1、建设工程合同管理-327 及答案解析(总分：108.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.50)1.下列选项属于指定代理关系终止的条件的是( )。A代理期间届满 B代理事项完成C作为代理人的法人终止 D被代理人死亡（分数：1.00）A.B.C.D.2.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。A原价格 B新价格C原价与新价的平均价格 D市场价（分数：1.25）A.B.C.D.3.关于施工进度管理，下列说法错误的是( )。A一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B工程师不对确认后的改进措施效果负责C如果修改后的进
2、度计划不能按期完工，承包人应承担责任D实际进度超前，则无需修改进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.4.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。A合同签字日 B承包商正式开工日C工程接收证书中写明的竣工日 D工程正式接收之日（分数：1.00）A.B.C.D.5.FIDIC分包合同条件规定，关于分包工程的合同价格，表述不正确的是( )。A分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格B由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费C分包合同的价格等于主合同中所约定的该部分工程价格D承
3、包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同（分数：1.00）A.B.C.D.6.根据监理合同的规定，( )不属于委托人的权利。A选定工程总承包人B要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C选择分包人的认可权D调换总监理工程师的最终认可权（分数：1.00）A.B.C.D.7.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。A协议书 B专用条款C标准条款 D质量保修书（分数：1.00）A.B.C.D.8.合同公证与鉴证的相同点是( )。A目的、法律效力、
4、原则 B范围、性质、目的C目的、原则、内容 D法律效力、目的、性质（分数：1.00）A.B.C.D.9.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则。A自愿 B自由 C承诺 D数量（分数：1.00）A.B.C.D.10.抵押与质押的区别主要在于( )。A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C.D.11.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是( )。A有效合同 B无效合同C效力待定合同 D
5、可变更或可撤销的合同（分数：1.00）A.B.C.D.12.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。A项目经理 B设计单位负责人C工程师 D承包方技术负责人（分数：1.00）A.B.C.D.13.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A.B.C.D.14.合同法中规定的“缔约过失责任”是指( )。A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致
6、的损失，应由委托人承担C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.15.按照“FIDIC 条件”，以下情况属于不利自然条件或障碍( )。A一个有经验的承包商可以预测和防范的自然力的作用B异常恶劣的天气C施工地点经常出现的大风D正常阴雨天气（分数：1.00）A.B.C.D.16.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效C
7、施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B.C.D.17.在 FIDIC 施工合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。A由业主承担 B由承包商承担C由监理工程师确定由谁承担 D视检验结果是否合格而划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D.18.无责任方依据合同的约定行使留置权时，所留置的财产应当是( )。A违约方关系人的财产 B不属于该合同范围内的违约方财产C违约方向第三方抵押的财产 D合同标的物（分数：1.00）A.B.C.D.19.依据建设工
8、程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。A发包人 B承包人C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A.B.C.D.20.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A招标文件要求的天数 B投标书内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B.C.D.21.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。A不应由发包人承担的经济支出 B不应由发包人和承包人承担的经济支出C不应由承包人承担的经济支
9、出 D应由发包人和承包人承担的经济支出（分数：1.00）A.B.C.D.22.颁发接收证书之日即为( )。A竣工日 B合同解除日 C缺陷责任期结束日 D完工日（分数：1.00）A.B.C.D.23.中华人民共和国合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.24.法律要求必须具备一定形式和手续的合同是( )。A要式合同 B有效合同 C双务合同 D诺成合同（分数：1.00）A.B.C.D.25.合同中的支付保函是由( )提供。A承包商 B指定分包商 C工程师 D业主（
10、分数：1.00）A.B.C.D.26.FIDIC 施下合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理下程师颁发履约证书为止的天数。A合同签字日 B承包商正式开工日C工程接收证书中写明的竣工日 D工程正式接收之日（分数：1.00）A.B.C.D.27.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。A评标标准不合理 B标底编制的不够合理C评标委员会的评标过程违法 D评标期限不够合理（分数：1.00）A.B.C.D.28.合同公证与签证的相同点不包括( )。A都实行自愿申请原则 B两者的内容与范围相同C目的相同 D适用范围相同（分数：1.00）A.B.C.D.29.当事人在订立
