1、建设工程合同管理-245 及答案解析(总分:110.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:50,分数:50.00)1.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取适当补救措施后,对方还有其他损失的,( )。(分数:1.00)A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题2.当事人一方不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法的有关规定( )。(分数:1.00)A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行C.向首席仲裁员申请执行D.向人民法院起诉3.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测,试验
2、结果发生争议,应按( )的规定,请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。(分数:1.00)A.中华人民共和国标准化法B.中华人民共和国合同法C.中华人民共和国仲裁法D.建设工程质量管理条例4.施工合同履行中,某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则( )。(分数:1.00)A.发包人承担全部费用,工期相应顺延B.发包人承担全部费用,工期不予顺延C.承包人承担全部费用,工期不予顺延D.承包人承担全部费用,工期相应顺延5.合同被变更、撤销的前提是( )。(分数:1.00)A.合同欠缺生效条件B.合同无效
3、C.当事人提出请求D.人民法院有权变更、撤销合同6.FIDIC施工合同皋件通用条款规定,承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单,应在开工日期后( )天之内。(分数:1.00)A.14B.28C.30D.427.材料采购合同约定质量标准的一般原则中,如果没有国家标准和部颁标准作为依据时,可按( )执行。(分数:1.00)A.地方标准B.行业标准C.合同约定D.企业标准8.开标时,应当不作为无效投标文件的情形是( )。(分数:1.00)A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的9.在提供方式中,比较强烈的担保方式是( )。(分数:1.
4、00)A.保证B.质押C.定金D.留置10.为了指导投标人正确编制投标书,招标文件不应包括的内容是( )。(分数:1.00)A.投标须知B.图纸和技术资料C.评标原则D.合同条件11.评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据,确定投标书的有效性。(分数:1.00)A.投标文件B.招标文件C.招标公告D.资格预审文件12.发包人需变更增加的设汁内容专业性特点较强,发包人经( )书面同意后,可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。(分数:1.00)A.总监理工程师B.原建设工程设计人C.施工承包人D.原审批机关13.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标,这
5、违背了建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。(分数:1.00)A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B.不得使招标时间长、费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标14.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。(分数:1.00)A.工期较短B.可调价格C.工期较长D.成本加酬金15.依据 FIDIC施工合同条件规定,施工中遇到( )情况,属于承包商应承担的风险。(分数:1.00)A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰16.施工合同在履行中,如果发包人拖欠工程款,则
6、承包人可以放慢施工进度,甚至停止施工,这是承包人行使的( )。(分数:1.00)A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权17.FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施下设备,在( )可运出施工现场。(分数:1.00)A.经监理工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时18.施工合同示范文本规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天,以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。(分数:1.00)A.1B.2C.7D.1419.某建设项目发售招标文件时收取工本费 500元,则在招投标结束后( )。(分数:1.0
7、0)A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件,收费不退回C.不退回招标文件,收费退回D.招标文件及收费分别退回20.某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后,该汽车( )。(分数:1.00)A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人,并应支付折旧费D.归还委托人,并应支付租赁费21.施工合同文本规定,承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后,在隐蔽前( )小时以书面形式通知监理工程师验收。(分数:1.00)A.7B.14C.24D.4822.在合同履行阶段应当相互协作,如发生不可抗力时,应当相互告知,并尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合
8、同法的( )原则。(分数:1.00)A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用23.某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中,约定的运输费用不明确,运输费应( )。(分数:1.00)A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担24.由发包人采购的设备,由于制造原因达不到验收要求,应( )。(分数:1.00)A.由发包人承担追回合同价款,工期不顺延B.由设备制造商承担追回合同价款C.由承包人承担重新安装的费用,工期相应顺延D.由发包人承担追回合同价款,工期相应顺延25.如果监理工程师在工作中出现问题,失误或行使施工合同赋予的权力造成承包
