1、建设工程合同管理-240 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同履行中，实际履行的原则强调的是( )。（分数：1.00）A.合同主体B.合同标的C.违约责任D.合同价金2.监理工程师对承包商( )的工程量，不予计量。（分数：1.00）A.经批准超出设计图纸B.自身原因造成的返工C.设计变更而增加D.业主原因造成的返工3.对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在( )时进行。（分数：1.00）A.资格预审B.递交投标文件C.签订合同D.评标4.施工招标采用评标价法评标时，折算为货币价格后加到投标上去的要素是 ( )。（分数：1.
2、00）A.采用的施工方案能提高工程质量B.工期较长C.采用先进的施工机械D.同类工程施工的经历多5.FIDIC 合同条件下，施工现场承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料未经( )批准，不能将其中任何一部分运出施工现场。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程师D.分包商6.工程建设监理招标中，评标的重点是( )。（分数：1.00）A.监理单位的知名度B.监理单位的资金实力C.技术建议书D.财务建议书7.合同当事人甲方请求变更和解除合同，经双方协商达成协议，但由此给乙方造成了损失，其处理应为( )。（分数：1.00）A.甲方承担B.乙方承担C.双方承担D.协商。8.因不可抗力原因终止合
3、同后，承包商合理撤离自己设备的迁移费由( )承担。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.业主或承包商D.协商9.施工单位按约定时间向监理工程师提交已完工程量报告，监理工程师应在( )内予以计量。（分数：1.00）A.2 天B.5 天C.7 天D.14 天10.对施工中发生的业主与承包商间的索赔，监理工程师应( )。（分数：1.00）A.按业主意向处理B.回避，不表态C.站在公平立场处理D.协商11.在国际招标方式中，投标单位可以在投标截止日期后对投标书再作实质性修改的方式是( )。（分数：1.00）A.公开招标B.邀请招标C.国际竞争性招标 D。议标12.合同公证与鉴证的不同点是( )。（分
4、数：1.00）A.内容B.范围C.目的 D，性质13.我国工程保修期从( )之日算起。（分数：1.00）A.乙方提交竣工验收报告B.合同约定的竣工日C.竣工验收合格D.业主支付竣工结算款14.在合同的主要条款中，( )是核心条款。（分数：1.00）A.数量和质量B.价格和酬金C.标的D.违约责任15.承包商签订合同后，将合同的一部分转让给第三方承担时，( )。（分数：1.00）A.应征得业主同意B.可不征得业主同意C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师16.工程施工质量不符合合同规定，承包商有义务修理和返工，由此发生的费用应由( )负责。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.业主
5、和承包商共同D.监理工程师确定17.关于委托代理，( )的叙述是不正确的。（分数：1.00）A.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人B.无权代理在特定情况下可以转化成有权代理C.被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果D.无权代理行为人在“被代理人”未追认前有撤消权18.在合同执行过程中，承包方认为业主不合理要求导致自己损失，要求对方补偿，而业主不同意，承包商要求监理工程师解决，此时，承包商应该( )。（分数：1.00）A.终止原合同B.继续施工，但自己认为有问题部分停止C.以应有的精力继续施 TD.等待监理工程师处理决定19.FIDIC 合同条件建立的是以( )为核心的管理模式。（分
