1、建设工程合同管理-216 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人C.监理人D.发包人2.下列有关合同计价方式的表述中，正确的说法是( )。（分数：1.00）A.灾后修复工程一般采用成本加酬金合同B.固定价格合同是绝对不可调整的C.可调价合同的计价方式与固定价格合同的计价方式不相同D.具体工程承包的计价方式一定是单一的方式3.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是 ( )。（分数：1.00）A.委托人未能为监理人提供与监
2、理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过 3 周D.委托人拒付合理化建议奖4.FIDIC施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军事政变5.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔6.某施工承包商与材料供
3、应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担7.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.308.甲与乙签订了采购 lot 水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，这种情况表现为 ( )。（分数：1.00）A.债务承担B.债务人向第三人履行债务C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务9.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（分数：
4、1.00）A.未经工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意D.未经工程师对分包工程验收10.建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。（分数：1.00）A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间11.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是 ( )。（分数：1.00）A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议12.某 FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保
5、留金限额为 80 万元人民币，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函替换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40D.5013.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。（分数：1.00）A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正14.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（分数：1.00）A.工期较短B.可调价格C.固定总价D.成本加酬金15.某施工项目在
6、有放射性污染的环境中施工，则( )。（分数：1.00）A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担16.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工：作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.
7、设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担17.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。（分数：1.00）A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额18.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。（分数：1.00）A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施19.执
8、行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按 ( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价20.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应 ( )。（分数：1.00）A.由承包人承担B.由发包人承担C.双方以书面形式设定D.由工程师确定21.FIDIC 施工合同条件中的担保期限自( )止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务C.工程师颁发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款22.如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以( )
9、。（分数：1.00）A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立23.FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日24.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.必须经双方的协议B.必须因为当事人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议25.招标过程中，由于招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的
10、是( )。（分数：1.00）A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期26.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。（分数：1.00）A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后27.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。（分数：1.00）A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由人民法院判定28.在材料采购合同的履行中，如供货
11、方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。（分数：1.00）A.拒付全部货款和运杂费B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C.拒付多付部分的货款和运杂费D.延期支付全部贷款和运杂费29.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（分数：1.00）A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担30.评标委员会以标底衡量报
12、价得分时，首先应( )。（分数：1.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标D.比较投标书的优劣31.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限32.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立33.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。（分数：1.00）A.材料
13、运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地34.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自( )起。（分数：1.00）A.开工日期前 7 天B.承包人发生预付通知之日起C.开工之日D.约定应付款之日35.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( )中。（分数：1.00）A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建
14、设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件36.对设计投标书的设计方案进行评审时，要对其投入、产出经济效益做比较，体现这一比较的内容是( )。（分数：1.00）A.主要建筑物、构筑物的结构是否合理B.建筑标准是否合理C.设计进度是否能满足施工进度要求D.报价是否合理37.当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权38.FIDIC 施工合同条件履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际
15、损失D.额外损失39.在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.质押C.定金D.留置40.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.2841.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的，对方可以要求继续履行，其中符合这一规定的情形是( )。（分数：1.00）A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高42.委托监理合同的有效期是( )。（分数：1.00）A.指完成正常监理工作预定的时间B.以约定的天数为准C.在专用条
16、款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定43.依据合同法的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。（分数：1.00）A.法律规定B.有利于实现债权人的目的C.有利于实现债务的目的D.有利于实现合同目的44.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（分数：1.00）A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复45.依据 FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金(
