1、建设工程合同管理-225 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.设计合同约定于某日发包人向设计人提供设计依据文件和相关资料。在实际实施过程中，发包人提供相关文件和资料延迟了 11 日，则设计人( )。（分数：1.00）A.交付设计文件的时间顺延 11 天B.可以重新确定提交设计文件的时间C.可以主张追究发包人违约责任D.可以要求终止合同2.合同的履行以( )为前提和依据。（分数：1.00）A.有效的合同B.合同标的C.法律法规D.合同当事人3.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立
2、合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰4.在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法( )原则的重要体现。（分数：1.00）A.自愿B.平等C.诚实信用D.公平5.监理工程师有权通知承包人修改进度计划是在( )情况下。（分数：1.00）A.只在实际进度滞后计划进度B.只在实际进度超前计划进度C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划D.在实际进行不能保证按时完成6.监理合同的酬金中，交通费、差旅费应属于( )。（分数：1.00）A.直接成本B
3、.间接成本C.利润D.措施成本7.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（分数：1.00）A.所有合同文件之后B.中标通知书之前C.投标书之后D.图纸之后8.工程竣工前的联动无负荷试车由( )组织。（分数：1.00）A.承包人B.监理工程师C.发包人D.设计人9.FIDIC 施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。（分数：1.00）A.监理工程师分发接收证书B.缺陷责任期满后 3 个月C.承包商圆满完成施工任务D.缺陷制作期满后 6 个月10.设计招标应采用( )方式进行招标。（分数：1.00）A.公开B.邀请C.询价D.方案竞选11.设计标准( )国家规范的强
4、制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于C.可以低于D.不得高于12.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。（分数：1.00）A.按订货数量的价格B.按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C.按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格D.按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格13.某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。（分数：1.00）A.预算平均工日产值B.概算平均工日产值C.估算平均工日产值D.实际平均工日产值14.FIDIC 施工合同条件
5、规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21 天通知监理工程师准备竣工验收，监理工程师指示在该日期后( )天内的某日进行验收。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.4215.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准属于( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作C.义务监理工作D.额外监理工作16.在 FIDIC 施工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.分包商D.承包商或分包商17.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）
6、A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人18.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书19.在 FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本的，业主应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失D.额外损失20.采用评标价法对投书的评审是以( )的标书为最优。（分数：1.00）A.最低的投标报价B.合理的投标报价C.最低的评标价D.最高的评标价21.依据中华人民共和国合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉，请求变更合同。（分数：1.00
7、）A.对方以胁迫手段B.损害国家利益C.对方有过错D.损害当事人利益22.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。（分数：1.00）A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件23.施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从( )起。（分数：1.00）A.开工日期前 7 天B.承包人发生预付通知之日C.开工之日D.约定应付款付款之日24.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（分数：1.00）A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标
8、人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容25.监理招标宜采用的招标方式为( )。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划或大纲竞选26.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.设计人D.监理单位27.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。（分数：1.00）A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定28.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )
9、合同。（分数：1.00）A.单价B.总价C.成本加酬金D.综合单价29.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（分数：1.00）A.采购方B.供货方C.采购方和供货方共同。D.施工承包人30.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费31.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时
10、办理竣工结算价款的支付手续。（分数：1.00）A.经监理工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告32.合同成立后，双方当事人需按照( )完成合同约定的本方义务。（分数：1.00）A.诚实信用原则和全面履行原则B.权责适应原则和全面履行原则C.权责适应原则和有效履行原则D.全面履行原则和有效履行原则33.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权34.监理人开始实行分包合同的前提是( )。（分数：1.00）A.签订分包合同协议B.行政主管部门备案C.委托人书面同意D.分包形式合法3