6、数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商D.分包商20.解决工程合同争议，应由( )起诉。A甲乙双方中的任何一方起诉 B。甲乙双方共同起诉C监理工程师起诉 D其他有关方面（分数：1.00）A.B.C.D.21.若没有特别规定，当施工合同出现含糊不清或不相一致时，由( )作出解释。（分数：1.00）A.业主B.总监理工程师C.承包商D.监理工程师22.按“IFIDC 条款”规定，各种“付款证书”、 “工程接收证书”、 “履约证书”等，由( )签发。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程师D.工程师代表23.FIDIC 合同条件下，工程师应在缺陷通知期满后 28 天内，向( )签发履约证书
7、。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程师代表D.分包商24.FIDIC 通用条件规定，承包商必须以( )名义投保工程保险。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.业主或承包商D.业主和承包商25.合同当事人一方在合同规定时间内没有提交合同标的，也未给对方造成损失，此时该方( )。（分数：1.00）A.不应支付任何费用B.应支付赔偿金C.应支付违约金D.应支付违约金和赔偿金26.FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。（分数：1.00）A.双方友好协商B.由工程师对争议事项做出决定C.申请仲裁 D，提起诉讼27.FIDIC 合同条件下，因发生了属于业主承担的特殊
8、风险而导致合同被迫终止时，不给承包商补偿的是( )。（分数：1.00）A.工程量表中涉及的任何施工准备项目已发生的费用B.由此导致的施工费用增加或修复费用C.承包商所有雇员应给予的遣返费D.利润损失28.工程中指定分包商应得到的付款，应由( )负责。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商D.银行29.一项纠纷经监理工程师研究处理后，将决定通知了承包商，承包商发现监理工程师决定对自己不利，此时他应该( )。（分数：1.00）A.提交仲裁机构裁决B.提交法院判决C.提交监理工程师处理D.执行决定30.( )是工作性合同。（分数：1.00）A.施工合同B.保管合同C.货物运输合同D.劳务合同
9、31.设计阶段，监理工程师有选择投标设计单位的( )。（分数：1.00）A.建议权B.决定权C.否定权D.决定和否定权32.施工合同履行时，( )是属于乙方的工作。（分数：1.00）A.开通施工道路B.办理工程施工所需的证件、批件等C.在保修期内对工程的照管D.竣工后清理施工现场33.我国合同鉴证制度实行的是( )原则。（分数：1.00）A.强制鉴证B.不必鉴证C.统一鉴证D.自愿鉴证34.( )不能作为合同的保证人。（分数：1.00）A.房地产公司B.国家机关C.商业银行 D。保险公司35.FIDIC 合同条件下，暂列金额由( )控制。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程师D.工程师
10、代表36.FIDIC 合同条件下，当( )生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。（分数：1.00）A.工程接收证书B.履约证书C.结算单D.竣工报表37.我国施工分包单位对分包工程( )。A可转包 B。可再行分包C自行完成或再行分包 D应自行完成（分数：1.00）A.B.C.D.38.当工程变更后，价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理方法应为( )。（分数：1.00）A.采用工程量表中类似工作价格B.在原价基础上制定C.由监理工程师自行决定D.协商决定39.合同订立后，当事人一方法定代表人变动，原法定代表人所签的合同应视为 ( )。（分数：1.0
11、0）A.有效B.无效C.变更D.重新签订40.FIDIC 合同条件下，工程师仅有权处理( )。（分数：1.00）A.合约内的索赔B.合约外的索赔C.道义索赔D.大宗的索赔41.某勘察单位接受委托方支付的定金 20 万元，无正当理由拒不履行合同，委托方有权要求返还( )万元定金。A20 B，30 C40 D。50（分数：1.00）A.B.C.D.42.监理合同的标的是( )。（分数：1.00）A.酬金B.工程项目C.监理服务 D，设计图纸43.( )是一种最常用的监理费计取方法。（分数：1.00）A.按国际标准协商确定B.按监理人员年平均人数计取C.由建设单位与监理单位协商确定某一额度D.按工程