9、人的损失,( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。(分数:1.00)A.监理工程师B.发包人C.监理单位D.承包人26.我国建筑了程施工合同(示范文本规定,由( )支付保险费用。(分数:1.00)A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人27.某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。(分数:1.00)A.发包人赔偿,延误的工期顺延B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延C.自己承担,延误的工期顺延D.自己承担,延误的工期不予顺延28.合同法律关系是
10、指由合同法律规范所调整的,在民事流转过程中所产生的( )关系。(分数:1.00)A.经济B.法律C.合同D.权利义务29.甲、乙双方签订的合同中,约定的违约金是 5万元,合同履行过程中由于甲的违约造成乙损失 1万元,由于乙的违约造成甲损失 3万元,那么,损失的承担应为( )。(分数:1.00)A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3万元损失C.乙赔偿甲 5万元损失D.乙赔偿甲 2万元损失30.某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应由( )提出。(分数:1.00)A.发包人B.承包人C.设计单位D.监理单位31.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表
11、现是( )。(分数:1.00)A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示B.代理人是以自己的名义为法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理32.公开招标缺点的核心是( )。(分数:1.00)A.招标时间长费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序33.监理人在( )授权范围内对除委托监理合同外的合同进行监督管理。(分数:1.00)A.法律B.招标人C.委托人D.承包人34.担保方式中的保证,在实际运用过程中应理解为( )。(分数:1.00)A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履
12、行债务C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务35.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。(分数:1.00)A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款36.在双务合同中,一方当事人在享有权利的同时,也要承担相应义务,取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法的( )原则的重要体现。(分数:1.00)A.自愿B.平等C.诚实信用D.公平37.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先( )。(分数:1.00)A.报经原
13、审批机关批准B.经监理人同意C.经设计人同意D.由原建设勘察、设计单位修改38.经过修改的设计文件应( )后使用。(分数:1.00)A.报总监理工程师审核批准B.按设计管理程序经有关部门审批C.由设计人签字盖章D.由发包人审查批准39.FIDIC分包合同中,分包商没有按规定的程序及时提出索赔,导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时,则( )。(分数:1.00)A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿40.合同公证与鉴证的相同点是( )。(分数:1.00)A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质41.合同发
14、生纠纷时,通过经济合同管理机关的主持,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法是( )。(分数:1.00)A.和解B.调解C.仲裁D.协议42.委托监理合同的通用文件是( )。(分数:1.00)A.合同专用条件B.合同标准条件C.监理委托函D.中标函43.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。(分数:1.00)A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件44.甲与乙签订了采购 10t水泥的采购合同,合同约定由乙向甲交付 8t,乙向丙交付 2t。这种情况表现为( )。(分数:1.00)A.债务承担B.债务人向第三人履行债务C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务45.FIDIC施工合
15、同条件中关于争端裁决委员会的规定,下列表述正确的是( )。(分数:1.00)A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为46.FIDIC施工合同条件下,预付款保函( )。(分数:1.00)A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交监理工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减47.FIDIC施工合同条件中的担保期限到( )为止。(分数:1.00)A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务C.监理工程师分发接收证书D.承包商收到
16、最后一笔尾款48.某勘察合同,委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中,委托方进行阶段支付时,( )。(分数:1.00)A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C.每次阶段支付时均不允许扣减定金D.勘察单位完成合同总价 20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金49.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。(分数:1.00)A.国家融资项目B.抢险救火工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程50.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划,不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。(分数:1.
