1、建设工程合同管理 4及答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )原则。（分数：1.00）A.全面履行B.诚实信用C.团结互助D.信守商业道德2.债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务的行为。（分数：1.00）A.变更B.代位C.解除D.撤销3.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交( )。（分数：1.00）A.现场同
2、期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据4.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。（分数：1.00）A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方5.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究6.债权人按照合
3、同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产C.专利权D.财产权7.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.活动8.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承包
4、人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1个月竣工赔偿B.提前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿9.甲、乙双方签定的合同中，约定的违约金是 5万元，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失 1万元，由于乙的违约造成甲损失 3万元，那么，损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3万元损失C.乙赔偿甲 5万元损失D.乙赔偿甲 2万元损失10.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，
5、但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（分数：1.00）A.发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延11.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。（分数：1.00）A.行为人承担民事责任B.视为不同意C.本人承担民事责任D.视为同意12.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。（分数：1.00）A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总
6、价 10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣13.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方C.双方共同D.监理方14.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（分数：1.00）A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责15.某 FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50万元时，承包商提交保留金保函
7、代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40D.5016.联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。（分数：1.00）A.工程师B.发包人和承包人C.工程师和承包人D.工程师和发包人17.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。（分数：1.00）A.继续履行B.赔偿损失C.采取补救措施D.支付违约金18.发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( )。（分数：1.00）A.须由总监理工程师下达指令B.须报经施工图审批部门批准C.须征得设计人同意D.不需要签定提前交付设计文件的协议19.FIDIC施工合同条件规定，
8、缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程正式接收之日20.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1个月，评标优惠 20万元。某投标人报价1000万元，工期提前 1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。（分数：1.00）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元21.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是
9、保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任22.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权23.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.
10、00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效24.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作25.FIDIC施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.分包商D.承包商或分包商26.FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务C.工程师分发接收
11、证书D.承包商收到最后一笔尾款27.公开招标缺点的核心是( )。（分数：1.00）A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序28.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。（分数：1.00）A.分包商受到损害B.是承包商的违约责任C.由于业主的原因D.从业主处理获得批准的索赔权29.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。（分数：1.00）A.承包人B.监理单位C.原设计单位D.规划管理部门30.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工
12、程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方31.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金32.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划33.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但
13、该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（分数：1.00）A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告34.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标35.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施
14、代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示36.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（分数：1.00）A.承包人要求交付工程，发包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任37.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金
15、额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准38.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿39.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.4240.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。（分数：1.00
16、）A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目B.发包人要求设计人进行设计变更C.施工图设计未达到设计深度D.设计人对外商的设计资料进行审查41.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。（分数：1.00）A.仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审42.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。（分数：1.00）A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权43.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响
17、，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰44.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价45.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（分数：1.00）A.工程师B.建设行政主管部门C.发包人D.承包人46.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出C.不应由承包人
18、承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出47.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权48.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请工程师同意B.与发包人签定分包合同C.向工程师提交施工组织设计D.向工程师报送施工进度计划49.依据合同法的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。（分数：1.00）A
