1、建设工程合同管理-303 及答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.承担违约责任的条件是采用( )。A严格责任原则 B限制责任原则 C公平原则 D客观公正原则（分数：1.00）A.B.C.D.2.当事人签定的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。A返还财产 B赔偿损失C收归国库 D作价补偿（分数：1.00）A.B.C.D.3.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关( )的规定。A债权转让 B债务承担C由第三人向债权人履行债务 D债务人向第三人履行债务（分数：1.00
2、）A.B.C.D.4.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )oA保证 B质押 C抵押 D留置（分数：1.00）A.B.C.D.5.在施工合同履行过程中，( )是错误的。A工程师可发出口头指令，并在 48 小时内予以书面确认B如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后 48 小时不答复，应视为承包人要求被确认C承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D承包人对工程师的错误指令不承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.6.合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商，争议达不成一致，则( )。A必须请
3、第三方调解后才能仲裁B可以不进行调解直接申请仲裁C可以直接向法院起诉D可以向仲裁机构申请仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。A投标须知 B图纸和技术资料 C评标原则 D合同条件（分数：1.00）A.B.C.D.8.FIDIC 合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1 万元，该合同工程的总金额为 300 万元，而承包商竣工工程的合同价为 15 万元，延期竣工天数为 30 天，合同中还约定最高赔偿限额为 20 万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。A0.05 B1.5C15 D20（分数：1
4、.00）A.B.C.D.9.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的附加工作。A合同履行过程中发生不可抗力导致承包人的施工被迫中断，需要对灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分进行确认B由于供货方供货不合格，而重新订购、运送货物使监理工作工作量增加C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D由于自然灾害导致施工中断，灾害消失后为了恢复施工所必要的监理准备工作（分数：1.00）A.B.C.D.10.关于施工索赔，下列说法中( )是不正确的。A合同双方均可提出索赔 B索赔必须有充分的证据C索赔指的仅是费用补偿 D索赔必须遵循严格的程序（分数：1.00）A.B.C.D.1
5、1.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔( )d 向工程师报告一次受害情况。A7 B14C28 D34（分数：1.00）A.B.C.D.12.设计合同经双方当事人签字盖章，并在发包人向设计人支付定金后生效，发包人应在合同签字后的( )内支付该笔款项。A24 小时 B3 天 C5 天 D7 天（分数：1.00）A.B.C.D.13.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D.14.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。A
6、有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任B有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供贷方的质量责任D无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任（分数：1.00）A.B.C.D.15.承包人在施工中提出的涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。A设计单位 B施工单位负责人C发包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D.16.如果承包人要求延期开工，应当由( )批准。A发包人 B工程师 C承包人代表 D建设行政主管部门（分数：1.00）A.B.
7、C.D.17.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是( )。A承包人应向业主提交索赔意向通知B承包人应向工程师提交索赔意向通知C承包人提交索赔意向通知没有期限限制D承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失（分数：1.00）A.B.C.D.18.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效 B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.00）A.B.C.D.19.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期
8、供货，导致施工没有按期完成。此时应当( )。A由建设单位直接向材料供应商追究违约责任B由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究违约责任C由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究违约责任D建设单位不追究施工单位的责任，应由施工单位向材料供应商追究违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.20.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。A合同 B连带保证 C法律 D一般保证（分数：1.00）A.B.C.D.21.FIDIC 施工合同皋件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单，应在开工日期后( )天之内。A14 B28 C30 D42（分
9、数：1.00）A.B.C.D.22.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在 ( )中。A建设工程委托监理合同 B中标函C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D.23.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。A业主额外支付 B工程师承担C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿（分数：1.00）A.B.C.D.24.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应
