1、建设工程合同管理-307 及答案解析(总分：109.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。A4 月 15 日 B5 月 1 日 C5 月 15 日 D5 月 18 日（分数：1
2、.00）A.B.C.D.2.根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。A罚金B利息C赔偿金D违约金（分数：1.00）A.B.C.D.3.不论是发包人提供的图样，还是承包人负责设计的图样，经过( )审核签字后才可以使用。A项目经理 B设计单位负责人C工程师 D承包人技术负责人（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC施工合同条件适用于( )。A固定总价合同 B调值总价合同 C单价合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.5.某施工合同履行过程中，约定承包人负责施工设备的供应，设备送至现场使用，在试车时发
3、现部分设备因制造问题不能投入使用，则该责任由( )承担。A设备供应商 B发包人C承包人 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.6.建设工程委托监理合同不包括( )内容。A业主权利的条款 B监理单位权利的条款C承包商权利的条款 D违约责任的条款（分数：1.00）A.B.C.D.7.建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。A不再扣留质量保修金 B按工程结算价的 1%扣留质量保修金C扣留适当的保修费用 D承、发包双方协商解决质量保修金内（分数：1.00）A.B.C.D.8.施工合同条件具有全面、完整的通用条件的条款规定和( )部分条款的编制说明及范例，使用时可结合项目的特点编写。
4、A法律条件 B专用条件C外部条件 D物质技术条件（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC分包合同条件规定，关于分包工程的合同价格，表述不正确的是( )。A分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格B由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费C分包合同的价格等于主合同中所约定的该部分工程价格D承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同（分数：1.00）A.B.C.D.10.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了2 万
5、元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方 1 万元损失C甲方赔偿乙方 2 万元损失 D甲方赔偿乙方 4 万元损失（分数：1.00）A.B.C.D.11.总监理工程师应由( )委派。A承包商 B监理单位 C上级主管部门 D业主（分数：1.00）A.B.C.D.12.某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起 30 日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。A发出终止合同的通知，通知送达建
6、设单位后，合同即行终止B发出终止合同的通知，通知发出后 14 日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C发生终止合同的通知，通知发出后 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D发出终止合同的通知，通知发出后 14 日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后 42 日内仍未得到答复，合同即行终止（分数：1.00）A.B.C.D.13.在下列各项权利中，( )是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定权B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利D授予监理单位权限（分数：1.00）A.B.C.D.14.FIDIC 施工合
7、同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，( )。A承包商可以拒绝B承包商应执行，但应给予经济补偿C承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担（分数：1.00）A.B.C.D.15.委托监理合同的标的是( )，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。A物 B监督 C过程 D服务（分数：1.00）A.B.C.D.16.关于违约责任条款，下列叙述有误的是( )。A因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)
8、B当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.17.不属于委托代理关系终止的原因是( )。A被代理人死亡或丧失民事行为能力 B代理期间届满或者代理事项完成C作为被代理人或者代理人的法人终止 D被代理人取消委托或代理人辞去委托（分数：1.00）A.B.C.D.18.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对
9、于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A.B.C.D.19.监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人( )。A应向委托人支付使用费并归还委托人 B将设备免费带走C向委托人支付使用期间的折旧费后带走 D不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人（分数：1.00）A.B.C.D.20.可以调整合同工作单价的原则中，某一项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于( )时，允许对该工作规定的费率或
10、价格加以调整。A5% B8%C10% D15%（分数：1.00）A.B.C.D.21.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价在 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。A施工材料的采购 B重要设备、材料的采购C勘察、设计服务的采购 D监理服务的采购（分数：1.00）A.B.C.D.22.在施工合同(示范文本)中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。A不应由发包人承担的经济支出 B不应由发包人和承包人承担的经济支出C不应由承包人承担的经济支出 D应由发包人和承包人承担的经济支出（分数：1.00）A.B.C.D.23.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经