12、概预算的百分比计取44.解决工程施工合同争议应由( )申请仲裁。（分数：1.00）A.建设单位B.施工单位C.监理工程师D.建设单位和施工单位共同45.FIDIC 合同条件下，在工程师签发( )后，保留金全部退还给承包商。（分数：1.00）A.工程接收证书B.履约证书C.竣工结算支付证书D.分部工程接收证书46.关于解决合同纠纷的叙述中，( )是正确的。（分数：1.00）A.对仲裁不服可以再向人民法院诉讼B.当事人可以单方面要求仲裁C.对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁D.法院调解达成的协议具有强制执行的法律效力47.工程建设监理合同示范文本规定，监理单位( )发布开工令、停工令、复工令。
13、（分数：1.00）A.可自主地B.报经业主同意后C.无权D.与承包商协商后48.FIDIC 合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的工程量超过或小于工程表中所注明工程的( )以上，并且超过合同价 2%，才考虑费率和价格的变动。（分数：1.00）A.15%B.25%C.10%D.20%49.建设工程设计合同履行时，( )是设计单位的义务。（分数：1.00）A.确定设计的范围和深度B.配合施工，进行设计交底C.设计人员进入施工现场时，提供必要的工作和生活条件D.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作50.FIDIC 规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致实际合同价下降超过 15%时
14、，此时合同价应( )。（分数：1.00）A.上调B.下调C.不变D.仲裁决定二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 合同条件下，工程师对( )方面的权力一般不能委托给工程师代表。（分数：2.00）A.对已完成工程部位质量的确认或拒收B.签发付款证书C.检验材料、设备的质量D.处理承包商严重违约E.发布开工令52.下列情况中，( )属于转包行为。（分数：2.00）A.将承包的工程全部包给其他施工单位B.分包单位将分包所得的工程再次分包给其他施工单位C.承包商在经监理工程师同意后将部分合同标的包给其他施工单位D.总包单位将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位E.总
15、包单位自行完成工程的主要部分，其专业性较强的工程分包给其他施工单位53.合同纠纷解决的方式( )。（分数：2.00）A.和解 B赔偿 C。调解B.仲裁 E诉讼54.工程建设监理合同示范文本规定，( )是监理单位服务内容 o（分数：2.00）A.正常的监理工作B.附加的监理工作C.额外的监理工作D.承包商要求的工作E.合约外的工作55.我国施工招标形式有( )。（分数：2.00）A.公开招标B.邀请招标C.总价招标D.单价招标E.议标56.违反合同当事人承担责任的形式有( )。（分数：2.00）A.支付违约金B.罚金C.抵押D.赔偿损失E.继续履行57.( )是施工合同文件的主要内容。（分数：2
16、.00）A.设计文件B.工程量清单C.施工方案D.选用的主要施工机械E.投标书的编制要求58.( )情况下引起业主的损失，监理单位不承担责任。（分数：2.00）A.不可抗力B.监理单位的过失C.分包商违约D.监理单位提出的索赔要求不能成立E.承包商违约59.设计阶段监理工程师进行合同管理主要依据中包括( )。（分数：2.00）A.设计监理委托合同书B.设计合同书C.批准的可行性研究报告D.工程施工合同E.工程地质、水文地质资料60.工程建设施工招标中，( )属于废标。（分数：2.00）A.投标书未密封B.无委托代理人印章C.投标单位未参加开标会D.未提交投标保证金E.投标工期短于要求工期61.