10、以( )签发接收证书。A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交日 D业主实际使用日（分数：1.00）A.B.C.D.25.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。A外部协作费B监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金（分数：1.00）A.B.C.D.26.某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。A按订购数量支付B按实际交货数量支付C待供货方补足数量后再按订购数量支付D按订购数量支付，但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金（分数：1.00）A.B.C
11、.D.27.抵押与质押的区别主要在于( )。A担保财产是否为第三人的财产B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C担保财产是否转移占有D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C.D.28.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复照常工作时，还应增加不超过( )d 的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14C24 D42（分数：1.00）A.B.C.D.29.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。A必须适用违约金条款 B必须适用定金条款C可以选择适用违约金或定金条款 D两
12、者都不能使用，因约定无效（分数：1.00）A.B.C.D.30.工程竣工 1 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。A以自己的名义向人民法院主张该购房款B以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C以自己的名义直接向购房者主张该购房款D以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款（分数：1.00）A.B.C.D.31.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是( )。A发包人严重拖欠工程进度款B发包人
13、拖延组织工程竣工验收C发包人拒绝支付工程竣工结算款D发包人指令使用质量不合格的建筑材料（分数：1.00）A.B.C.D.32.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限 C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D.33.建设工程合同的公证与鉴证，在法律上的相同之处是( )。A性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C适用范围相同，即在国内外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公
14、证（分数：1.00）A.B.C.D.34.按照施工合同范本通用条件的规定，可以顺延工期的条件有误的是( )。A一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时B发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行C工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D设计变更和工程量增加（分数：1.00）A.B.C.D.35.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。A不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C不予淘汰，允许投标人重新报价D初评阶段予以淘汰（分数：1.00）A.B.C.D.36.工程师判定风险责任的准则
15、是( )。A有经验的承包商在投标阶段能否合理预见 B风险事件的程度C风险起因 D承包商抗风险能力（分数：1.00）A.B.C.D.37.某工程部分存在缺陷，原凶属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。A发包人承担追加合同价款，工期不予顺延B发包人承担追加合同价款，工期给予顺延C承包商承担返工费用，工期不予顺延D承包商承担返工费用，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.38.FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。A诉讼 B调解C仲裁 D争端裁决委员会（分数：1.00）A.B.C.D.39.( )是指债权人
16、按照合同约定占有债务人的动产，当债务人不按照合同约定的期限履行其债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保。A定金 B质押 C抵押 D留置（分数：1.00）A.B.C.D.40.招标人选择招标代理机构时，( )不是招标代理机构应满足的条件。A必须是法人组织B有从事招标代理业务的营业场所C有编制招标文件的能力D有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”（分数：1.00）A.B.C.D.41.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以( )。A要求投标人必须组成联合体投标 B要求严格的专业资质等级C要求必须使用
17、某种品牌的建筑材料 D对本行业外的投标人提出特别要求（分数：1.00）A.B.C.D.42.合同当事人甲违约后，经合同另一当事人已造成 3 万吨的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元的损失，但乙方发出了 1 万元的防止损失措施费，甲方应( )。A赔偿乙方 3 万元损失 B赔偿乙方 4 万元损失C赔偿乙方 5 万元损失 D赔偿乙方 8 万元损失（分数：1.00）A.B.C.D.43.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。A合同 B连带保证 C法律 D一般保证（分数：1.00）A.B.C.D.44.在房地产开发项目的施工中，如果施工企
18、业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。A无效 B有效C房地产开发商追认后无效 D施工企业折抵工程款后有效（分数：1.00）A.B.C.D.45.监理人开始实行分包合同的前提是( )。A签订分包合同协议 B行政主管部门备案C委托人书面同意 D分包形式合法（分数：1.00）A.B.C.D.46.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。A保管员负责赔偿损失 B发包人承担损失责任C承包人负责赔偿损失 D发包人与承包人共同承担损失责任（分数：
19、1.00）A.B.C.D.47.关于施工合同的违约责任不正确的是( )。A承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因导致合同无法履行，承包人承担违约责任，双倍赔偿因其违约给发包人造成的损失B发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任C如果发包人不履行或者不按照约定履行合同中要求完成的所有义务，应当赔偿违约行为给承包人造成的经济损失，延误的工期相应顺延D双方应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法，或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法（分数：1.00）A.B.C.D.48.当承包人提