11、发包人认可后( )天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。A7 B14 C28 D56（分数：1.00）A.B.C.D.24.某工程在施工过程中发生地震，造成的损失主要有施工现场待安装设备的损害 20 万元，施工机械损失6 万元，现场材料损失费 3 万元，发生的现场清理费为 1 万元，承包商可向发包人提出的费用索赔额为( )万元。A24 B23 C21 D 30（分数：1.00）A.B.C.D.25.下列选项中，属于建设工程施工合同中承包人应完成的义务是( )。A开通施工场地与城乡公共道路的通道B向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报袁C将施工所需水、电、电信线路从施工
12、场地外部接至专用条款约定地点D确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验（分数：1.00）A.B.C.D.26.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。A由供货方承担全部责任B由运输部门承担全部责任C属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任（分数：1.00）A.B.C.D.27.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按 ( )执行。A原价格 B新价格C原价和新价的平均价格 D当地市
13、场价格（分数：1.00）A.B.C.D.28.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。A招标文件中的规定 B现场考察时招标单位的口头解释C招标单位在会议上的口头解答 D发给每个投标人的书面质疑解答文件（分数：1.00）A.B.C.D.29.关于无效合同，下列说法错误的是( )。A违反了法律规定的条件 B自订立起就没有法律效力C不受到法律保护 D自宣布无效之日起无效（分数：1.00）A.B.C.D.30.涉及保密要求直接发包的工程，在标准化合同协议书内合同价款是( )填写的。A由当事人双方依据工程预算书协商后的价款B由监理单位合理确定的价款C由承包人
14、提出的合理价款D来源于投标书的中标合同价款（分数：1.00）A.B.C.D.31.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。A撤销权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.32.颁发接收证书之日即为( )。A竣工日 B合同解除日 C缺陷责任期结束日 D完工日（分数：1.00）A.B.C.D.33.FIDIC 分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。A分包商受到损害 B是承包商的违约责任C由于业主的原因 D从业主处理获得批准的索赔权（分数：1.00）A.B.C.D.34.设计合同中，判定设计人是
15、否延误完成设计任务的期限是指( )。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止（分数：1.00）A.B.C.D.35.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。A发包人承担B承包人承担 C发包人和承包人共同分担D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A.B.C.D.36.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。A发送给提出问题
16、的投标人B发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容（分数：1.00）A.B.C.D.37.FIDIC 施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。A经工程师批准后 B经项目经理批准后C任何时候 D其他施工现场需要时（分数：1.00）A.B.C.D.38.在评标委员会成员中，不能包括( )。A招标人代表 B招标人上级主管代表C技术专家 D经济专家（分数：1.00）A.B.C.D.39.债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依
17、照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为( )。 A抵押 B留置 C质押 D保证（分数：1.00）A.B.C.D.40.( )不属于合同鉴证的目的。A证明合同的真实性 B证明合同的合法性C强制合同履行 D督促当事人双方认真履行（分数：1.00）A.B.C.D.41.依据施工合同示范文本通用条款的，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( )承担。A发包人 B承包人C设计人 D承包人和发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.42.施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。A工程师已拒绝索赔要求B承包人需提交现
18、场记录和补充证据资料C承包人的索赔要求已成立D需等待发包人批准（分数：1.00）A.B.C.D.43.材料采购合同履行过程中，要求变更或解除合同一方应及时将自己的意图通知对方，对方也应在接到书面通知后的( )天或合同约定的时间内予以答复，逾期不答复的视为默认。A3 B7 C10 D15（分数：1.00）A.B.C.D.44.勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。A岩土工程勘察、水文地质勘察B民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D要求简单的勘察、要求复杂的勘察（分数：1.00）A.B.C.D.45.施工
19、合同管理涉及的有关各方是在施工合同的( )中规定的。A合同协议书 B通用条款C专用条款 D补充协议（分数：1.00）A.B.C.D.46.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，则( )。A债务人不承担违约责任 B由债权人追究第三人的违约责任C由债务人向债权人承担违约责任 D由债务人追究第三人的违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.47.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据合同法，应按( )的市场价格履行。A订立合同时订立地 B履行合同时订立地C订立合同时履行地 D履行合同时履行地（分数：1.00）A.B.C.D.48.对于施工合同约定
20、由发包人提供的图样，如果承包人要求增加图样份数，则下列关于图样的复制人和复制费用承担的说法中，正确的是( )。A应由承包人自行复制，复制费用自行承担B应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担C应由发包人复制，复制费用由发包人承担D应由发包人复制，复制费用由承包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.49.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可( )。A发出中止合同通知，令监理合同即行终止B发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同C发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止D首先发出未履行义务通