11、合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担( )责任。A违约赔偿 B缔约过失C风险损害赔偿， D双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C.D.30.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。A承包人承担返工费用，工期不予顺延B承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.31.因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同，合同解除后，双方约定的( )条款仍然有效。
12、A质量控制 B投资控制 C支付和结算 D担保（分数：1.25）A.B.C.D.32.在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( )组织试车。A发包人 B监理单位 C设备供应商 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.33.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( )。A是终局性的，对发包人具有强制约束力B不是终局性的，对发包人具有强制约束力C是终局性的，仅对承包人具有强制约束力D不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力（分数：1.00）A.B.C.D.34.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。A
13、一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证（分数：1.00）A.B.C.D.35.涉及保密要求直接发包的工程，在标准化合同协议书内合同价款是( )填写的。A由当事人双方依据工程预算书协商后的价款B由监理单位合理确定的价款C由承包人提出的合理价款D来源于投标书的中标合同价款（分数：1.00）A.B.C.D.36.监理单位调换总监理工程师时( )。A无需通知委托人即可调换 B需事先经委托人同意C合同签订后不允许调换 D通知委托人后即可调换（分数：1.00）A.B.C.D.37.工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则( )。A工程师单独计量有效 B工程师单独计量无效C
14、工程师应推迟计量时间 D工程师单独计量后再请承包商确认（分数：1.00）A.B.C.D.38.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。A发出中标通知书后B完成评标后C提交履约担保后D合同履行完毕后（分数：1.00）A.B.C.D.39.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。A已经成立B完备形式后成立C效力待定D未成立（分数：1.00）A.B.C.D.40.工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是( )。A施工进度计划是否拖后 B合同工期C事件实际造成的延误时间 D工期定
15、额标准（分数：1.00）A.B.C.D.41.甲经乙介绍，聘任丙作为某项事务的代理人。则丙在代理权限中以甲名义实施的民事行为，其民事责任应当由( )承担。A甲 B乙 C丙 D甲和丙（分数：1.00）A.B.C.D.42.竣工前的单机无负荷试车，由( )组织。A承包人 B发包人 C总工程师 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.43.招标人与中标单位签订施工合同后，应及时通知其他未中标的投标单位，并退还其( )。A购买招标文件费用 B编制投标文件费用 C投标保证金 D现场考察费（分数：1.00）A.B.C.D.44.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，
16、在隐蔽前 ( )h以书面形式通知工程师验收。A7 B14 C24 D48（分数：1.00）A.B.C.D.45.依据担保法的规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。A保证 B质押 C定金 D留置（分数：1.00）A.B.C.D.46.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为 8000 万元人民币，该项目( )。A必须公开招标 B必须邀请招标C可直接委托发包 D必须聘请招标代理机构委托发包（分数：1.00）A.B.C.D.47.不属于中华人民共和国合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。A电子技术对合同形式的影响B国际公约要求不应对合同形式进行限制C市场经济要求应对合同形式进行限
17、制D合同本质对合同形式不作要求（分数：1.00）A.B.C.D.48.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。A不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C不予淘汰，允许投标人重新报价D初评阶段予以淘汰（分数：1.00）A.B.C.D.49.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。A业主 B承包人 C监理人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.50.根据 FIDIC施工合同条件的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是( )。A承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C运
18、送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：58.00)51.建设工程设计合同(示范文本)规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.控制概算B.施工C.编制施工招标文件D.编制施工图设计文件E.主要设备材料订货52.无权代理包括( )等情况。（分数：2.00）A.没有代理权而为代理行为B.超越代理权限的代理行为C.代理权终止后的代理行为D.在授权范围内独立地表现自己的意志E.在代理权限范围内实施代理行为53.可以终止委托监理合同的情形是( )。（分数：1.00）A
19、.监理人收到监理金尾款结清监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后D.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 天内没收到答复E.暂停监理业务期限已超过半年54.招标人根据( )确定工程项目发包的范围。（分数：2.00）A.施工图设计B.工程建设总进度计划C.工程特点D.招标广告E.招标人的管理能力55.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（分数：2.00）A.建设行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.设计单位E.工程师56.中华人民共和国合同法中规定，采用合同形式的不要式