17、合同法律关系的构成要素有( )。（分数：2.00）A.内容B.主体C.规范D.客体E.行为62.E当事人一方破产（分数：2.00）A.合同确已无法履行 B。双方协议终止B.合同一方要求终止 D仲裁机构要求终止63.按照建设工程施工合同示范文本，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是 ( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害B.现场甲方人员伤亡C.现场乙方人员伤亡D.现场待用建材损失E.停工损失64.( )是 FIDIC 合同条件下工程师的职权。（分数：2.00）A.根据需要中止承包商的某些义务B.任命工程师代表和助理C.批准或拒绝工程分包D.批准或拒绝工程转包E.批准承包商授权的驻工地代表6
18、5.( )是监理单位的权利。（分数：2.00）A.选择工程分包单位的认可权B.选择施工总承包单位的确认权与否决权C.工程实际竣工日期的签认权D.工程施工进度的检查、监督权E.设计变更的审批权66.监理工程师审核承包商提出的索赔时，判定其成立的条件应包括( )。（分数：2.00）A.损害是因分包商失职造成的B.承包商在合同规定的索赔时限内提出C.提害不是承包商应承担的风险造成的D.损失不是因承包商过错造成的E.承包商受到了实际损失或损害67.( )造成竣工日期的延误，经工程师确认后工期可相应顺延。（分数：2.00）A.不可抗力B.设计变更C.施工机械的故障D.隐蔽工程重新检验不合格E.施工质量没
19、达到合同要求的返工68.FIDIC 合同条件下，在支付工程进度款时，( )应扣保留金 o（分数：2.00）A.本月实施的永久工程价值B.工程量表中列有的，包括临时工程、计日工费等任何项目的应得款C.按合同约定方法计算的，因物价浮动而需增加的调价款D.按合同其他条款规定，承包商有权获得的补偿款E.动员预付款69.( )是工程招标应满足的条件。（分数：2.00）A.技术资料能满足招标投标的要求B.建设工程已批准立项C.向建设行政主管部门办理了报建手续D.材料供应已经落实E.已取得开工许可证70.无效合同当事人的法律责任，可按( )方式处理。（分数：2.00）A.赔偿损失B.返还财产C.追究违约金
20、C追缴财产 E，追究处罚金71.FIDIC 合同条件下，( )情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。（分数：2.00）A.设计图纸错引起的停工B.为了部分工程的安全而必要的停工C.工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工D.由于现场气候条件的影响而导致的停工E.由于承包商应负责任的必要停工72.设计招标评标时，( )是评审的主要内容。（分数：2.00）A.设计方案的优劣B.投入产出，经济效益好坏C.设计进度的快慢D.报价合理E.设计单位设施条件73.FIDIC 合同条件下，调整合同价格依据的“有效合同价”，是扣除了( )后的合同价格。（分数：2.00）A.因物价因素调整
21、的费用B.保留金C.预付款D.计日工费E.暂列金额74.( )是监理工程师在施工合同履行中的主要工作内容。（分数：2.00）A.编制施工进度计划，并督促实施B.检验工程使用的材料、设备质量C.工程计量D.仲裁甲、乙双方的争议E.参加竣工验收75.设计阶段监理的内容包括( )。（分数：2.00）A.编制“设计要求文件”B.组织方案竞赛C.选择勘察设计单位D.起草设计合同E.编制项目概预算76.( )是 FIDIC 合同条件下合同文件的组成部分。（分数：2.00）A.中标函B.招标文件C.投标函D.专用条件E.通用条件77.施工招标文件内容包括( )。（分数：2.00）A.工程综合说明书B.工程设
22、计文件C.工程量清单D.招标广告或邀请函E.标底78.( )是法人应具备的条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要的财产和经费C.必须是国有或集体企业D.能独立地承担民事责任E.有自己的名称、组织机构和场所79.FIDIC 合同条件下，( )引起承包商费用的增加，可向业主提出索赔。（分数：2.00）A.工程质量问题引起的返工B.业主原因的工程延期C.施工范围变化D.施工机械的故障E.施工现场条件的变化80.在合同订立过程中，有效的承诺应满足( )条件。（分数：2.00）A.在要约规定的期限内向要约人做出B.对要约内容做出实质性的改变C.对要约内容表示完全同意D.必须经过公证E.必须经过鉴