21、知，21 天内未能得到满意答复，在第一个通知发出 35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止（分数：1.00）A.B.C.D.50.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( )组织试车。A发包人 B设计人 C承包人 D设备供应单位（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：59.25)51.合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.抽逃资金，逃避债务C.丧失履行债务能力D.没有提供担保E.丧失商业信誉52.FIDIC施工合同条件规定，保证公正处理合同争议是争端裁决委员会成员最基本的
22、义务，虽然当事人双方各提名 1 位成员，但他不能代表任何一疗的单方利益，因此合同规定( )。（分数：2.00）A.在业主与承包商双方同意的任何时候，他们可以共同将事宜提交给争端裁决委员会，请他们提出意见B.没有另一方的同意，任何一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议C.裁决委员会或其中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益D.合同争议提交仲裁时，争端裁决委员会成员可被任命为仲裁人E.裁决委员会成员不得在业主、承包商或工程师处担任咨询顾问或其他职务53.分包商接到( )的指令后，完成分包合同约定工作范围以外的施工任务后，承包商应按分包合同的变更对待，给分包商相应
23、的补偿。（分数：2.00）A.业主直接发布B.工程师直接发布C.承包商直接发布D.工程师代表发布并经承包商确认E.工程师代表发布并经工程师确认54.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列( )属于设计人的责任。（分数：2.00）A.提供必要的现场工作条件B.保证设计质量C.遵循合理设计周期的规律D.对外商的设计资料进行审查E.配合施工的义务55.监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（分数：2.00）A.现场见证B.询问见证C.会议见证D.文件见证E.合同见证56.建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（分数：2.00）A.第一批工人进入保险工程工地B.保险工程工地动
24、工C.双方签订施工合同D.用于保险工程的材料、设备运抵工地E.水电接通57.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。（分数：2.00）A.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.施工建筑物的损害D.临时工程受到的损害E.业主在工地的原有建筑物受到的损害58.无标底的综合评分法常采用以( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.复合标底E.评标价59.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术
25、要求D.变更处理的原则E.有关图纸文件60.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括( )。（分数：2.00）A.经批准的项目建议书B.工程的范围和规模C.设计依据的标准D.满足法律、法规的规定条件E.限额设计的要求61.合同履行中的抗辩权包括( )。（分数：2.00）A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先履行抗辩权D.代履行抗辨权E.居间履行抗辩权62.根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括( )。（分数：2.00）A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.施工质量责任的保修金扣留方式E.发包人的保修通知书格式63.风险责任
26、划分的判定原则是( )。（分数：2.00）A.承包商在多大程度上对外界条件不可预见B.不属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度C.在决定补偿之前，还应审查是否在工程类似部分上出现过的有利情况D.属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度E.由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而作出对已支付工程款的调整结果不应导致合同价格的减少64.关于固定价格合同说法正确的是( )。（分数：2.00）A.合同的价款是不可调整的B.程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D.在约定的风险范围内合同价款不再调整E.双
27、方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法65.关于监理人的责任限度，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任D.因监理人失职造成损失，监理人应承担全部责任E.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任66.按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。（分数：2.00）A.合同当事人没有改变B.第三人可以向
28、债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续E.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意67.对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有( )。（分数：2.00）A.监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方来往的信件和书面文件E.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件68.施工合同履行过程中，对建设单位质量行为的监督，主要包括( )。（分数：2.00）A.工程项目报建审批手续是否齐全B.工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实C.基本建设程序符合有关要求
29、并按规定进行了施工图审查D.按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备必须符合质量要求E.无明示或者暗示勘察，无设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准，无降低工程质量和迫使承包商任意压缩合理工期等行为69.有效合同必备的条件包括( )。（分数：2.00）A.当事人具有合格的资格B.合同的内容合法C.经过了要约和承诺的程序D.采用书面形式E.经过主管部门登记批准70.下列属于监理人监督控制权的是( )。（分数：2.00）A.向承包人提出建议B.对施工进度的监督C.征得委托人同意，发布开工令D.工程设计变更的审批E.对工程上使用的材料和施工质量进行检验71.下列关于确定变更价款的做法，正确