20、原则的理由是( )。（分数：2.00）A.合同本质对合同形式不作要求B.市场经济要求不应对合同形式进行限制C.电子技术对合同形式的影响D.国际公约要求不应对合同形式进行限制E.合同的形式是当事人意思表示一致的外在表现形式57.为使要约失去效力，要约人可以发出撤销通知，该通知能够产生效力的条件是( )。（分数：2.00）A.要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知B.受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知C.要约人发出的要约中已明确规定了承诺期限D.要约人发出的要约中未明确规定承诺期限E.受要约人发出承诺通知的同时，收到要约撤销通知58.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确
21、，则可( )确定交货地点。（分数：2.00）A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.按供货方所在地E.由供货方自行59.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.对监理单位的要求E.合同条件60.按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（分数：2.00）A.由发包人和承包人协商解决B.由负责监理的监理工程师作出解释C.按合同约定的解决争议的方式处理D.由设计人作出解释E.按标准和规范作出解释61.下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。（分数：2.00）A.监理工程
22、师主持下发包人和承包人达成的和解协议B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议E.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书62.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.协调处理古树名木的保护工作E.按规定办理安全生产有关手续63.FIDIC 合同条件规定，合同的组成文件包括( )。（分数：2.00）A.通用条件B.专用条件C.协议条款D.中标函E.投标函64.以代理权产生的依据
23、不同，可将代理分为( )。（分数：2.00）A.委托代理B.转代理C.法定代理D.无权代理E.指定代理65.根据 FIDIC 施工合同条件的规定，以下关于缺陷通知期阶段的合同管理工作的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.将不符合合同规定的工程拆除并重建是承包商在缺陷通知期内应承担的义务B.履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明C.缺陷通知期内工程圆满地通过运行考验，工程师应在期满后的 56 天内，向业主签发解除承包商承担工程缺陷责任的证书D.颁发履约证书后的 56 天内，承包商应向工程师提交最终报表草案，以及工程师要求提交的有关资料E.业主应在解除承包商承担工程缺陷责任的
24、证书颁发后的 28 天内，退还承包商的履约保证书66.按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.发生不可抗力E.承包人的主要施工机械出现故障67.公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理招标备案B.编制招标有关文件C.发布招标广告D.组织现场考察E.进行资格预审68.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收
25、归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.就该工程拍卖的价款优先受偿E.申请人民法院将该工程依法拍卖69.FIDIC 施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括( )。（分数：2.00）A.由业主选定并管理B.与承包商签订合同C.其工程量从工程量清单中的工作内容项日内开支D.由承包商负责协调管理E.承担部署与承包商应完成工作的施工70.某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。（分数：2.00）A.及时通知委托人变动后果B.延长完成监理任务的时间C.终止监理合同中增加内容的执行D.申请支付附加工作的报酬E.追
26、索委托人的违约金71.保证合同应包括( )等内容。（分数：2.00）A.被保证的主债权种类、数额B.保证担保的范围C.施工预付款的保证D.债务人履行债务的期限E.保证的方式72.FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( )。（分数：2.00）A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.非承包人原因检验导致施工的延误D.不可抗力事件造成的损失E.业主提前占用工程73.采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。（分数：2.00）A.到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁B.任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁C.仲裁机构作出的
27、裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见D.尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新中理E.合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益74.施工分包合同纠纷的诉讼当事人包括( )。（分数：2.00）A.业主B.承包商C.分包商D.分包商的担保人E.监理工程师75.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：1.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D.延误的工期相应顺延E.工程所需清理、修复费用，由发
28、包人承担76.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人E.更换委托人代表需要经监理人同意77.下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延E.若工程师已经在验收合格记录
29、上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验78.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，该变更( )。（分数：2.00）A.须经工程师同意B.无须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.经工程师同意的发生的费用由发包人弄口承包人约定承担E.未经工程师同意的发生的费用由承包人承担79.根据中华人民共和国合同法中有关解决合同争议的方式，下列表述正确的有( )。（分数：2.00）A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议B.当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C.当事人不愿