11、5.FIDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28D.4236.监理招标的标的是( )。（分数：1.00）A.监理服务B.监督管理C.协调管理D.咨询服务37.关于设计招标，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细38.承包人代为更换的发包人供应的规
12、格与合同约定不符的材料所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.承包人承担B.发包人承担C.承包人和发包人各承担一半D.监理工程师决定承担责任者39.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.申请原则B.内容C.目的D.效力40.根据监理合同履行的难易程度，可将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入( )范围之内。（分数：1.00）A.物资采购监理B.勘察、设计监理C.施工监理D.专门的监理单位41.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程设计文件，应当报( )进行批准。（分数：1.00）A.原设计单位B.原审批机关C.原备案部门D.建设行政管理部门42.施工合同管理涉及的有
13、关各方是在施工合同的( )中规定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.补充协议43.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日44.设计合同中关于设计费用应当列明的项目不包括( )。（分数：1.00）A.双方约定的总设计费B.分阶段支付进度款的条件C.分阶段支付进度款占总设计费的百分比及金额D.定金或违约金。45.FIDIC 施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付
14、的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整46.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任D.由债务人追究第三人的违约责任47.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（分数：1.00）A.工期较短B.可调价格C.固定总价D.成本加酬金48.国际上常用的监理费用的计算方法是( )。（分数：1.00）A.委托人和监理人商定B.参照国际标准协商确定C.按监理工程概预算的百分率计算D.按参与监理工作的年度平
15、均人数计算49.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（分数：1.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定人围的有效投标D.比较投标书的优劣50.下列不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是( )。（分数：1.00）A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.必须依法公开招标的项目是( )。（分数：2.00）A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资控股C.国有资金投资占主导地位D.总投资在 3000 万元人民币以上的项目E.涉及国家安全的工程52.关于联动无负荷试车，下
16、列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.由承包人组织B.试车合格，工程师签字C.发包人按要求做好准备工作D.由发包人组织E.双方签字确认试车合格53.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。（分数：2.00）A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程损失C.由于地面下沉引起基础部分的损失D.发生火灾后的修复费用E.发生地震后的修复费用54.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，( )。（分数：2.00）A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任
17、D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的 15 天内，不予答复视为同意，供货方继续发出55.勘察工作在有毒、有害危险现场作业时，( )。（分数：2.00）A.发包人应派人负责安全保卫工作B.发包人应按照国家有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护C.从事危险作业的现场人员的保健防护费用应由勘察单位承担D.从事危险作业的现场人员的保健防护费用应由发包人承担E.安全保卫工作应当由勘察单位完成56.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分
18、包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成57.施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（分数：2.00）A.承包人承包工程项目一览表B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程竣工验收标准规定E.房屋建筑工程质量保修书58.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费B.停工损失费C.工作效率降低的损失费D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资59.下列选项属于发包人应当提供的设计依据文件和资料的有( )。（分数：2.00）A.限额设计的要求B.工程范围和规模C.经批准的项目可行性研究报告D.城市规划许可文
19、件E.工程勘察资料等60.FIDIC 施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括( )。（分数：2.00）A.施工中涉及公共部门原因引起的延误B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误E.发生不可抗力事件的影响61.建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。（分数：2.00）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有
20、人签发完工验收证书的工程受到台风损失62.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用63.撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：2.00）A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后64.工程进度款的计算内容包括( )。（分数：2.00）A.实际完成的工程量价款B.工程师批准的索赔款C.本期应扣回的预付款D.设计变
21、更调整的合同款E.保修金的退还65.下列可以对合同价款进行相应调整的情况有( )。（分数：2.00）A.地方税收的变化B.工程造价部门公布的价格调整C.市场价格变化D.行政法规影响到合同价款E.一周内非承包人原因中断通信累计超过 8h66.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )。（分数：2.00）A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查67.最终确定招标方式是以( )为依据。（分数：2.00）A.招标文件B.工程项目的特点C.合同类型D.招标人的管理能力E.招标前准备工作的完成情况68.建设工