30、的是( )。（分数：2.00）A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.监理工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.承包人未提出追加价款报告，监理工程帅可单独决定补偿额E.监理了程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准72.工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行监督或检查。（分数：2.00）A.制造材料B.制造进度C.生产计划D.制造工艺E.制造成本73.合同的书面形式包括( )等，这些可以有形地表现所载内容的形式。（分数：2.00）A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证74.设备制造阶段的监理工作包括(
31、 )。（分数：2.00）A.原材料和元器件的进厂检验B.部件的加工检验和试验C.出厂前的预组装检验D.施工现场的到货开箱检验E.包装检验75.依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（分数：1.25）A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.开通施工现场与城乡公共道路的通道E.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护76.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列工作中，应由发包人完成的工作有( )。（分数：2.00）A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.施工现场邻近建筑物的保护E.办理爆破
32、作业行政许可手续77.通用条款中规定有可选择的计价方式，合同采用哪种方式需在专用条款中说明。可选择的计价方式有( )。（分数：2.00）A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同78.对于建设工程施工合同，发生以下情况可视为不可抗力，当事人可提出变更、解除合同( )。（分数：2.00）A.3 级以下地震B.重大伤亡事故C.特大暴雨D.乙方无责任的火灾E.动乱79.委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（分数：2.00）A.人员服务B.资金服务C.信息服务D.物质服务E.管理服务80.建设工程施工合同履行过程中，不应
33、由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.协调处理古树名木的保护工作E.按规定办理安全生产有关手续建设工程合同管理-307 答案解析(总分：109.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月
34、 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。A4 月 15 日 B5 月 1 日 C5 月 15 日 D5 月 18 日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21 天将某一确定的日期通知工程师。工程师接到承包商申请后的 28 内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书，工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。2.根据合同法对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。A罚金B利息C赔偿金D违约金（分数：1.00）A.B.C
35、.D. 解析：承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则五种。本题中 A、B、C 选项的提法均不属于合同法对违约责任的规定中承担违约责任的方式。3.不论是发包人提供的图样，还是承包人负责设计的图样，经过( )审核签字后才可以使用。A项目经理 B设计单位负责人C工程师 D承包人技术负责人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.FIDIC施工合同条件适用于( )。A固定总价合同 B调值总价合同 C单价合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.某施工合同履行过程中，约定承包人负责施工设备的供应，设备送至现场使用，在试车时发现部分设备因
36、制造问题不能投入使用，则该责任由( )承担。A设备供应商 B发包人C承包人 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.建设工程委托监理合同不包括( )内容。A业主权利的条款 B监理单位权利的条款C承包商权利的条款 D违约责任的条款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：7.建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。A不再扣留质量保修金 B按工程结算价的 1%扣留质量保修金C扣留适当的保修费用 D承、发包双方协商解决质量保修金内（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.施工合同条件具有全面、完整的通用条件的条款规定和( )部分条款的编制说明及范例，使用时可结合项目
37、的特点编写。A法律条件 B专用条件C外部条件 D物质技术条件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：9.FIDIC分包合同条件规定，关于分包工程的合同价格，表述不正确的是( )。A分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格B由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费C分包合同的价格等于主合同中所约定的该部分工程价格D承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为 FIDIC分包合同条件下分包工程的合同价格。承包商采用邀
38、请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格。由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费，并非将主合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格。10.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙方 1 万
39、元损失C甲方赔偿乙方 2 万元损失 D甲方赔偿乙方 4 万元损失（分数：1.00）A.B. C.D.解析：当合同被确认为可撤销合同后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。11.总监理工程师应由( )委派。A承包商 B监理单位 C上级主管部门 D业主（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起 30 日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。A发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，