23、证建设工程合同管理-240 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.合同履行中，实际履行的原则强调的是( )。（分数：1.00）A.合同主体B.合同标的 C.违约责任D.合同价金解析：2.监理工程师对承包商( )的工程量，不予计量。（分数：1.00）A.经批准超出设计图纸B.自身原因造成的返工 C.设计变更而增加D.业主原因造成的返工解析：3.对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在( )时进行。（分数：1.00）A.资格预审B.递交投标文件C.签订合同D.评标 解析：4.施工招标采用评标价法评标时，折算为货币价格后加到投标上去的要素
24、是 ( )。（分数：1.00）A.采用的施工方案能提高工程质量B.工期较长 C.采用先进的施工机械D.同类工程施工的经历多解析：5.FIDIC 合同条件下，施工现场承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料未经( )批准，不能将其中任何一部分运出施工现场。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程师 D.分包商解析：6.工程建设监理招标中，评标的重点是( )。（分数：1.00）A.监理单位的知名度B.监理单位的资金实力C.技术建议书 D.财务建议书解析：7.合同当事人甲方请求变更和解除合同，经双方协商达成协议，但由此给乙方造成了损失，其处理应为( )。（分数：1.00）A.甲方承担 B.乙方
25、承担C.双方承担D.协商。解析：8.因不可抗力原因终止合同后，承包商合理撤离自己设备的迁移费由( )承担。（分数：1.00）A.业主 B.承包商C.业主或承包商D.协商解析：9.施工单位按约定时间向监理工程师提交已完工程量报告，监理工程师应在( )内予以计量。（分数：1.00）A.2 天B.5 天C.7 天 D.14 天解析：10.对施工中发生的业主与承包商间的索赔，监理工程师应( )。（分数：1.00）A.按业主意向处理B.回避，不表态C.站在公平立场处理 D.协商解析：11.在国际招标方式中，投标单位可以在投标截止日期后对投标书再作实质性修改的方式是( )。（分数：1.00）A.公开招标B
26、.邀请招标C.国际竞争性招标 D。议标解析：12.合同公证与鉴证的不同点是( )。（分数：1.00）A.内容B.范围C.目的 D，性质解析：13.我国工程保修期从( )之日算起。（分数：1.00）A.乙方提交竣工验收报告B.合同约定的竣工日C.竣工验收合格 D.业主支付竣工结算款解析：14.在合同的主要条款中，( )是核心条款。（分数：1.00）A.数量和质量B.价格和酬金C.标的 D.违约责任解析：15.承包商签订合同后，将合同的一部分转让给第三方承担时，( )。（分数：1.00）A.应征得业主同意 B.可不征得业主同意C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师解析：16.工程施工质
27、量不符合合同规定，承包商有义务修理和返工，由此发生的费用应由( )负责。（分数：1.00）A.业主B.承包商 C.业主和承包商共同D.监理工程师确定解析：17.关于委托代理，( )的叙述是不正确的。（分数：1.00）A.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人 B.无权代理在特定情况下可以转化成有权代理C.被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果D.无权代理行为人在“被代理人”未追认前有撤消权解析：18.在合同执行过程中，承包方认为业主不合理要求导致自己损失，要求对方补偿，而业主不同意，承包商要求监理工程师解决，此时，承包商应该( )。（分数：1.00）A.终止原合同B.继续施工，但自己认
28、为有问题部分停止C.以应有的精力继续施 TD.等待监理工程师处理决定 解析：19.FIDIC 合同条件建立的是以( )为核心的管理模式。（分数：1.00）A.业主B.工程师 C.承包商D.分包商解析：20.解决工程合同争议，应由( )起诉。A甲乙双方中的任何一方起诉 B。甲乙双方共同起诉C监理工程师起诉 D其他有关方面（分数：1.00）A. B.C.D.解析：21.若没有特别规定，当施工合同出现含糊不清或不相一致时，由( )作出解释。（分数：1.00）A.业主B.总监理工程师 C.承包商D.监理工程师解析：22.按“IFIDC 条款”规定，各种“付款证书”、 “工程接收证书”、 “履约证书”等