30、和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁E.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行80.建筑工程一切险加保第三者责任险规定，保险公司承担的保险责任范围包括( )。（分数：2.00）A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者疾病B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的人身伤亡D.工程所有人签发完工验收证书的工程受到台风损失E.正常水位变化引起第三者财产损失建设工程合同管理-327 答案解析(总分：108.50，做题时间：90 分钟)一、单项选择题
31、(总题数：50，分数：50.50)1.下列选项属于指定代理关系终止的条件的是( )。A代理期间届满 B代理事项完成C作为代理人的法人终止 D被代理人死亡（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。A原价格 B新价格C原价与新价的平均价格 D市场价（分数：1.25）A. B.C.D.解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“合同履行”的掌握。如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期
32、提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。因此，本题的正确答案是 A。3.关于施工进度管理，下列说法错误的是( )。A一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B工程师不对确认后的改进措施效果负责C如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D实际进度超前，则无需修改进度计划（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：4.FIDIC 施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。A合同签字日 B承包商正式开工日C工程接收证书中写明的竣工日 D工程正式接收之日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.FIDIC
33、分包合同条件规定，关于分包工程的合同价格，表述不正确的是( )。A分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格B由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费C分包合同的价格等于主合同中所约定的该部分工程价格D承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为 FIDIC分包合同条件下分包工程的合同价格。承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时，通常要求对方就分包工程进行报价，然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“
34、中标通知书”中接受的价格。由于承包商在分包合同履行过程中负有对分包商的施工进行监督、管理、协调责任，应收取相应的分包管理费，并非将主合同中该部分工程的价格都转付给分包商，因此分包合同的价格不一定等于主合同中所约定的该部分工程价格。6.根据监理合同的规定，( )不属于委托人的权利。A选定工程总承包人B要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C选择分包人的认可权D调换总监理工程师的最终认可权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 双方的权利7.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。A协议
35、书 B专用条款C标准条款 D质量保修书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：8.合同公证与鉴证的相同点是( )。A目的、法律效力、原则 B范围、性质、目的C目的、原则、内容 D法律效力、目的、性质（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 合同公证与鉴证的相同点包括：(1)除另有规定外，都实行自愿申请原则；(2)二者的内容与范围相同；(3)二者的目的都是为了证明合同的合法性与真实性。二者的区别：(1)性质不同；(2)效力不同；(3)法律效力的适用范围不同。9.合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则。A自愿 B自由 C承诺 D数
36、量（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考核的是仲裁的定义理解。仲裁是指当事人双方在争议发生前或者争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决方式。10.抵押与质押的区别主要在于( )。A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。11.欠缺生效条件，但一
37、方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是( )。A有效合同 B无效合同C效力待定合同 D可变更或可撤销的合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。A项目经理 B设计单位负责人C工程师 D承包方技术负责人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。A施工单位 B监理单位C材料供应商 D项目经理（分数：1.00）A. B.C.D.解析：14.合同法中规定的“
38、缔约过失责任”是指( )。A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：15.按照“FIDIC 条件”，以下情况属于不利自然条件或障碍( )。A一个有经验的承包商可以预测和防范的自然力的作用B异常恶劣的天气C施工地点经常出现的大风D正常阴雨天气（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.某建设项目，承包人与分包人口头约定
39、了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 P29(四)合同的成立。1不要式合同的成立。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。本题中“承包人与分包人口头约定了施工合同内容”，说明当事人对合同的内容达成了一致，施工合同成立。P