40、合同即行终止B发出终止合同的通知，通知发出后 14 日内仍未获得支付酬金，合同即行终止C发生终止合同的通知，通知发出后 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止D发出终止合同的通知，通知发出后 14 日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后 42 日内仍未得到答复，合同即行终止（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.在下列各项权利中，( )是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定权B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利D授予监理单位权限（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 双方的权利1
41、4.FIDIC 施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备。此时，( )。A承包商可以拒绝B承包商应执行，但应给予经济补偿C承包商应执行，但应给予费用和工期补偿D承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P153(3)要求承包工程增加或更换施工设备。若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。15.委托监理合同的标的是( )，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施
42、监督和管理。A物 B监督 C过程 D服务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 委托监理合同的标的是服务，即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。16.关于违约责任条款，下列叙述有误的是( )。A因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)B当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任（
43、分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出；委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任。17.不属于委托代理关系终止的原因是( )。A被代理人死亡或丧失民事行为能力 B代理期间届满或者代理事项完成C作为被代理人或者代理人的法人终止 D被代理人取消委托或代理人辞去委托（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 委托代理关系终止的原因包括：代理期间届满或者代理事项完成；作为被代理人或者代
44、理人的法人终止；被代理人取消委托或代理人辞去委托。18.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。A承包人负责检验工作，发包人承担检验费用B承包人负责检验工作，并承担检验费用C发包人负责检验工作，并承担检验费用D发包人负责检验工作，承包人承担检验费用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：19.监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理人( )。A应向委托人支付使用费并归还委托人 B将设备免费带走C向委托人支付使用期间的折旧费后带走 D不需向委托人支付任何费用将设备归还委托人（分数：1.0
45、0）A.B.C.D. 解析：20.可以调整合同工作单价的原则中，某一项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于( )时，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。A5% B8%C10% D15%（分数：1.00）A.B.C. D.解析：21.工程建设项目招标范围和规模标准规定要求，只要单项合同估算价在 100 万元人民币以上的( )必须进行招标。A施工材料的采购 B重要设备、材料的采购C勘察、设计服务的采购 D监理服务的采购（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.在施工合同(示范文本)中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。A不应由发包人承担的经济支出
46、B不应由发包人和承包人承担的经济支出C不应由承包人承担的经济支出 D应由发包人和承包人承担的经济支出（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后( )天，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。A7 B14 C28 D56（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.某工程在施工过程中发生地震，造成的损失主要有施工现场待安装设备的损害 20 万元，施工机械损失6 万元，现场材料损失费 3 万元，发生的现场清理费为 1 万元，承包商可向发包人提出的费用索赔额为( )万元。A24 B23 C21 D 30（分数：1.00）A.
47、B.C.D.解析：25.下列选项中，属于建设工程施工合同中承包人应完成的义务是( )。A开通施工场地与城乡公共道路的通道B向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报袁C将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点D确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，( )。A由供货方承担全部责任B由运输部门承担全部责任C属于交运前的问题由供货方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任D先由运输部门承担全
48、部责任，然后由运输部门再与供货方协商处理责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按 ( )执行。A原价格 B新价格C原价和新价的平均价格 D当地市场价格（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 合同履行的原则28.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。A招标文件中的规定 B现场考察时招标单位的口头解释C招标单位在会议上的口头解答 D发给每个投标人的书面质疑解答文件（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P58 5解答投标人的质疑。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。29.关于无效合同，下列说法错误的是( )。A违反了法律规定的条件 B自订立起就没有法律效力C不受到法律保护 D自宣布无效之日起无效（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 无效合同30.涉及保密要求直接发
