1、建设工程合同管理-249 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（分数：1.00）A.标底编制得不够合理B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束2.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（分数：1.00）A.招标人承担，费用由投标人承担B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担3.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签
2、认后才可以使用。（分数：1.00）A.项目经理B.设计单位负责人C.监理工程师D.承包人技术负责人4.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。（分数：1.00）A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人5.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日6.下列不能作为保证人团体的是( )。（分数：1.00）A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校7.依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣
3、工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.428.逾期交付标的物的，遇价格上涨按( )执行。（分数：1.00）A.新价B.原价C.两者平均价D.调整价9.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（分数：1.00）A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购10.在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由( )。（分数：1.00）A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B.监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C.发包人承担责任，发包人支付由
4、此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延11.FDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28D.4212.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。（分数：1.00）A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权13.FIDIC 施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指( )。（分数：1.00）A.完成扫尾，清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按
5、预定目的交给业主占用或使用D.完成主体工程的施工任务14.某项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（分数：1.00）A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作15.FIDIC 分包合同条件规定，监理工程师对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.监理工程师与分包商是监理与被监理关系B.监理工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务C.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权D.分包商接到监理工程师的指示后应立即执行16.公开招标在开标时，应
6、( )。（分数：1.00）A.由招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.由招标监督机构主持，投标人自愿参加C.由招标人主持，所有投标人均应参加D.由招标人主持，投标人自愿参加17.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 6 家的方式。当排名第 6 的投标人放弃投标时，应( )。（分数：1.00）A.仅允许排名前 5 名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第 7 的递补，维持 6 家投标人D.重新进行资格预审18.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：1.00）A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价
7、格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行19.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金D.支付设计费的 2%的违约金20.在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。（分数：1.00）A.由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人21.大型工业项目施工招
8、标资格预审表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价22.FIDIC 施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费23.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请监理工程师同意B.与发包人签订分包合同C.向监理工程师提交施工组织设计D.向监理工程师报送施工进度计划24.在施工招标投标程序中，现场踏勘的工作应当在( )进行。（分数：1.00）A.评标之前
9、B.编制、发出招标文件之后C.开标之后D.发布招标公告之后25.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审C.定量评审D.资格评审26.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。（分数：1.00）A.自愿B.自由C.承诺D.要约27.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未造成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定28.某投标联合体，其投标文件内未附联合体各
10、方的共同投标协议，则( )。（分数：1.00）A.投标文件应作为无效投标文件B.只得认可联合体中资质最低一家单位C.只得认可联合体中资质最高一家单位D.只得认可联合体中的牵头单位29.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（分数：1.00）A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证30.监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.2831.监理合同的范围是指监理工程师为委托人提供服务的范围和( )。（分数：1.00）A.深度B.广度C.工作量D.阶段3
11、2.FDIC 合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括( )。（分数：1.00）A.人为干扰B.图纸未说明的外界障碍物C.气候条件D.招标文件未提供地表水文条件33.由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( )索赔。（分数：1.00）A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润34.在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的( )原则。（分数：1.00）A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用35.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.
12、发包人B.委托人C.承包人D.分包人36.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了( )的原则。（分数：1.00）A.诚实信用B.全面履行C.法定履行D.约定履行37.邀请招标投标阶段是指( )。（分数：1.00）A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间C.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间38.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责C.由谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责
13、39.监理工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。（分数：1.00）A.法律规定B.国家强制性C.合同约定D.工程所在地40.合同履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。（分数：1.00）A.不动产所在地B.不动产承包人所在地C.不动产发包人所在地D.双方约定地41.在施工招标投标程序中，“确定合格的投标申请人”是属于( )阶段的工作。（分数：1.00）A.发布招标公告B.发放资格预审文件C.资格预审D.发放资格预审合格通知书42.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判应当在( )进行。（分数：1.00）A.发布招标公告(投标邀请函)之后B.开标之前C.