17、)。（分数：1.00）A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还46.建设工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人47.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价的 22%B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%当月开始扣回预付款48.有关对招标投标活动的说法中，不正确的是
18、( )。（分数：1.00）A.有关政府行政主管部门应依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目B.在招标文件中不得要求或标明特定的生产供应者C.邀请招标所邀请对象的数目以 35 家为宜D.招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与49.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当 ( )。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标50.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料 56 天内仍不支付，则承包人( )。（分数：1.00）A.无权对
19、该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：2.00）A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.与要约同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后52.按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务前，债务人需
20、首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续53.无标底的综合评分法常采用以( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底54.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（分数：2.00）A.可请求恢复原状B.可请求补救措施C.有权要求赔偿损失D.有权提起诉讼E.无权请求任何要求55.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（分数：2.00）A.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管
21、线的保护工作56.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立E.合同已经成立57.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。（分数：2.00）A.施工内容的专业要求B.施工现场条件C.投标人的财务能力D.对工程总投资的影响E.投标人的工程经验58.有关对建设工程延期开工的说法中，正确的说法是( )。（分数：2.00）A.承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 14 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求B.工程师在接到承包人的延期开工申请后的 24 小时内未予
22、答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延C.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工D.发包人应当赔偿承包人因发包人原因的延期开工造成的损失，相应顺延工期E.因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师与承包人协商推迟开工日期59.代理具有的特征包括( )。（分数：2.00）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理60.“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的
23、除外责任有( )；（分数：2.00）A.渐变原因造成的损失B.原材料缺陷引起的损失C.领有公共运输行驶执照的车辆损失D.自然事件引起的损失E.意外事故造成的损失61.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，( )。（分数：2.00）A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的 15 天内，不予答复视为同意，供货方继续发出62.采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：2.00）A.任何
24、工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他日前正在使用的施工设备范围去完成新增工程63.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.实施工作说明书B.变更工作实施的质量标准C.提出工期顺延要求D.提出变更费用要求E.对进度计划做必要修改的建议64.下列有关合同争议解决方法的有关说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式B.仲裁的原则之一是一裁终局原则C.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起 6 个月内作出撤销裁
25、决或者驳回申请的裁定D.仲裁解决争议的方式必须是自愿的E.当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，应当自收到仲裁裁决书之日起 3 个月内提出65.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（分数：2.00）A.科学性B.节约性C.严格性D.完整性E.灵活性66.建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定67.采用 FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。（分数
26、：2.00）A.施工工程的计划进度B.分包商在施工阶段的安排C.重要检查、检验的次序和时间D.保证计划实施的说明文件E.滞后于进度计划的责任68.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人69.在 FIDIC施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则70.某招标项目的评标委员会初定
27、成员由 5 人组成，其中 2 人为招标人代表，3 人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，4 评标委员会成员的修改方式可为( )。（分数：2.00）A.只减少 1 名招标人代表B.减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家C.招标人代表不变，增加 1 名招标人以外的专家D.招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家E.招标人代表不变，增加 4 名招标人以外的专家71.根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，以下对建设工程委托监理合同的叙述中，错误的说法有( )。（分数：2.00）A.监理工作完成或中止时，监理人应将供监理人使用的设施归还委托人B.监理收到监理报酬尾款时监理合
28、同终止C.监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量D.监理人有工程设计变更的审批权E.委托人对监理人选定的分包单位无否决权72.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（分数：2.00）A.未按招标文件的要求予以密封B.投标函未加盖投标人的企业公章C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.完成期限超过招标文件规定的期限73.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是
29、发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担74.依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包商应对分包合同进行协调管理B.承包商代表有权直接向分包商发布指示C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求75.合同法中，有关承担违约责任的规定，采用
30、的原则包括( )。（分数：2.00）A.补偿性原则B.严格责任原则C.惩罚性原则D.有限责任原则E.连带责任原则76.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好以下控制工作( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成77.在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.保证设计质量E.设计交底78.依据 FIDIC施工合同条件规定
31、，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.业主提前占用工程E.非承包商原因检验导致施工延误79.根据 FIDIC 施工合同条件的规定，以下关于缺陷通知期阶段的合同管理工作的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.将不符合合同规定的工程拆除并重建是承包商在缺陷通知期内应承担的义务B.履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明C.缺陷通知期内工程圆满地通过运行考验，工程师应在期满后的 56 天内，向业主签发解除承包商承担工程缺陷责任的证书D.业主应在解除承包商承担工程缺陷
32、责任的证书颁发后的 28 天内，退还承包商的履约保证书E.颁发履约证书后的 56 天内，承包商应向工程师提交最终报表草案，以及工程师要求提交的有关资料80.依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.工程设计的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的决定权D.承包人索赔要求的审核权E.施工协调的主持权建设工程合同管理-216 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（分数：1.00）A.业主B.承包人 C.监理人D.