29、，由( )签发。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程师 D.工程师代表解析：23.FIDIC 合同条件下，工程师应在缺陷通知期满后 28 天内，向( )签发履约证书。（分数：1.00）A.业主 B.承包商C.工程师代表D.分包商解析：24.FIDIC 通用条件规定，承包商必须以( )名义投保工程保险。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.业主或承包商D.业主和承包商 解析：25.合同当事人一方在合同规定时间内没有提交合同标的，也未给对方造成损失，此时该方( )。（分数：1.00）A.不应支付任何费用B.应支付赔偿金C.应支付违约金 D.应支付违约金和赔偿金解析：26.FIDIC 合同
30、条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。（分数：1.00）A.双方友好协商B.由工程师对争议事项做出决定 C.申请仲裁 D，提起诉讼解析：27.FIDIC 合同条件下，因发生了属于业主承担的特殊风险而导致合同被迫终止时，不给承包商补偿的是( )。（分数：1.00）A.工程量表中涉及的任何施工准备项目已发生的费用B.由此导致的施工费用增加或修复费用C.承包商所有雇员应给予的遣返费D.利润损失 解析：28.工程中指定分包商应得到的付款，应由( )负责。（分数：1.00）A.业主B.工程师C.承包商 D.银行解析：29.一项纠纷经监理工程师研究处理后，将决定通知了承包商，承包商发现监理工程
31、师决定对自己不利，此时他应该( )。（分数：1.00）A.提交仲裁机构裁决B.提交法院判决 C.提交监理工程师处理D.执行决定解析：30.( )是工作性合同。（分数：1.00）A.施工合同 B.保管合同C.货物运输合同D.劳务合同解析：31.设计阶段，监理工程师有选择投标设计单位的( )。（分数：1.00）A.建议权 B.决定权C.否定权D.决定和否定权解析：32.施工合同履行时，( )是属于乙方的工作。（分数：1.00）A.开通施工道路B.办理工程施工所需的证件、批件等C.在保修期内对工程的照管D.竣工后清理施工现场 解析：33.我国合同鉴证制度实行的是( )原则。（分数：1.00）A.强制
32、鉴证B.不必鉴证C.统一鉴证D.自愿鉴证 解析：34.( )不能作为合同的保证人。（分数：1.00）A.房地产公司B.国家机关 C.商业银行 D。保险公司解析：35.FIDIC 合同条件下，暂列金额由( )控制。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.工程师 D.工程师代表解析：36.FIDIC 合同条件下，当( )生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。（分数：1.00）A.工程接收证书B.履约证书C.结算单 D.竣工报表解析：37.我国施工分包单位对分包工程( )。A可转包 B。可再行分包C自行完成或再行分包 D应自行完成（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：38.当工程变更后
33、，价格确定时，工程量表中已有类似工作的价格，但对变更工作而言不合理，此时处理方法应为( )。（分数：1.00）A.采用工程量表中类似工作价格B.在原价基础上制定 C.由监理工程师自行决定D.协商决定解析：39.合同订立后，当事人一方法定代表人变动，原法定代表人所签的合同应视为 ( )。（分数：1.00）A.有效 B.无效C.变更D.重新签订解析：40.FIDIC 合同条件下，工程师仅有权处理( )。（分数：1.00）A.合约内的索赔 B.合约外的索赔C.道义索赔D.大宗的索赔解析：41.某勘察单位接受委托方支付的定金 20 万元，无正当理由拒不履行合同，委托方有权要求返还( )万元定金。A20