40、32(二)合同的生效时间。1合同生效时间的一般规定。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。本题中施工任务已经完成，可视为当事人已经履行全部或者主要义务，合同有效。17.在 FIDIC 施工合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。A由业主承担 B由承包商承担C由监理工程师确定由谁承担 D视检验结果是
41、否合格而划分责任归属（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：18.无责任方依据合同的约定行使留置权时，所留置的财产应当是( )。A违约方关系人的财产 B不属于该合同范围内的违约方财产C违约方向第三方抵押的财产 D合同标的物（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：19.依据建设工程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。A发包人 B承包人C设备供应人 D发包人和承包人分别（分数：1.00）A. B.C.D.解析：20.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。A招标文件要求的天数 B投标书
42、内承包人承诺的天数C发包人和承包人协商的天数 D承包人提交的施工组织设计中的天数（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。A不应由发包人承担的经济支出 B不应由发包人和承包人承担的经济支出C不应由承包人承担的经济支出 D应由发包人和承包人承担的经济支出（分数：1.00）A.B. C.D.解析：22.颁发接收证书之日即为( )。A竣工日 B合同解除日 C缺陷责任期结束日 D完工日（分数：1.00）A. B.C.D.解析：考生要严格区分这几个期限的概念。23.中华人民共和国合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行
43、过程中当事人任何一方因对方的违约而( )的行为。A解除合同 B变更合同C转让合同 D中止履行合同义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：24.法律要求必须具备一定形式和手续的合同是( )。A要式合同 B有效合同 C双务合同 D诺成合同（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.合同中的支付保函是由( )提供。A承包商 B指定分包商 C工程师 D业主（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：大型工程建设资金的融资可能包括从某些国际援助机构、开发银行等筹集的款项，这些机构往往要求业主应保证履行给承包商付款的义务，因此在专用条件范例中，增加了业主应向承包商提交“支付保函”的可选择使用的条款
44、，并附有保函格式。业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后 6 个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。通用条件的条款中未明确规定业主必须向承包商提供支付保函，具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。26.FIDIC 施下合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至监理下程师颁发履约证书为止的天数。A合同签字日 B承包商正式开工日C工程接收证书中写明的竣工日 D工程正式接收之日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。A评标标准不
45、合理 B标底编制的不够合理C评标委员会的评标过程违法 D评标期限不够合理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.合同公证与签证的相同点不包括( )。A都实行自愿申请原则 B两者的内容与范围相同C目的相同 D适用范围相同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：29.当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担( )责任。A违约赔偿 B缔约过失C风险损害赔偿， D双倍返还定金（分数：1.00）A.B. C.D.解析：30.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆
46、除重建，则( )。A承包人承担返工费用，工期不予顺延B承包人承担返工费用，工期给予顺延C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：31.因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同，合同解除后，双方约定的( )条款仍然有效。A质量控制 B投资控制 C支付和结算 D担保（分数：1.25）A.B.C. D.解析：解析 掌握习题解析 本题考查重点是对“因不可抗力无法履约的责任承担”的掌握。因不可抗力不能履行合同的。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任。合同解除后，尚未履行的，
47、终止履行。合同解除可以溯及既往的消灭基于合同的债权债务关系，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。因此。本题的正确答案是 C。32.在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( )组织试车。A发包人 B监理单位 C设备供应商 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 P122(1)单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。33.建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( )。A是终局性的，对发
48、包人具有强制约束力B不是终局性的，对发包人具有强制约束力C是终局性的，仅对承包人具有强制约束力D不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：34.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。A一般保证 B连带责任保证 C法定保证 D委托保证（分数：1.00）A. B.C.D.解析：35.涉及保密要求直接发包的工程，在标准化合同协议书内合同价款是( )填写的。A由当事人双方依据工程预算书协商后的价款B由监理单位合理确定的价款C由承包人提出的合理价款D来源于投标书的中标合同价款（分数：1.00）A. B.C.D.解析：36.监理单位调换总监理工程师时( )。A无需通知委托人即可调换 B需事先经委托人同意C合同签订后不允许调换 D通知委托人后即可调换（分数：1.00）A.B. C.D.解析：37.工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则( )。A工程师单独计量有效 B工程师单独计量无效C工程师应推迟
