.00）A.B.
45、 C.D.解析：22.勘察合同履行过程中，发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过 1 日，应按未支付勘察费的( )偿付逾期违约金。 A1% B2% C1 D2（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由( )承担。 A发包人 B承包人 C设计人 D监理人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：24.关于建设工程施工合同管理中发包人和承包人义务的表述，不正确的是( )。 A按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施为承包人的义务 B专用条款内需要约定向承包人提供工程地质和地下管线资料的时间 C属于合同约定的发包
46、人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延 D已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，发包人承担修复费用（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：25.委托人对监理人履行合同的监督权利所体现的方面不包括的是( )。 A对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权 B对合同履行的监督权 C对监理合同转让和分包的监督 D对监理人员的控制监督（分数：1.00）A. B.C.D.解析：26.采用评标价法对投标书的评审是以( )标书为最优。 A评标价最低的 B评标价最高的 C投标
47、报价最低的 D投标报价最高的（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.委托监理合同终止的标志是( )。 A竣工验收完毕 B工程保修期满 C签订工程保修责任书 D监理人收到监理报酬尾款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：28.施工需要使用专利技术或特殊工艺施工时，按照施工合同示范文本的规定，( )。 A如果发包人要求使用的，发包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用 B如果发包人要求使用的，承包人应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用 C如果承包人要求使用的，发包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用 D如果承包人要求使用的，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担申报、试验、使用等费用