14、中标人确定之后D.合同签订之后43.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润44.在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.中止履行合同义务45.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。（分数：1.00）A.评标价B.投标价C.平均报价D.协议价46.勘察投标书主要评审的内容不包括( )。（分数：1.00）A.勘察方案的合理
15、性B.报价是的合理性C.勘查技术水平的先进性D.对工程项目效果影响的利好性47.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.3048.委托监理合同的标的是( )。（分数：1.00）A.服务B.工程C.管理D.项目目标49.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法50.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。（分数：1.00）A.合同约定B.优先受偿C.依法行使D.财产转让二、多项选择题(
16、总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表52.效力待定合同的情形是( )订立的合同。（分数：2.00）A.无民事行为能力人B.无权代理人C.表见代理人D.法定代表人负责越权E.无处分权人处分他人财产53.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.主要设备材料订货E.编制施工图设计文件54.下列选项中
17、，属于监理合同中正常监理酬金间接成本的有( )。（分数：2.00）A.行政活动经费B.固定资产使用费C.后勤服务人员工资D.办公费E.外部协作费用55.委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密D.不得参与与委托人利益相冲突的活动E.免费向委托人提供服务人员56.某工程项目，技术复杂而又缺乏经验，则其设计工作应当包括( )等阶段。（分数：2.00）A.初步设计B.深化设计C.施工图设计D.技术设计E.安全设计57
18、.建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同争议的解决C.未尽事宜的约定D.设计合同依据的文件E.材料设备的供应58.委托监理合同中赋予监理人的权利包括( )。（分数：2.00）A.建设工程有关事项的建议权B.对实施项目目标的监督控制权C.审核承包人索赔的权利D.完成监理任务后获得酬金的权利E.终止合同的权利59.在施工招标投标程序中，建设行政主管部门参与的阶段有( )。（分数：2.00）A.确定招标方式B.答疑C.开标D.招标投标情况书面报告及备案E.签署合同60.在 FIDIC 分包合同工程的支付管理中，下列
19、说法正确的是( )。（分数：2.00）A.分包商在合同约定的日期向监理工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交监理工程师批准D.分包商的支付报表应由监理工程师审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款61.设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的( )等方面的内容。（分数：2.00）A.所达到的技术指标B.技术先进性C.方案合理性D.经济可行性E.对工程项目投资效果的影响62.根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体
20、范畴包括( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.外国政府援助资金的项目63.对于确定变更价款的程序，下列表述正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更价款要求的报告B.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后 14 天内给予答复C.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付D.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人可追加部分合同价款E.如果承包人在双方确定变更后的 7 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整64.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容是( )。
21、（分数：2.00）A.报价计算的正确性B.评标价的优劣C.投标人的资格D.投标保证有效性E.与标底的偏差程度65.施工合同示范文件中定义的监理工程师包括( )。（分数：2.00）A.负责工程施工的总负责人B.负责工程设计的总负责人C.总监理工程师D.发包人派驻施工场地的代表E.项目经理66.FIDIC 合同条件下，承包商提出变更建议在( )时可能被采纳。（分数：2.00）A.可加速完工B.可降低业主实施、维护或运行工程费用C.为业主带来利益D.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值67.工程师可向承包人发出变更通知的内容有( )。（分数：2.00）A.更改工程有关部分的标高、基
22、线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间和顺序D.其他有关工程变更需要的附加工作E.变更工程质量标准68.可以终止委托监理合同的情形有( )。（分数：2.00）A.监理人收到监理金尾款后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 日内没收到答复69.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开机检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收70.确定变更价款的原则包括( )。（分数：2.00）A
23、.应维持承包人投标报价单内的竞争水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行71.下列关于设计变更程序的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供C.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更D.承包人在施工中提出的合理化建议被
24、发包人采纳，都必须经工程师同意E.工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定72.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.化学试验E.直示图法73.下列关于暂停施工的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.暂停施工只能由监理工程师发出指令后才可停止施工B.承包人在监理工程师收到其复工要求后 48h 内未予答复，可自行复工C.施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示D.承包人可在其发出预付通知后 7 天停止施工E.承包人没有暂时停工的权利74.按照招标人和投标人参与程
25、度，将招标过程粗略划分为( )阶段。（分数：2.00）A.招标准备B.设计招标C.招标投标D.施工招标E.决标成交75.承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（分数：2.00）A.施工现场记录B.施工图纸C.汇率变化表D.合同履行过程中的来往信件E.中期支付工程进度款的单据76.要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在索赔管理中应遵循的原则有( )。（分数：2.00）A.公平合理地处理索赔B.及时提出和处理索赔C.尽可能通过协商达到一致D.诚实信用E.独立自主77.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合
26、同文件的组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件78.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决79.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。（分数：2.00）A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资80.在 FIDIC 施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则建设工程合同管理-249 答案解析(总分