20、出索赔要求后，工程师无权就( )做出决定。A费用索赔 B要求承包人缩短合同工期C合同内索赔 D工期延误索赔（分数：1.00）A.B.C.D.49.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。A合同尚未成立 B缔约一方受有损失C缔约当事人有过错 D违反先合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.50.FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( )处理合同争议的程序。A诉讼 B调解 C仲裁 D争端裁决委员会（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：57.00)51.建设工程勘察合同(示范文本)中，适用于为设计提供勘察工
21、作的委托任务的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同争议的解决C.未尽事宜的约定D.材料设备的供应E.设计合同依据的文件52.依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（分数：2.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担E.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续53.下列属于承担缔约过失的情形的
22、情况是( )。（分数：1.00）A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒C.有其他违背诚实信用原则的行为D.损害第三者利益E.违反缔约中的保密行为54.依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：2.00）A.发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可E.发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可55.下列选项中，( )属
23、于合同法律关系客体中的智力成果。（分数：2.00）A.借款合同B.施工安装C.勘察设计D.专利权E.计算机软件56.设计人配合施工工作的内容有( )。（分数：2.00）A.设计交底B.参加竣工验收C.处理设计问题D.参加重要隐蔽工程部位验收E.选择承包人57.依据施工合同示范文本规定，竣工前的单机无负荷试车的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.由工程师组织试车B.承包人应在试车前 48h 向工程师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录E.试车合格由工程师在试车记录上签字58.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定
24、，以下有关工程质量保修的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容；质量保修期；质量保修责任；保修费用等B.保修期从竣工验收合格之日起计算C.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起 48 小时内派人保修D.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修E.设备安装和装修工程的最低保修期限为 2 年59.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。（分数：2.00）A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.对要约人的约束条件不同E.受要约人对要
25、约知晓的情况不同60.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14 天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行E.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付61.必须依法公开招标的项目是( )。（分数：2.00）A.全部使用国有资金投资B.国有资金投资占控股C.国有资金投资占主导地位D.涉及国家安全的工程E.
26、总投资在 3000 万元人民币以上项目62.在合同磋商阶段不会发生的责任有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.侵权责任C.缔约过失责任D.合同纠纷责任E.保证责任63.建设工程委托监理合同(示范文本)中，委托人可以行使的权力不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要求的认定权D.对监理人员的监督控制E.工程款支付的审核和签认权64.设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：1.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.编制施工图设计文件E.主要设备材料订货65.根据合同法的规定，约定债务抵销的( )。（分数：1.00
27、）A.必须通知对方B.标的物的种类、品质可以不相同C.债务要求不高D.必须经当事人协商一致E.通知自到达对方时生效66.合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有( )。（分数：2.00）A.政府机关B.法人的分支机构C.大学所属二级学院D.社会团体E.事业单位67.狭义的工程保险包括( )。（分数：2.00）A.建筑工程一切险(及第三者责任险)B.安装工程一切险(及第三者责任险)C.机器损坏险D.货物运输险E.人身意外伤害险68.委托人对合同履行的监督控制权中说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可随时要求监理人对重
28、大问题提交专项报告B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意D.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意E.监理人转让利益，不需委托人书面同意69.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有关手续D.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定E.负责已完成工程的成品保护70.FIDIC 合同条件下通用条件条款的条目包括( )等。（分数：2.00）A.图纸B.不可抗力C.开工、延误和暂停D.业主提出终止E.业主的接收71.设备制造阶段的监理工
29、作包括( )。（分数：2.00）A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.施工现场的到货开箱检验E.包装检验72.对设汁投标书投入、产出经济效益比较的评审主要涉及的方面包括( )。（分数：2.00）A.建筑标准是否合理B.投资估算是否超过限额C.“三废”治理方案是否有效D.先进的工艺流程可能带来的投资回报E.实现该方案可能需要的外汇估算73.工程师通常对承包人的索赔提出质疑的情况有( )。（分数：2.00）A.事实依据不足B.合同依据不足C.承包人遵守意向通知要求D.发包人和承包人共同负有责任、承包人必须划分和证明双方责任大小E.索赔事项不属于发包人或工程师
30、的责任，而是与承包人有关的其他第三方的责任74.要约以非对话方式作的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：2.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.交易习惯E.客观情况75.在设计合同的履行期间，发包人可能发生的违约责任是( )。（分数：2.00）A.设计错误B.不可抗力事件C.审批工作的延误D.因发包人原因要求解除合同E.发包人延误支付设计人设计费76.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。（分数：2.00）A.公平合理B.及时做出决定C.协商一致D.批评教育E.诚实信用77.根据建设工程委托监