34、 B，30 C40 D。50（分数：1.00）A.B.C. D.解析：42.监理合同的标的是( )。（分数：1.00）A.酬金B.工程项目C.监理服务 D，设计图纸 解析：43.( )是一种最常用的监理费计取方法。（分数：1.00）A.按国际标准协商确定B.按监理人员年平均人数计取C.由建设单位与监理单位协商确定某一额度D.按工程概预算的百分比计取 解析：44.解决工程施工合同争议应由( )申请仲裁。（分数：1.00）A.建设单位B.施工单位C.监理工程师D.建设单位和施工单位共同 解析：45.FIDIC 合同条件下，在工程师签发( )后，保留金全部退还给承包商。（分数：1.00）A.工程接收
35、证书B.履约证书 C.竣工结算支付证书D.分部工程接收证书解析：46.关于解决合同纠纷的叙述中，( )是正确的。（分数：1.00）A.对仲裁不服可以再向人民法院诉讼B.当事人可以单方面要求仲裁C.对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁D.法院调解达成的协议具有强制执行的法律效力 解析：47.工程建设监理合同示范文本规定，监理单位( )发布开工令、停工令、复工令。（分数：1.00）A.可自主地B.报经业主同意后 C.无权D.与承包商协商后解析：48.FIDIC 合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的工程量超过或小于工程表中所注明工程的( )以上，并且超过合同价 2%，才考虑费率和价格的变动。（
36、分数：1.00）A.15%B.25% C.10%D.20%解析：49.建设工程设计合同履行时，( )是设计单位的义务。（分数：1.00）A.确定设计的范围和深度B.配合施工，进行设计交底 C.设计人员进入施工现场时，提供必要的工作和生活条件D.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作解析：50.FIDIC 规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致实际合同价下降超过 15%时，此时合同价应( )。（分数：1.00）A.上调 B.下调C.不变D.仲裁决定解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 合同条件下，工程师对( )方面的权力一般不能委托给工程师代表。
37、（分数：2.00）A.对已完成工程部位质量的确认或拒收B.签发付款证书 C.检验材料、设备的质量D.处理承包商严重违约 E.发布开工令 解析：52.下列情况中，( )属于转包行为。（分数：2.00）A.将承包的工程全部包给其他施工单位 B.分包单位将分包所得的工程再次分包给其他施工单位 C.承包商在经监理工程师同意后将部分合同标的包给其他施工单位D.总包单位将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位 E.总包单位自行完成工程的主要部分，其专业性较强的工程分包给其他施工单位解析：53.合同纠纷解决的方式( )。（分数：2.00）A.和解 B赔偿 C。调解 B.仲裁 E诉讼解析：54.工程建设
38、监理合同示范文本规定，( )是监理单位服务内容 o（分数：2.00）A.正常的监理工作 B.附加的监理工作 C.额外的监理工作 D.承包商要求的工作E.合约外的工作解析：55.我国施工招标形式有( )。（分数：2.00）A.公开招标 B.邀请招标 C.总价招标D.单价招标E.议标解析：56.违反合同当事人承担责任的形式有( )。（分数：2.00）A.支付违约金 B.罚金C.抵押D.赔偿损失 E.继续履行 解析：57.( )是施工合同文件的主要内容。（分数：2.00）A.设计文件 B.工程量清单 C.施工方案D.选用的主要施工机械E.投标书的编制要求 解析：58.( )情况下引起业主的损失，监理
39、单位不承担责任。（分数：2.00）A.不可抗力 B.监理单位的过失C.分包商违约 D.监理单位提出的索赔要求不能成立E.承包商违约 解析：59.设计阶段监理工程师进行合同管理主要依据中包括( )。（分数：2.00）A.设计监理委托合同书 B.设计合同书 C.批准的可行性研究报告D.工程施工合同E.工程地质、水文地质资料解析：60.工程建设施工招标中，( )属于废标。（分数：2.00）A.投标书未密封 B.无委托代理人印章 C.投标单位未参加开标会D.未提交投标保证金 E.投标工期短于要求工期解析：61.合同法律关系的构成要素有( )。（分数：2.00）A.内容 B.主体 C.规范D.客体 E.