17、00)A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求二、多项选择题(总题数:30,分数:60.00)51.在材料采购合同的履行过程中,供货方如果将货物错发到货地点或接货人时,应( )。(分数:2.00)A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人C.承担对方因此多支付的一切费用D.承担逾期交货的违约金E.由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费52.施工招标中投标人的必要合格条件包括( )。(分数:2.00)A.营业执照B.固定资产C.资质等级D.履约情况E.分包计划53.划分委托监理合同包的工作范围
18、时,通常考虑的因素包括( )。(分数:2.00)A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点E.被监理合同的难易程度54.承诺应具备的条件是( )。(分数:2.00)A.承诺只能向受要约人作出B.承诺必须由受要约人作出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺必须在承诺期限内发出E.承诺必须受法律约束55.监理工程师对索赔的预防和减少要做到( )。(分数:2.00)A.正确理解合同规定B.为承包人提供力所能及的帮助C.建立和维护监理工程师处理合同事务的威信D.做好日常监理工作,随时与承包人保持协商E.始终以业主的利益为重56.合同履行过程中,当事人应当遵循诚实信用原则,根据
19、合同性质、目的和交易习惯履行( )的义务。(分数:2.00)A.抗辩B.通知C.合作D.协助E.保密57.承包人可提出索赔的费用包括( )。(分数:2.00)A.保险费B.安全措施费C.利润D.管理费E.贷款利息58.作为推荐使用的合同范本由( )等部分组成,并附三个附件。(分数:2.00)A.协议书B.通用条款C.专用条款D.土木工程施工合同条件E.建筑工程施工合同59.施工合同示范文本规定,属于承包人应当完成的工作有( )。(分数:2.00)A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生
20、管理的有关规定60.监理工程师通常在( )情况下,可以对承包人的索赔提出质疑。(分数:2.00)A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据61.对设计投标人的资格审查包括( )。(分数:2.00)A.证书的种类B.证书级别C.允许承接的任务范围D.近几年完成工程项目表E.提供方案的技术先进性62.在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照( )订立书面合同。(分数:2.00)A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议63.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有( )。(分数:2
21、.00)A.参加工程验收工作B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.组织施工招标工作E.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底64.设计合同示范文本规定,施工图设计文件应当满足( )的需要。(分数:2.00)A.设备材料采购B.施工图会审C.施工D.非标准设备制作E.设计交底65.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。(分数:2.00)A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资66.代理具有的特征包括( )。(分数:2.00)A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被
22、代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人与被代理人协商一致后,方可进行代理67.FIDIC施工合同条件规定,业主应承担的风险包括( )。(分数:2.00)A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争D.有毒气体污染E.气候条件影响68.按照施工合同示范文本的规定,发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56天内仍不支付结算价款,则承包人有权( )。(分数:2.00)A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿69.要约应当具备的条
23、件是( )。(分数:2.00)A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.合同的一般条款E.表明经受要约人承诺,要约人即受该意思约束70.在建设工程施工合同履行过程中,应由发包人承担费用的是( )。(分数:2.00)A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损坏修复71.FIDIC施工合同通用条款规定,可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。(分数:2.00)A.延误发放图纸B.不可预见的外界条件C.延误移交施工现场D.对
24、施工中废弃物和古迹的干扰E.因质量问题进行的返工72.按照中华人民共和国合同法的规定,“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是( )。(分数:2.00)A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可以向债务人请示履行D.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿E.第三人有追究债务人违约责任的权利73.采用 FIDIC施工合同条件的工程,监理工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。(分数:2.00)A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程74.中华人民共和国合同法采用合同形式
25、的不要式原则的理由是( )。(分数:2.00)A.符合我国大多数的意愿B.合同本质对合同形式不作要求C.市场经济要求不应对合同形式进行限制D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.电子技术对合同形式的影响75.设计合同示范文本规定,设计人的责任包括( )。(分数:2.00)A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见B.对提交的设计文件质量负责C.参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容D.完成初步设计、技术设计和施工图设计E.负责现场施工指导76.监理单位对设备制造过程的监造实行( )。(分数:2.00)A.现场见证B.询问见证C.会议见证D.合同见证E.文件见证77.根