19、.原价格B.交付时价格C.原价格和交付时价格的高者D.原价和交付价格的低者50.FIDIC施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军事政变二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（分数：1.00）A.可请求恢复原状B.可请求补救措施C.有权要求赔偿损失D.有权提起诉讼E.无权请求任何要求52.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：1.00）A.公共当局
20、引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰E.变更导致竣工时间的延长53.施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（分数：1.00）A.承包人承包工程项目一览表B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程竣工验收标准规定E.房屋建筑工程质量保修书54.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：1.00）A.被代理人不作否认表示B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院判决55.按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。（分数：1.00）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中
21、标通知书56.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29天起( )。（分数：1.00）A.双方必须协商签定延期支付协议B.发包人承担违约责任人C.可协议将该工程折价D.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息57.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：1.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图58.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括 ( )等抵押合
22、同。（分数：1.00）A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.机器E.土地所有权59.按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为( )阶段。（分数：1.00）A.招标准备B.设计招标C.招标投标D.施工招标E.决标成交60.设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括( )。（分数：1.00）A.经批准的可行性研究报告B.设计依据的标准C.城市规划许可文件D.限额设计要求E.工程勘察资料61.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：1.00）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒
23、了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊62.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。（分数：1.00）A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工的便利条件E.减少对工程质量的检测试验63.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（分数：1.00）A.所签合同的合法性B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性D.履行的可能性E.违约的承担能力64.FIDIC施工合同通用条件中规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（
24、分数：1.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干扰65.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：1.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E.标准、规范66.按照招投标法的规定，( )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。（分数：1.00）A.施工单项合同估算价 150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价 150万元人民币C.监理合同，单项合同估算价 150万元人民币D.项目总投资 4000万元，监理
25、合同单项合同估算价 30万元人民币E.项目总投资 2000万元，监理合同单项合同估算价 30万元人民币67.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定68.工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：1.00）A.事态调查B.实际损失分析C.证据资料收集D.损害事件原因分析E.索赔理由分析69.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：1.00）A.专业工程施工资质B.外地区投
26、标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求E.安全文明施工要求70.设计合同示范文本规定，发包人的责任有( )。（分数：1.00）A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备D.负责提供方案设计文件E.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查71.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达，“合理期限”要根据要约发出的( )确定，应当注意双方的利益平衡。（分数：1.00）A.具体内容B.要约人C.意思表示D.客观情况E.交易习惯72.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行
27、民事、经济活动，其情况包括( )。（分数：1.00）A.拒绝担任代理人B.没有委托代理人而为代理行为C.没有代理权而为代理行为D.超越代理权限为代理行为E.代理权终止为代理行为73.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )。（分数：1.00）A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查74.委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。（分数：1.00）A.开始执行监理业务前向委托人报送派往该工程总监理工程师的情况B.合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换监理总工程师C.合同终止后，要对本工程
28、的有关资料保密D.不得参与与委托人利益相冲突的活动E.免费向委托人提供服务人员75.FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：1.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表76.采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。（分数：1.00）A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄77.在 FIDIC施工合同条件中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有( )。（分数：1.00）A.业主提前占用工程B.对竣工检验的干扰C.非承包原因检验导致施工的延误D
29、.其他承包人的干扰E.不可预见的外界条件78.承包人可提出索赔的费用包括( )。（分数：1.00）A.保险费B.安全措施费C.利润D.管理费E.贷款利息79.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：1.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据80.在 FIDIC分包合同工程的支付管理中，以下说法正确的是( )。（分数：1.00）A.分包商在合同约定的日期向工程师报送该阶段施工的支付报表B.承包商逾期支付分包工程款要计算拖期利息C.分包报表应列入主合同的支付报表内一并提交工程师批准D.分包
30、商的支付报表应由工程师审核其合理性和正确性E.承包商应在合同约定的时间内支付分包工程款建设工程合同管理 4答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )原则。（分数：1.00）A.全面履行B.诚实信用 C.团结互助D.信守商业道德解析：2.债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务的行为。（分数：1.00）A.变更B.代位C.解除D.撤销 解析：3.依据施工合
31、同示范文本规定，索赔事件发生后的 28天内，承包人应向工程师递交( )。（分数：1.00）A.现场同期记录B.索赔意向通知 C.索赔报告D.索赔证据解析：4.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。（分数：1.00）A.施工承包人B.建设单位C.供货方 D.采购方解析：5.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究 C.建设单位
32、向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究解析：6.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产 C.专利权D.财产权解析：7.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.活动解析：8.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包
33、人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1个月竣工赔偿 B.提前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿解析：9.甲、乙双方签定的合同中，约定的违约金是 5万元，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失 1万元，由于乙的违约造成甲损失 3万元，那么，损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3