40、行为解析：62.E当事人一方破产（分数：2.00）A.合同确已无法履行 B。双方协议终止 B.合同一方要求终止 D仲裁机构要求终止 解析：63.按照建设工程施工合同示范文本，在不可抗力情况下，由甲方承担费用的是 ( )。（分数：2.00）A.工程本身的损害 B.现场甲方人员伤亡 C.现场乙方人员伤亡D.现场待用建材损失 E.停工损失解析：64.( )是 FIDIC 合同条件下工程师的职权。（分数：2.00）A.根据需要中止承包商的某些义务B.任命工程师代表和助理 C.批准或拒绝工程分包 D.批准或拒绝工程转包E.批准承包商授权的驻工地代表 解析：65.( )是监理单位的权利。（分数：2.00）
41、A.选择工程分包单位的认可权 B.选择施工总承包单位的确认权与否决权C.工程实际竣工日期的签认权 D.工程施工进度的检查、监督权 E.设计变更的审批权解析：66.监理工程师审核承包商提出的索赔时，判定其成立的条件应包括( )。（分数：2.00）A.损害是因分包商失职造成的B.承包商在合同规定的索赔时限内提出 C.提害不是承包商应承担的风险造成的 D.损失不是因承包商过错造成的 E.承包商受到了实际损失或损害 解析：67.( )造成竣工日期的延误，经工程师确认后工期可相应顺延。（分数：2.00）A.不可抗力 B.设计变更 C.施工机械的故障D.隐蔽工程重新检验不合格E.施工质量没达到合同要求的返
42、工解析：68.FIDIC 合同条件下，在支付工程进度款时，( )应扣保留金 o（分数：2.00）A.本月实施的永久工程价值 B.工程量表中列有的，包括临时工程、计日工费等任何项目的应得款 C.按合同约定方法计算的，因物价浮动而需增加的调价款D.按合同其他条款规定，承包商有权获得的补偿款 E.动员预付款解析：69.( )是工程招标应满足的条件。（分数：2.00）A.技术资料能满足招标投标的要求 B.建设工程已批准立项 C.向建设行政主管部门办理了报建手续 D.材料供应已经落实E.已取得开工许可证解析：70.无效合同当事人的法律责任，可按( )方式处理。（分数：2.00）A.赔偿损失 B.返还财产
43、 C.追究违约金 C追缴财产 E，追究处罚金解析：71.FIDIC 合同条件下，( )情况下工程师发布“暂时停工”指令，是应给承包商相应的工期补偿的。（分数：2.00）A.设计图纸错引起的停工 B.为了部分工程的安全而必要的停工C.工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工 D.由于现场气候条件的影响而导致的停工E.由于承包商应负责任的必要停工解析：72.设计招标评标时，( )是评审的主要内容。（分数：2.00）A.设计方案的优劣 B.投入产出，经济效益好坏 C.设计进度的快慢 D.报价合理 E.设计单位设施条件解析：73.FIDIC 合同条件下，调整合同价格依据的“有效合同价”，是扣除了( )后
44、的合同价格。（分数：2.00）A.因物价因素调整的费用B.保留金C.预付款D.计日工费 E.暂列金额 解析：74.( )是监理工程师在施工合同履行中的主要工作内容。（分数：2.00）A.编制施工进度计划，并督促实施B.检验工程使用的材料、设备质量 C.工程计量 D.仲裁甲、乙双方的争议E.参加竣工验收 解析：75.设计阶段监理的内容包括( )。（分数：2.00）A.编制“设计要求文件” B.组织方案竞赛 C.选择勘察设计单位D.起草设计合同 E.编制项目概预算解析：76.( )是 FIDIC 合同条件下合同文件的组成部分。（分数：2.00）A.中标函 B.招标文件C.投标函 D.专用条件 E.
45、通用条件 解析：77.施工招标文件内容包括( )。（分数：2.00）A.工程综合说明书 B.工程设计文件 C.工程量清单 D.招标广告或邀请函E.标底解析：78.( )是法人应具备的条件。（分数：2.00）A.依法成立 B.有必要的财产和经费 C.必须是国有或集体企业D.能独立地承担民事责任 E.有自己的名称、组织机构和场所 解析：79.FIDIC 合同条件下，( )引起承包商费用的增加，可向业主提出索赔。（分数：2.00）A.工程质量问题引起的返工B.业主原因的工程延期 C.施工范围变化 D.施工机械的故障E.施工现场条件的变化 解析：80.在合同订立过程中，有效的承诺应满足( )条件。（分数：2.00）A.在要约规定的期限内向要约人做出 B.对要约内容做出实质性的改变C.对要约内容表示完全同意 D.必须经过公证E.必须经过鉴证解析：