26、据中华人民共和国合同法规定,( )的合同属于无效合同。(分数:2.00)A.恶意串通损害第三人利益B.因重大误解而订立的合同C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立78.施工合伺示范文本规定,因( )等原因导致竣工时间延长,经监理工程师确认后可以顺延工期。(分数:2.00)A.不可抗力B.承包商基础施工超挖C.工程量增加D.监理下程师延误提供所需指令E.设计变更79.按材料采购合同的约定,供货方交付产品时,作为双方验收依据的资料包括( )。(分数:2.00)A.产品说明书B.双方签订的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图纸、样品E.双方当事人共同封存的样品80.为
27、保证招标活动的正常进行,要编制招标有关文件,其包括( )。(分数:2.00)A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则建设工程合同管理-245 答案解析(总分:110.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:50,分数:50.00)1.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取适当补救措施后,对方还有其他损失的,( )。(分数:1.00)A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任 C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题解析:2.当事人一方不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法的有关规定( )。(分数:
28、1.00)A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行 C.向首席仲裁员申请执行D.向人民法院起诉解析:3.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测,试验结果发生争议,应按( )的规定,请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。(分数:1.00)A.中华人民共和国标准化法 B.中华人民共和国合同法C.中华人民共和国仲裁法D.建设工程质量管理条例解析:4.施工合同履行中,某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则( )。(分数:1.00)A.发包人承担全部费用,工期相应顺延 B.发包人承担全部费用,工期
29、不予顺延C.承包人承担全部费用,工期不予顺延D.承包人承担全部费用,工期相应顺延解析:5.合同被变更、撤销的前提是( )。(分数:1.00)A.合同欠缺生效条件B.合同无效C.当事人提出请求 D.人民法院有权变更、撤销合同解析:6.FIDIC施工合同皋件通用条款规定,承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单,应在开工日期后( )天之内。(分数:1.00)A.14B.28C.30D.42 解析:7.材料采购合同约定质量标准的一般原则中,如果没有国家标准和部颁标准作为依据时,可按( )执行。(分数:1.00)A.地方标准B.行业标准C.合同约定D.企业标准 解析:8.开标时,应当不作为无效
30、投标文件的情形是( )。(分数:1.00)A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的 解析:9.在提供方式中,比较强烈的担保方式是( )。(分数:1.00)A.保证B.质押C.定金D.留置 解析:10.为了指导投标人正确编制投标书,招标文件不应包括的内容是( )。(分数:1.00)A.投标须知B.图纸和技术资料C.评标原则 D.合同条件解析:11.评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据,确定投标书的有效性。(分数:1.00)A.投标文件B.招标文件 C.招标公告D.资格预审文件解析:12.发包人需变更增加的设汁内容专业性特点较强,发包人
31、经( )书面同意后,可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。(分数:1.00)A.总监理工程师B.原建设工程设计人 C.施工承包人D.原审批机关解析:13.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标,这违背了建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。(分数:1.00)A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 B.不得使招标时间长、费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标解析:14.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。(分数:1.00)A.工期较短B.可调价格C.工期较长 D.成本加酬金解析:15.依据 FI
32、DIC施工合同条件规定,施工中遇到( )情况,属于承包商应承担的风险。(分数:1.00)A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件 D.其他承包商对施工的干扰解析:16.施工合同在履行中,如果发包人拖欠工程款,则承包人可以放慢施工进度,甚至停止施工,这是承包人行使的( )。(分数:1.00)A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权 解析:17.FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施下设备,在( )可运出施工现场。(分数:1.00)A.经监理工程师批准后 B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时
33、解析:18.施工合同示范文本规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天,以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。(分数:1.00)A.1B.2C.7 D.14解析:19.某建设项目发售招标文件时收取工本费 500元,则在招投标结束后( )。(分数:1.00)A.招标文件及收费都不退回 B.退回招标文件,收费不退回C.不退回招标文件,收费退回D.招标文件及收费分别退回解析:20.某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后,该汽车( )。(分数:1.00)A.不用归还委托人B.归还委托人即可 C.归还委托人,并应支付折旧费