31、理合同的规定，( )是监理人的权利。（分数：2.00）A.选择施工总承包人的确认权与否决权B.工程实际竣工日期的签认权C.工程上使用的材料和施工质量的检验权D.工程款支付的审核和签认权E.设计变更的审批权78.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：2.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.强调对监理单位提供设备的要求E.邀请投标人较少79.工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。（分数：2.00）A.中标意向书B.经工程师认可的施工进度计划C.工程师发布的各种书面指令D.各类财务凭证E.招标
32、时的标前会议记录80.依据 FIDIC施工合同条件的规定，属于超越工程师职权的行为有( )。（分数：2.00）A.承包人提前竣工 BB.指示承包人删减合同约定的某些工作内容C.承包人提出索赔后，检查承包人施工现场同期记录D.确定有缺陷工程折价接收应扣减的款额建设工程合同管理-303 答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.承担违约责任的条件是采用( )。A严格责任原则 B限制责任原则 C公平原则 D客观公正原则（分数：1.00）A. B.C.D.解析：2.当事人签定的合同存在恶意串通，损害国家利益的应采用( )。A返还财产 B赔偿
33、损失C收归国库 D作价补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关( )的规定。A债权转让 B债务承担C由第三人向债权人履行债务 D债务人向第三人履行债务（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：(1) 部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变：(2) 在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；(3) 第三人不履行债务或履行债务
34、不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。4.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )oA保证 B质押 C抵押 D留置（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.在施工合同履行过程中，( )是错误的。A工程师可发出口头指令，并在 48 小时内予以书面确认B如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后 48 小时不答复，应视为承包人要求被确认C承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义D承包人对工程师的错误指令不承担责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁
35、委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商，争议达不成一致，则( )。A必须请第三方调解后才能仲裁B可以不进行调解直接申请仲裁C可以直接向法院起诉D可以向仲裁机构申请仲裁（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 施工索赔的概念及特征7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。A投标须知 B图纸和技术资料 C评标原则 D合同条件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.FIDIC 合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1 万元，该合同工程的总金额为 300 万元，而承包商竣工工程的合同价为 15 万元，延期竣工天数为 30 天，合同中还
36、约定最高赔偿限额为 20 万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。A0.05 B1.5C15 D20（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的附加工作。A合同履行过程中发生不可抗力导致承包人的施工被迫中断，需要对灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分进行确认B由于供货方供货不合格，而重新订购、运送货物使监理工作工作量增加C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D由于自然灾害导致施工中断，灾害消失后为了恢复施工所必要的监理准备工作（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P84 一、监理人应完成的监理
37、工作。1附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而增加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。本题中 ACD 属于额外工作，B 属于附加工作。10.关于施工索赔，下列说法中( )是不正确的。A合同双方均可提出索赔 B索赔必须有充分的证据C索赔指的仅是费用补偿 D索赔必须遵循严格的程序（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承
38、包人应每隔( )d 向工程师报告一次受害情况。A7 B14C28 D34（分数：1.00）A. B.C.D.解析：12.设计合同经双方当事人签字盖章，并在发包人向设计人支付定金后生效，发包人应在合同签字后的( )内支付该笔款项。A24 小时 B3 天 C5 天 D7 天（分数：1.00）A.B. C.D.解析：13.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。A有权进入制造现场进行见证
39、，签署检验报告后免除供货方的质量责任B有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任C无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供贷方的质量责任D无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师有权进入制造现场进行见证。不论监理工程师是否参与监造与出厂检验，或者参加了监造与检验并签署了监造与检验报告，均不能视为免除供货方对设备质量应负的责任。15.承包人在施工中提出的涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。A设计单位 B施工单位负责
40、人C发包人 D工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.如果承包人要求延期开工，应当由( )批准。A发包人 B工程师 C承包人代表 D建设行政主管部门（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P111(一)承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。17.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是( )。A承包人应向业主提交索赔意向通知B承包人应向工程师提交索赔意向通知C承包人提交索赔意向通知没有期限限制D承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18