34、万元损失C.乙赔偿甲 5万元损失D.乙赔偿甲 2万元损失 解析：10.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（分数：1.00）A.发包人追加合同价款，相应顺延工期 B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延解析：11.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。（分数：1.00）A.行为人承担民事责任B.视为不同意C.本人承担民事责任D.视为同意 解析：12.依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )
35、。（分数：1.00）A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣 D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣解析：13.在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：1.00）A.供货方B.采购方 C.双方共同D.监理方解析：14.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（分数：1.00）A.验收后由发包人负责 B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D
36、.验收前由工程师负责解析：15.某 FIDIC施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40 D.50解析：16.联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上签字。（分数：1.00）A.工程师B.发包人和承包人 C.工程师和承包人D.工程师和发包人解析：17.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。（分数：1.00）A.继续履行B.赔偿损失C.采取补救措施 D.支付违约金解析：18.发包人从施工进度的需要考
37、虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( )。（分数：1.00）A.须由总监理工程师下达指令B.须报经施工图审批部门批准C.须征得设计人同意 D.不需要签定提前交付设计文件的协议解析：19.FIDIC施工合同条件规定，缺陷责任期是自( )开始，至工程师颁发履约证书为止的天数。（分数：1.00）A.合同签字B.承包商正式开工日C.工程接收证书中写明的竣工日 D.工程正式接收之日解析：20.某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1个月，评标优惠 20万元。某投标人报价1000万元，工期提前 1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( )。（分数：1.00）A.1020万
38、元B.1000万元C.980万元 D.960万元解析：21.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 解析：22.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财
39、产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权解析：23.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效解析：24.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作 C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作解析：25.FIDIC施
40、工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商 C.分包商D.承包商或分包商解析：26.FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务 C.工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款解析：27.公开招标缺点的核心是( )。（分数：1.00）A.招标时间长、费用高 B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序解析：28.FIDIC分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。（分数：1.00）A.分包商受到损害B.是承包商的
41、违约责任C.由于业主的原因D.从业主处理获得批准的索赔权 解析：29.施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。（分数：1.00）A.承包人B.监理单位C.原设计单位 D.规划管理部门解析：30.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方 解析：31.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.0
42、0）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金解析：32.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划 解析：33.工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（分数：1.00）A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报
43、告解析：34.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标 解析：35.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示解析：36.依据施工合同示范文本规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程
44、竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（分数：1.00）A.承包人要求交付工程，发包人应当接收B.承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求C.发包人要求交付工程，承包人应当交付D.发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任 解析：37.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准 B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准解析：38.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（分数
45、：1.00）A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担 D.业主与承包商协商补偿解析：39.在监理合同签定后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.42 解析：40.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。（分数：1.00）A.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目 B.发包人要求设计人进行设计变更C.施工图设计未达到设计深度D.设计人对外商的设计资料进行审查解析：41.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量
46、为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。（分数：1.00）A.仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人 D.重新进行资格预审解析：42.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。（分数：1.00）A.后履行抗辩权B.追认权 C.拒绝权D.不安抗辩权解析：43.按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.不利的气候条件 B.招标文件未说明的污染C.不利于施工的外界自然条件D.其他承包商的干扰解析：44.执行政府定价的合同，如果当事人一
47、方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格 B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价解析：45.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（分数：1.00）A.工程师B.建设行政主管部门C.发包人 D.承包人解析：46.在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指( )。（分数：1.00）A.不应由发包人承担的经济支出B.不应由发包人和承包人承担的经济支出 C.不应由承包人承担的经济支出D.应由发包人和承包人承担的经济支出解析：47.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的
48、是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权解析：48.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要( )。（分数：1.00）A.提请工程师同意 B.与发包人签定分包合同C.向工程师提交施工组织设计D.向工程师报送施工进度计划解析：49.依据合同法的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。（分数：1.00）A.原价格B.交付时价格 C.原价格和交付时价格的高者D.原价和交付价格的低者解析：50.FIDIC施工合同条件中，发生( )，业主应
49、对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵D.军事政变解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（分数：1.00）A.可请求恢复原状 B.可请求补救措施 C.有权要求赔偿损失 D.有权提起诉讼E.无权请求任何要求解析：52.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：1.00）A.公共当局引起的延误 B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰 E.变更导致竣工时间的延长 解析：53.施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（分数：1.00）A.承包人承包工程项目一览表 B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表 D.工程竣工验收标准规定E.房屋建筑工程质量保修书 解析：54.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：1.00）A.被代理人不作否认表示 B.被代理人作否认表示C.经被代理人追认 D.代理人要求E.法院判决解析：55.按照合同法