34、D.归还委托人,并应支付租赁费解析:21.施工合同文本规定,承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后,在隐蔽前( )小时以书面形式通知监理工程师验收。(分数:1.00)A.7B.14C.24D.48 解析:22.在合同履行阶段应当相互协作,如发生不可抗力时,应当相互告知,并尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的( )原则。(分数:1.00)A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用 解析:23.某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中,约定的运输费用不明确,运输费应( )。(分数:1.00)A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担 C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位
35、承担解析:24.由发包人采购的设备,由于制造原因达不到验收要求,应( )。(分数:1.00)A.由发包人承担追回合同价款,工期不顺延B.由设备制造商承担追回合同价款C.由承包人承担重新安装的费用,工期相应顺延D.由发包人承担追回合同价款,工期相应顺延 解析:25.如果监理工程师在工作中出现问题,失误或行使施工合同赋予的权力造成承包人的损失,( )必须承担合同规定的相应赔偿责任。(分数:1.00)A.监理工程师B.发包人 C.监理单位D.承包人解析:26.我国建筑了程施工合同(示范文本规定,由( )支付保险费用。(分数:1.00)A.承包人B.发包人 C.工程师D.监理人解析:27.某施工合同履
36、行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由( )。(分数:1.00)A.发包人赔偿,延误的工期顺延 B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延C.自己承担,延误的工期顺延D.自己承担,延误的工期不予顺延解析:28.合同法律关系是指由合同法律规范所调整的,在民事流转过程中所产生的( )关系。(分数:1.00)A.经济B.法律C.合同D.权利义务 解析:29.甲、乙双方签订的合同中,约定的违约金是 5万元,合同履行过程中由于甲的违约造成乙损失 1万元,由于乙的违约造成甲损
37、失 3万元,那么,损失的承担应为( )。(分数:1.00)A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3万元损失C.乙赔偿甲 5万元损失D.乙赔偿甲 2万元损失 解析:30.某施工项目保修期内,发现存在涉及结构安全的质量问题,则修复方案应由( )提出。(分数:1.00)A.发包人B.承包人 C.设计单位D.监理单位解析:31.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。(分数:1.00)A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示 B.代理人是以自己的名义为法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理解析:32.公开招标缺点的核心是( )。(分数:1.00)
38、A.招标时间长费用高 B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序解析:33.监理人在( )授权范围内对除委托监理合同外的合同进行监督管理。(分数:1.00)A.法律B.招标人C.委托人 D.承包人解析:34.担保方式中的保证,在实际运用过程中应理解为( )。(分数:1.00)A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务 D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务解析:35.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。
39、(分数:1.00)A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款 解析:36.在双务合同中,一方当事人在享有权利的同时,也要承担相应义务,取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法的( )原则的重要体现。(分数:1.00)A.自愿B.平等C.诚实信用D.公平 解析:37.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时,应当首先( )。(分数:1.00)A.报经原审批机关批准 B.经监理人同意C.经设计人同意D.由原建设勘察、设计单位修改解析:38.经过修改的设计文件应( )后使用。(分数:1.00)A.报总监理工程师审核批准B.按
40、设计管理程序经有关部门审批 C.由设计人签字盖章D.由发包人审查批准解析:39.FIDIC分包合同中,分包商没有按规定的程序及时提出索赔,导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时,则( )。(分数:1.00)A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任 C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿解析:40.合同公证与鉴证的相同点是( )。(分数:1.00)A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质解析:41.合同发生纠纷时,通过经济合同管理机关的主持,自愿达成协议,以求解决经济合同纠纷的方法是( )。(分数:1.00)A.和解B.调解 C.仲裁D.协议
41、解析:42.委托监理合同的通用文件是( )。(分数:1.00)A.合同专用条件B.合同标准条件 C.监理委托函D.中标函解析:43.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。(分数:1.00)A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件 解析:44.甲与乙签订了采购 10t水泥的采购合同,合同约定由乙向甲交付 8t,乙向丙交付 2t。这种情况表现为( )。(分数:1.00)A.债务承担B.债务人向第三人履行债务 C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务解析:45.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定,下列表述正确的是( )。(分数:1.00)A.争端裁决委员会由仲裁委员会指
42、定B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为 解析:46.FIDIC施工合同条件下,预付款保函( )。(分数:1.00)A.在收到预付款的同时提交B.金额大于预付款金额C.由业主提交监理工程师D.金额随承包商对预付款的偿还而递减 解析:47.FIDIC施工合同条件中的担保期限到( )为止。(分数:1.00)A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务 C.监理工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款解析:48.某勘察合同,委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中,