33、发包人解析：2.下列有关合同计价方式的表述中，正确的说法是( )。（分数：1.00）A.灾后修复工程一般采用成本加酬金合同 B.固定价格合同是绝对不可调整的C.可调价合同的计价方式与固定价格合同的计价方式不相同D.具体工程承包的计价方式一定是单一的方式解析：3.依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是 ( )。（分数：1.00）A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料B.非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月 C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过 3 周D.委托人拒付合理化建议奖解析：4.FIDIC施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包
34、括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵D.军事政变解析：5.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔 D.工程变更索赔解析：6.某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担 C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担解析：7.发包人
35、逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.30 解析：8.甲与乙签订了采购 lot 水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，这种情况表现为 ( )。（分数：1.00）A.债务承担B.债务人向第三人履行债务 C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务解析：9.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（分数：1.00）A.未经工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意 D.未经工程师对分包工程验收解析：10.建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同
36、有效期指( )。（分数：1.00）A.监理合同注明的开始至完成的时间B.监理合同约定的监理工作的日历天数C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间 D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间解析：11.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是 ( )。（分数：1.00）A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议 解析：12.某 FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元人民币，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函替换保留金，业主
37、应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40 D.50解析：13.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。（分数：1.00）A.投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正 解析：14.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（分数：1.00）A.工期较短B.可调价格C.固定总价 D.成本加酬金解析：15.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则( )。（分数：1.00）A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担B.防护措施由发包
38、人完成，费用由承包人承担C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担 解析：16.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工：作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担 C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同
39、承担解析：17.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，( )。（分数：1.00）A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额 解析：18.按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。（分数：1.00）A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施解析：19.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按 ( )执行。
40、（分数：1.00）A.原价格 B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价解析：20.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应 ( )。（分数：1.00）A.由承包人承担B.由发包人承担C.双方以书面形式设定 D.由工程师确定解析：21.FIDIC 施工合同条件中的担保期限自( )止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务 C.工程师颁发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款解析：22.如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以( )。（分数：1.00）A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人
41、进一步提交索赔的证据资料 C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立解析：23.FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日 D.工程正式接收之日解析：24.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.必须经双方的协议B.必须因为当事人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议 解析：25.招标过程中，由于招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是( )。（分数：1.00）A.返还
42、所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期 C.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期解析：26.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。（分数：1.00）A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后 D.合同履行完毕后解析：27.投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。（分数：1.00）A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准 C.以招标文件为准D.由人民法院判定解析：28.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的
43、数量高于合同规定时，可在承付期内( )。（分数：1.00）A.拒付全部货款和运杂费B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C.拒付多付部分的货款和运杂费 D.延期支付全部贷款和运杂费解析：29.材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（分数：1.00）A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 解析：30.评标委员会以标底衡
44、量报价得分时，首先应( )。（分数：1.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定入围的有效投标 D.比较投标书的优劣解析：31.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限 解析：32.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。（分数：1.00）A.未成立B.补签后成立C.成立 D.备案登记后成立解析：33.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )
45、。（分数：1.00）A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地解析：34.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自( )起。（分数：1.00）A.开工日期前 7 天B.承包人发生预付通知之日起C.开工之日D.约定应付款之日 解析：35.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在( )中。（分数：1.0
46、0）A.建设工程委托监理合同B.中标函C.建设工程委托监理合同标准条件D.建设工程委托监理合同专用条件 解析：36.对设计投标书的设计方案进行评审时，要对其投入、产出经济效益做比较，体现这一比较的内容是( )。（分数：1.00）A.主要建筑物、构筑物的结构是否合理B.建筑标准是否合理 C.设计进度是否能满足施工进度要求D.报价是否合理解析：37.当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权 解析：38.FIDIC 施工合同条件履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对
47、承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失 D.额外损失解析：39.在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.质押C.定金D.留置 解析：40.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。（分数：1.00）A.7B.14 C.15D.28解析：41.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的，对方可以要求继续履行，其中符合这一规定的情形是( )。（分数：1.00）A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高 解析：42.委托监理合同
48、的有效期是( )。（分数：1.00）A.指完成正常监理工作预定的时间B.以约定的天数为准C.在专用条款中约定D.以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定 解析：43.依据合同法的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。（分数：1.00）A.法律规定B.有利于实现债权人的目的C.有利于实现债务的目的D.有利于实现合同目的 解析：44.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（分数：1.00）A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D.工程师应在承包人提出复工要求
49、后 48 小时内给予答复解析：45.依据 FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。（分数：1.00）A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 D.不再返还解析：46.建设工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.工程师D.监理人解析：47.依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.预付款的金额不少于合同价的 22%B.要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C.预付款保函金额要大于预付款额 D.自承包商累计获得工程进度款达到合同总价(减去暂列金额)10%当月开始扣回预付款解析：48.有关对招标投标活动的说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.有关政府行政主管部门应依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目B.在招标文件中不得要求或标明特定的生产供应者C.邀请招标所邀请对象的数目以 35