22、程设计合同的主要条款包括( )等。（分数：2.00）A.双方责任B.违约责任C.共同责任D.订立合同依据的文件E.设计人应交付的资料和文件69.下列关于工程保修的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定70.采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。（分数：2.00）A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄71.下列对于监理合同的暂停或终止，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.当事人一方要求解除合同的，应当在 30
23、日前通知对方B.解除合同的通知必须采取书面形式C.暂停监理业务期限超过半年的，监理人可以向委托人发出终止合同的通知D.合同协议的终止不影响各方应有权利和应承担责任E.因解除合同令一方遭受损失的，除依法可免除责任外，责任方应负责赔偿72.我国颁布建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本的目的是为了保证勘察、设计合同( )。（分数：2.00）A.内容完备B.责任明确C.风险责任分担合理D.经济合理E.技术可行73.下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( )。（分数：2.00）A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.被代理人或代
24、理人死亡E.监护关系消灭74.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起( )。（分数：2.00）A.双方必须协商签订延期支付协议B.发包人承担违约责任C.可协议将该工程折价D.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息75.依据施工合同通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.责令整改的问题全部整改完毕E.工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负
25、责人审核签字76.合同成立后，具备其生效的条件是( )。（分数：2.00）A.当事人是法人B.意思表示真实C.不违反法律或者社会公共利益D.合同的标的、数量等内容协商一致E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力77.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有( )。（分数：2.00）A.识别可能发生不可抗力的因素B.督促当事人转移不可抗力风险C.督促承包人采取有效防范措施D.审核不可抗力对承包商造成的损失E.发生不可抗力采取的有效手段78.设计招标文件的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.投标须知B.项目说明书C.设计依据文件D.投标截止日期E.工程概况79.建设工程设计合同示范文本中
26、，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件80.委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.管理服务E.物质服务建设工程合同管理-225 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.设计合同约定于某日发包人向设计人提供设计依据文件和相关资料。在实际实施过程中，发包人提供相关文件和资料延迟了 11 日，则设计人( )。（分数：1.0
27、0）A.交付设计文件的时间顺延 11 天 B.可以重新确定提交设计文件的时间C.可以主张追究发包人违约责任D.可以要求终止合同解析：2.合同的履行以( )为前提和依据。（分数：1.00）A.有效的合同 B.合同标的C.法律法规D.合同当事人解析：3.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰解析：4.在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应的义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法( )原则的重要
28、体现。（分数：1.00）A.自愿B.平等C.诚实信用D.公平 解析：5.监理工程师有权通知承包人修改进度计划是在( )情况下。（分数：1.00）A.只在实际进度滞后计划进度B.只在实际进度超前计划进度C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划 D.在实际进行不能保证按时完成解析：6.监理合同的酬金中，交通费、差旅费应属于( )。（分数：1.00）A.直接成本B.间接成本 C.利润D.措施成本解析：7.履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（分数：1.00）A.所有合同文件之后B.中标通知书之前 C.投标书之后D.图纸之后解析：8.工程竣工前的联动无负荷试车由( )组织。（分数：1
29、.00）A.承包人B.监理工程师C.发包人 D.设计人解析：9.FIDIC 施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。（分数：1.00）A.监理工程师分发接收证书B.缺陷责任期满后 3 个月C.承包商圆满完成施工任务D.缺陷制作期满后 6 个月 解析：10.设计招标应采用( )方式进行招标。（分数：1.00）A.公开B.邀请C.询价D.方案竞选 解析：11.设计标准( )国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于 C.可以低于D.不得高于解析：12.供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。（分数：
30、1.00）A.按订货数量的价格B.按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格C.按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格 D.按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格解析：13.某工程项目，发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工，发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。（分数：1.00）A.预算平均工日产值 B.概算平均工日产值C.估算平均工日产值D.实际平均工日产值解析：14.FIDIC 施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21 天通知监理工程师准备竣工验收，监理工程师指示在该日期后( )天内的某日进行验收。（分数：1.00）A.7B.1
31、4 C.28D.42解析：15.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准属于( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作 C.义务监理工作D.额外监理工作解析：16.在 FIDIC 施工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商 C.分包商D.承包商或分包商解析：17.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.工程师D.监理人解析：18.评标委员会按规定请投标人对不明确作出澄清的内容作为( )的组成部分。（分数：1.00）A.协议书B.