43、委托方进行阶段支付时,( )。(分数:1.00)A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金C.每次阶段支付时均不允许扣减定金 D.勘察单位完成合同总价 20%工作后的后续支付中分次平均扣回定金解析:49.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。(分数:1.00)A.国家融资项目 B.抢险救火工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程解析:50.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划,不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。(分数:1.00)A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究 C.建设工程
44、已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求解析:二、多项选择题(总题数:30,分数:60.00)51.在材料采购合同的履行过程中,供货方如果将货物错发到货地点或接货人时,应( )。(分数:2.00)A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人 C.承担对方因此多支付的一切费用 D.承担逾期交货的违约金 E.由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费解析:52.施工招标中投标人的必要合格条件包括( )。(分数:2.00)A.营业执照 B.固定资产C.资质等级 D.履约情况 E.分包计划 解析:53.划分委托监理合同包的工作范围时,通常考虑的因素包括( )。(分
45、数:2.00)A.工程规模 B.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点 E.被监理合同的难易程度 解析:54.承诺应具备的条件是( )。(分数:2.00)A.承诺只能向受要约人作出B.承诺必须由受要约人作出 C.承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺必须在承诺期限内发出 E.承诺必须受法律约束解析:55.监理工程师对索赔的预防和减少要做到( )。(分数:2.00)A.正确理解合同规定 B.为承包人提供力所能及的帮助 C.建立和维护监理工程师处理合同事务的威信 D.做好日常监理工作,随时与承包人保持协商 E.始终以业主的利益为重解析:56.合同履行过程中,当事人应当遵循诚实信用原则,
46、根据合同性质、目的和交易习惯履行( )的义务。(分数:2.00)A.抗辩B.通知 C.合作D.协助 E.保密 解析:57.承包人可提出索赔的费用包括( )。(分数:2.00)A.保险费 B.安全措施费C.利润 D.管理费 E.贷款利息 解析:58.作为推荐使用的合同范本由( )等部分组成,并附三个附件。(分数:2.00)A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.土木工程施工合同条件E.建筑工程施工合同解析:59.施工合同示范文本规定,属于承包人应当完成的工作有( )。(分数:2.00)A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C.按规定办理施工噪声有关手续 D.负责已完成
47、工程的成品保护 E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 解析:60.监理工程师通常在( )情况下,可以对承包人的索赔提出质疑。(分数:2.00)A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足 C.合同的依据不足 D.承包人未遵守意向通知要求 E.承包人必须提供进一步的证据 解析:61.对设计投标人的资格审查包括( )。(分数:2.00)A.证书的种类 B.证书级别 C.允许承接的任务范围 D.近几年完成工程项目表E.提供方案的技术先进性解析:62.在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照( )订立书面合同。(分数:2.00)A.招标公告B.招标文件 C.投标文件 D.评标价格E
48、.最后谈判达成的降价协议解析:63.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有( )。(分数:2.00)A.参加工程验收工作 B.解决施工中出现的设计问题 C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.组织施工招标工作E.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底 解析:64.设计合同示范文本规定,施工图设计文件应当满足( )的需要。(分数:2.00)A.设备材料采购 B.施工图会审C.施工 D.非标准设备制作 E.设计交底解析:65.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。(分数:2.00)A.运转操作费B.机械折旧费 C.设备租赁费 D.机械台班费 E.机上人员的工资解析:66.代理具有的
49、特征包括( )。(分数:2.00)A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B.代理人以被代理人的名义实施代理行为 C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 D.被代理人对代理行为承担民事责任 E.代理人与被代理人协商一致后,方可进行代理解析:67.FIDIC施工合同条件规定,业主应承担的风险包括( )。(分数:2.00)A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响 B.业主提供的设计不当造成的损失 C.战争 D.有毒气体污染 E.气候条件影响解析:68.按照施工合同示范文本的规定,发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56天内仍不支付结算价款,则承包人有权( )。(分数:2.00)A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价 C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖 E.就该工程拍卖的价款优先受偿 解析:69.要约应当具备的条件是( )。(分数:2.00)A.内容具体确定 B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.合同的一般