41、.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。A成立但不生效 B既不成立也不生效C承诺生效但合同不成立 D生效但不成立（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 合同成立与合同生效是两个不同的法律概念。合同成立是指“当事人双方意思表示一致，并且具备实质要件和形式要件，以确定特定合同关系的行为”。合同生效是标志“已经成立的合同，在当事人之间产生了履行合同行为和承担履约、违约法律责任的法律事实”。本题属于定金担保的合同，定金的实际支付是合同生效的前提条件。19.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应
42、商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当( )。A由建设单位直接向材料供应商追究违约责任B由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究违约责任C由建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究违约责任D建设单位不追究施工单位的责任，应由施工单位向材料供应商追究违约责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。A合同 B连带保证 C法律 D一般保证（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.FIDIC 施工合同皋件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单，应在开工日期后( )天之内。A
43、14 B28 C30 D42（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.某监理合同中，出现了“需遵守市地方性标准建设工程监理规程”的约定，该约定应写在 ( )中。A建设工程委托监理合同 B中标函C建设工程委托监理合同标准条件 D建设工程委托监理合同专用条件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：建设工程委托监理合同的专用条件是指：由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建设工程监理，因此其中的某些条款规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。23.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因
44、使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。A业主额外支付 B工程师承担C承包商自行承担 D业主与承包商协商补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 当工程师发现实际进度与计划进度严重偏离时，不论实际进度是超前还是滞后于计划进度，为了使进度计划有实际指导意义，随时有权指示承包人编制改进的施工进度计划，并再次提交工程师认可后执行，新进度计划将代替原来的计划。工程师在管理中应注意两点：一是，不论固何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包人都无权对修改进度计划的工作要求额外支付；二是，工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着
45、承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。24.按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( )签发接收证书。A本该进行检验日 B缺陷通知期内补充检验通过日C工程实际移交日 D业主实际使用日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 按照 FDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以本该进行检验日签发接收证书。25.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。A外部协作费B监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C经营业务费D监理辅助人员奖金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 直接成本包括：监理人员和监理
46、辅助人员的工资(包括奖金)；用于该项工程监理人员的其他专项开支，如差旅费、补助费；监理工作所需的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用；所需的其他外协费用。“经营业务费”属于间接成本。26.某大宗水泥采购合同，进行交货检验清点数量时，发现交货数量少于订购的数量，但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。A按订购数量支付B按实际交货数量支付C待供货方补足数量后再按订购数量支付D按订购数量支付，但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金（分数：1.00）A. B.C.D.解析：27.抵押与质押的区别主要在于( )。A担保财产是否为第三人的财产B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C担保
47、财产是否转移占有D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：28.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复照常工作时，还应增加不超过( )d 的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A7 B14C24 D42（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：29.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。A必须适用违约金条款 B必须适用定金条款C可以选择适用违约金或定金条款 D两者都不能使用，因约定无效（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 本题考核的是承担违约责任的方
48、式。其中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，双方可以选择适用违约金或定金条款。但是这两种违约责任不能合并使用。30.工程竣工 1 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( )。A以自己的名义向人民法院主张该购房款B以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C以自己的名义直接向购房者主张该购房款D以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 合同不当履行的处理31.根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是( )。A发包人严重拖欠工程进度款B发包人拖延组织工程竣工验收C发包人拒绝支付工程竣工结算款D发包人指令使用质量不合格的建筑材料（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：32.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限 C竣工验收的