32、专用条件C.通用条件D.投标书 解析：19.在 FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本的，业主应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失 D.额外损失解析：20.采用评标价法对投书的评审是以( )的标书为最优。（分数：1.00）A.最低的投标报价B.合理的投标报价C.最低的评标价 D.最高的评标价解析：21.依据中华人民共和国合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉，请求变更合同。（分数：1.00）A.对方以胁迫手段 B.损害国家利益C.对方有过错D.损害当事人利益解析：22.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在(
33、 )中明确的。（分数：1.00）A.工程建设委托监理合同 B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件解析：23.施工合同示范文本规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间应向承包人支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息是从( )起。（分数：1.00）A.开工日期前 7 天B.承包人发生预付通知之日C.开工之日D.约定应付款付款之日 解析：24.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（分数：1.00）A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称 C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标
34、人中标后的洽谈内容解析：25.监理招标宜采用的招标方式为( )。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标 C.议标D.监理规划或大纲竞选解析：26.图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.设计人D.监理单位解析：27.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。（分数：1.00）A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件 D.仲裁机构裁定解析：28.对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。（分数：1.00）A.单价B.总价 C.成本加酬金D.综合单
35、价解析：29.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（分数：1.00）A.采购方B.供货方 C.采购方和供货方共同。D.施工承包人解析：30.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金 C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费解析：31.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（分数：1.0
36、0）A.经监理工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告 解析：32.合同成立后，双方当事人需按照( )完成合同约定的本方义务。（分数：1.00）A.诚实信用原则和全面履行原则 B.权责适应原则和全面履行原则C.权责适应原则和有效履行原则D.全面履行原则和有效履行原则解析：33.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量 B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权解析：34.监理人开始实行分包合同的前提是( )。（分数：1.00）A.签订分包合同协议B.行政主管部门备案C.委托人书面同意 D.分包形式合法解析：35.FID
37、IC 施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28 D.42解析：36.监理招标的标的是( )。（分数：1.00）A.监理服务 B.监督管理C.协调管理D.咨询服务解析：37.关于设计招标，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段 C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细解析：38.承包人代为更换的
38、发包人供应的规格与合同约定不符的材料所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.承包人承担B.发包人承担 C.承包人和发包人各承担一半D.监理工程师决定承担责任者解析：39.合同公证与签证的相同点不包括( )。（分数：1.00）A.申请原则B.内容C.目的D.效力 解析：40.根据监理合同履行的难易程度，可将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入( )范围之内。（分数：1.00）A.物资采购监理B.勘察、设计监理C.施工监理 D.专门的监理单位解析：41.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程设计文件，应当报( )进行批准。（分数：1.00）A.原设计单位B.原审批机关 C.原备案部门D.建
39、设行政管理部门解析：42.施工合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。（分数：1.00）A.合同协议书B.通用条款 C.专用条款D.补充协议解析：43.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日 D.工程正式接收之日解析：44.设计合同中关于设计费用应当列明的项目不包括( )。（分数：1.00）A.双方约定的总设计费B.分阶段支付进度款的条件C.分阶段支付进度款占总设计费的百分比及金额D.定金或违约金。 解析：45.FIDIC 施工合同条件中，业主支付
40、预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作 B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整解析：46.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任 D.由债务人追究第三人的违约责任解析：47.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（分数：1.00）A.工期较短B.可调价格C.固定总价 D.成本加酬金解析：48.国际上常用的监理费用的计算方法是( )。（分数：1.00）A.委托人
41、和监理人商定B.参照国际标准协商确定C.按监理工程概预算的百分率计算 D.按参与监理工作的年度平均人数计算解析：49.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（分数：1.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定人围的有效投标 D.比较投标书的优劣解析：50.下列不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件是( )。（分数：1.00）A.修好通行道路B.接通电源水源C.挖好排水沟渠D.测绘地形图 解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.必须依法公开招标的项目是( )。（分数：2.00）A.全部使用国有资金投资 B.国有资金投资控股