27、：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（分数：1.00）A.标底编制得不够合理 B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束解析：2.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（分数：1.00）A.招标人承担，费用由投标人承担 B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担解析：3.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。（分数：1
28、.00）A.项目经理B.设计单位负责人C.监理工程师 D.承包人技术负责人解析：4.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。（分数：1.00）A.发出通知B.通知到达对方 C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人解析：5.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字日B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日 D.工程正式接收之日解析：6.下列不能作为保证人团体的是( )。（分数：1.00）A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校 解析：7.依据施工合同示范文本规定，承包人
29、收到竣工结算价款后( )天内将竣工工程交付发包人施工合同即告终止。（分数：1.00）A.7B.14 C.28D.42解析：8.逾期交付标的物的，遇价格上涨按( )执行。（分数：1.00）A.新价B.原价 C.两者平均价D.调整价解析：9.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（分数：1.00）A.施工B.设备采购C.设计 D.材料采购解析：10.在施工过程中，经过监理工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由( )。（分数：1.00）A.承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延 B.监理工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延
30、C.发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D.承包人承担返工费用，工期相应顺延解析：11.FDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28 D.42解析：12.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。（分数：1.00）A.后履行抗辩权B.追认权 C.拒绝权D.不安抗辩权解析：13.FIDIC 施工合同条件规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指( )。（分数：1.00）A.完成
31、扫尾，清理施工现场工作B.完成所有缺陷修复工作C.能按预定目的交给业主占用或使用 D.完成主体工程的施工任务解析：14.某项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（分数：1.00）A.可以不通过招标委托工作B.必须采用招标方式委托工作 C.必须采取公开招标方式委托工作D.只能采用招标方式委托工作解析：15.FIDIC 分包合同条件规定，监理工程师对分包合同的管理主要表现为( )。（分数：1.00）A.监理工程师与分包商是监理与被监理关系B.监理工程师对分包商在现场的施工承担协调管理的义务C.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定
32、权 D.分包商接到监理工程师的指示后应立即执行解析：16.公开招标在开标时，应( )。（分数：1.00）A.由招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.由招标监督机构主持，投标人自愿参加C.由招标人主持，所有投标人均应参加 D.由招标人主持，投标人自愿参加解析：17.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为 6 家的方式。当排名第 6 的投标人放弃投标时，应( )。（分数：1.00）A.仅允许排名前 5 名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第 7 的递补，维持 6 家投标人 D.重新进行资格预审解析：18.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场
33、行情发生波动，则( )。（分数：1.00）A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行 解析：19.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（分数：1.00）A.退还定金B.退还定金并赔偿发包人损失C.双倍返还定金 D.支付设计费的 2%的违约金解析：20.在施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。（分数：1.00）A.由监理工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师确认后执行 C.由发包人
34、提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人解析：21.大型工业项目施工招标资格预审表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价 解析：22.FIDIC 施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害 C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费解析：23.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请监理工程师同意 B.与发包人签订分包合同C.向监理工程师提
35、交施工组织设计D.向监理工程师报送施工进度计划解析：24.在施工招标投标程序中，现场踏勘的工作应当在( )进行。（分数：1.00）A.评标之前B.编制、发出招标文件之后 C.开标之后D.发布招标公告之后解析：25.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( )。（分数：1.00）A.专家评审B.定性评审 C.定量评审D.资格评审解析：26.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。（分数：1.00）A.自愿 B.自由C.承诺D.要约解析：27.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未
36、造成之前，原合同仍然有效。（分数：1.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式 C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定解析：28.某投标联合体，其投标文件内未附联合体各方的共同投标协议，则( )。（分数：1.00）A.投标文件应作为无效投标文件 B.只得认可联合体中资质最低一家单位C.只得认可联合体中资质最高一家单位D.只得认可联合体中的牵头单位解析：29.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（分数：1.00）A.一般保证 B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证解析：30.监理工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予
37、以确认或作出其他答复。（分数：1.00）A.7B.14 C.15D.28解析：31.监理合同的范围是指监理工程师为委托人提供服务的范围和( )。（分数：1.00）A.深度B.广度C.工作量 D.阶段解析：32.FDIC 合同条件规定，不可预见物质条件的范围不包括( )。（分数：1.00）A.人为干扰B.图纸未说明的外界障碍物C.气候条件 D.招标文件未提供地表水文条件解析：33.由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( )索赔。（分数：1.00）A.费用 B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润解析：34.在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时
38、，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的( )原则。（分数：1.00）A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同 D.诚实信用解析：35.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.发包人B.委托人 C.承包人D.分包人解析：36.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了( )的原则。（分数：1.00）A.诚实信用B.全面履行 C.法定履行D.约定履行解析：37.邀请招标投标阶段是指( )。（分数：1.00）A.从发布招标广告始到投标截止日期为止的期间B.从发出邀请函始到投标截止日期为止