42、 C.国有资金投资占主导地位 D.总投资在 3000 万元人民币以上的项目E.涉及国家安全的工程解析：52.关于联动无负荷试车，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.由承包人组织 B.试车合格，工程师签字 C.发包人按要求做好准备工作 D.由发包人组织E.双方签字确认试车合格解析：53.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。（分数：2.00）A.水泥存在质量问题引起更换的费用B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程损失C.由于地面下沉引起基础部分的损失 D.发生火灾后的修复费用 E.发生地震后的修复费用 解析：54.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，(
43、)。（分数：2.00）A.供货方应赔偿因此造成的额外损失 B.采购方可通知供货方办理解除合同手续 C.如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知 E.采购方接到发货协商通知后的 15 天内，不予答复视为同意，供货方继续发出 解析：55.勘察工作在有毒、有害危险现场作业时，( )。（分数：2.00）A.发包人应派人负责安全保卫工作 B.发包人应按照国家有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护 C.从事危险作业的现场人员的保健防护费用应由勘察单位承担D.从事危险作业的现场人员的保健防护费用应由发包人承担 E.安全保卫工作应当由勘察单位完成解析：56
44、.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包 D.只允许一家分包人进行分包 E.主要工程量必须由承包人完成 解析：57.施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（分数：2.00）A.承包人承包工程项目一览表 B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表 D.工程竣工验收标准规定E.房屋建筑工程质量保修书 解析：58.承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（分数：2.00）A.增加工作内容的人工费 B.停工损失费 C.工作效率降低的损失费
45、 D.闲置人员在停工期间的福利费E.计日工资解析：59.下列选项属于发包人应当提供的设计依据文件和资料的有( )。（分数：2.00）A.限额设计的要求B.工程范围和规模C.经批准的项目可行性研究报告 D.城市规划许可文件 E.工程勘察资料等 解析：60.FIDIC 施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括( )。（分数：2.00）A.施工中涉及公共部门原因引起的延误 B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误 C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误 E.发生不可抗力事件的影响 解析：61.建筑工程一切险加强第三者责任险规定保险公司承担的保险责任范围包括( )。（分数
46、：2.00）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病 B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用 C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡 D.正常水位变化引起第三者财产损失E.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失解析：62.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失 B.放射性污染引起的损失 C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 解析：63.撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（分
47、数：2.00）A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人同时 D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后解析：64.工程进度款的计算内容包括( )。（分数：2.00）A.实际完成的工程量价款 B.工程师批准的索赔款 C.本期应扣回的预付款 D.设计变更调整的合同款 E.保修金的退还解析：65.下列可以对合同价款进行相应调整的情况有( )。（分数：2.00）A.地方税收的变化 B.工程造价部门公布的价格调整 C.市场价格变化 D.行政法规影响到合同价款 E.一周内非承包人原因中断通信累计超过 8h解析：66.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程
48、度，设计人应负责( )。（分数：2.00）A.全部损失B.采取补救措施 C.免收直接受损失部分的设计费 D.向发包人支付违约金 E.工程质量事故的调查解析：67.最终确定招标方式是以( )为依据。（分数：2.00）A.招标文件B.工程项目的特点 C.合同类型 D.招标人的管理能力E.招标前准备工作的完成情况 解析：68.建设工程设计合同的主要条款包括( )等。（分数：2.00）A.双方责任 B.违约责任 C.共同责任D.订立合同依据的文件 E.设计人应交付的资料和文件 解析：69.下列关于工程保修的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.质量保修书作为合同附件 B.保修费用全部由承包人承担
49、C.保修期从竣工合格之日起计算 D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定解析：70.采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。（分数：2.00）A.能力 B.资格 C.资金D.经验 E.年龄解析：71.下列对于监理合同的暂停或终止，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.当事人一方要求解除合同的，应当在 30 日前通知对方B.解除合同的通知必须采取书面形式 C.暂停监理业务期限超过半年的，监理人可以向委托人发出终止合同的通知 D.合同协议的终止不影响各方应有权利和应承担责任 E.因解除合同令一方遭受损失的，除依法可免除责任外，责任方应负责赔偿 解析：72.我国颁布建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本的目的是为了保证勘察、设计合同( )。（分数：2.00）A.内容完备 B.责任明确 C.风险责任分担合理 D.经济合理 E.技术可行解析：73.下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( )。（分数：2.00）A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理