39、的期间 C.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间D.从发出邀请函始到定标为止的期间解析：38.发包人供应的材料未通知承包人验收入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责 C.由谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责解析：39.监理工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。（分数：1.00）A.法律规定B.国家强制性C.合同约定 D.工程所在地解析：40.合同履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。（分数：1.00）A.不动产所在地 B.不动产承包人所在地C.不动产发包人所在地D.双方约定地解析：41.在施工招标投标程序中，“确定合
40、格的投标申请人”是属于( )阶段的工作。（分数：1.00）A.发布招标公告B.发放资格预审文件C.资格预审 D.发放资格预审合格通知书解析：42.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判应当在( )进行。（分数：1.00）A.发布招标公告(投标邀请函)之后B.开标之前C.中标人确定之后 D.合同签订之后解析：43.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本 C.合理成本D.成本和利润解析：44.在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款
41、，这是发包人行使的( )。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权C.不安抗辩权D.中止履行合同义务解析：45.招标人与中标人签订施工合同时，以( )为准。（分数：1.00）A.评标价B.投标价 C.平均报价D.协议价解析：46.勘察投标书主要评审的内容不包括( )。（分数：1.00）A.勘察方案的合理性B.报价是的合理性C.勘查技术水平的先进性D.对工程项目效果影响的利好性 解析：47.在施工过程中，如果发包人需要撤换监理工程师，应至少于换人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。（分数：1.00）A.7 B.14C.28D.30解析：48.委托监理合同的
42、标的是( )。（分数：1.00）A.服务 B.工程C.管理D.项目目标解析：49.监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法 C.加权打分法D.专家评审法解析：50.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。（分数：1.00）A.合同约定B.优先受偿C.依法行使 D.财产转让解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案 B.打算采用的施工组织方案 C.打算采用的施工计划安排 D.修改进度计划的时间安排E.预计应
43、支付给承包商费用的资金估算表 解析：52.效力待定合同的情形是( )订立的合同。（分数：2.00）A.无民事行为能力人B.无权代理人 C.表见代理人 D.法定代表人负责越权 E.无处分权人处分他人财产 解析：53.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件 D.主要设备材料订货 E.编制施工图设计文件 解析：54.下列选项中，属于监理合同中正常监理酬金间接成本的有( )。（分数：2.00）A.行政活动经费 B.固定资产使用费 C.后勤服务人员工资 D.办公费 E.外部协作费用解析：55.委托监理合同中，监理人应承担的义务包
44、括( )。（分数：2.00）A.开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况 B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师 C.合同终止后，要对本工程的有关资料保密 D.不得参与与委托人利益相冲突的活动 E.免费向委托人提供服务人员解析：56.某工程项目，技术复杂而又缺乏经验，则其设计工作应当包括( )等阶段。（分数：2.00）A.初步设计 B.深化设计C.施工图设计 D.技术设计 E.安全设计 解析：57.建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任 B.合同争议的解决 C.未尽事宜的约定
45、D.设计合同依据的文件E.材料设备的供应解析：58.委托监理合同中赋予监理人的权利包括( )。（分数：2.00）A.建设工程有关事项的建议权B.对实施项目目标的监督控制权C.审核承包人索赔的权利D.完成监理任务后获得酬金的权利 E.终止合同的权利 解析：59.在施工招标投标程序中，建设行政主管部门参与的阶段有( )。（分数：2.00）A.确定招标方式B.答疑 C.开标D.招标投标情况书面报告及备案 E.签署合同 解析：60.在 FIDIC 分包合同工程的支付管理中，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.分包商在合同约定的日期向监理工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程
46、款要计算拖期利息 C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交监理工程师批准 D.分包商的支付报表应由监理工程师审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款 解析：61.设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的( )等方面的内容。（分数：2.00）A.所达到的技术指标 B.技术先进性 C.方案合理性 D.经济可行性E.对工程项目投资效果的影响 解析：62.根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。（分数：2.00）A.国家融资项目 B.省级重点项目C.大型基础设施项目 D.公用事
47、业项目 E.外国政府援助资金的项目 解析：63.对于确定变更价款的程序，下列表述正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更价款要求的报告 B.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后 14 天内给予答复 C.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付 D.因承包人自身原因导致的工程变更，承包人可追加部分合同价款E.如果承包人在双方确定变更后的 7 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整解析：64.评标委员会对投标书进行初评时，主要检查的内容是( )。（分数：2.00）A.报价计算的正确性 B.评标价的优劣C.投标人的资格
48、D.投标保证有效性 E.与标底的偏差程度解析：65.施工合同示范文件中定义的监理工程师包括( )。（分数：2.00）A.负责工程施工的总负责人B.负责工程设计的总负责人C.总监理工程师 D.发包人派驻施工场地的代表 E.项目经理解析：66.FIDIC 合同条件下，承包商提出变更建议在( )时可能被采纳。（分数：2.00）A.可加速完工 B.可降低业主实施、维护或运行工程费用 C.为业主带来利益 D.可降低施工成本E.对业主而言能提高竣工工程的效率或价值 解析：67.工程师可向承包人发出变更通知的内容有( )。（分数：2.00）A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 B.增减合同中约定的工
49、程量 C.改变有关工程的施工时间和顺序 D.其他有关工程变更需要的附加工作 E.变更工程质量标准解析：68.可以终止委托监理合同的情形有( )。（分数：2.00）A.监理人收到监理金尾款后 B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后D.暂停监理业务期限已超过半年 E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 日内没收到答复 解析：69.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开机检验B.安装调试检验C.启动试车 D.性能验收 E.最终验收 解析：70.确定变更价款的原则包括( )。（分数：2.00）A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平 B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款 C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款 D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执
