1、建设工程施工合同管理(三)及答案解析(总分：91.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：56，分数：56.00)1.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。 A工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见 C承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复（分数：1.00）A.B.C.D.2.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。 A承包人承担追加的合同价款，工期不顺延 B发包人承担追加的合同价款，工期顺延 C承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延 D发包人赔偿承包人
2、的损失，工期不顺延（分数：1.00）A.B.C.D.3.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施由( )。 A发包人承担 B承包人承担 C发包人和承包人共同承担 D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A.B.C.D.4.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分
3、数：1.00）A.B.C.D.5.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工工期应为( )日。 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.00）A.B.C.D.6.施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施是( )。 A需经工程师认可，费用由承包人承担 B需经工程师认可，费用由发包人承担 C不经工程师认可，费用由承包人承担 D不经工程师认可，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.7.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止
4、的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提请竣工验收前自检合格日 B承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格工程师在检验记录签字日（分数：1.00）A.B.C.D.8.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是( )。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担 C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责（分数：1.00）A.B.C.D.9.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。 A发包人负责，并承担检验费用 B发包人负责，检验费用由承包
5、人承担 C承包人负责，并承担检验费用 D承包人负责，检验费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.10.协调处理现场周围的保护工作是( )的义务。 A承包人 B监理入 C发包人 D设计人（分数：1.00）A.B.C.D.11.为了保证工程质量，建设工程施工合同规定，( )的最低质量保修期为 5 年。 A地基基础工程 B防水工程 C给水管道工程 D设备安装工程（分数：1.00）A.B.C.D.12.关于建设工程合同订立的下列表述中，正确的是( )。 A建设工程合同可采用书面形式或口头形式 B中华人民共和国建筑法提倡对建设工程实行总承包 C建设工程合同的订立，由发包人发出要约 D发包人可以
6、将一个单位工程的主体部分肢解发包（分数：1.00）A.B.C.D.13.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。 A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿 C给予费用补偿但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C.D.14.承包人采购的材料，在使用前应( )。 A按工程师的要求进行检验 B由发包人负责检验 C检验费由发包人承担 D不合格可使用（分数：1.00）A.B.C.D.15.工
7、程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是( )。 A施工进度计划是否拖后 B合同工期 C事件实际造成的延误时间 D工期定额标准（分数：1.00）A.B.C.D.16.某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则( )。 A由发包人复制，复制费用发包人承担 B由发包人复制，复制费用承包人承担 C由承包人复制，复制费用承包人承担 D由承包人复制，复制费用发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.17.某项施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承包双方都造成一定损失，则( )。 A承包人的损失都由发包人承担 B发包人的损失都由承包人承担 C双方
8、的损失各自承担 D双方的损失都由审批部门承担（分数：1.00）A.B.C.D.18.在施工合同履行过程中，( )是正确的。 A工程师可发出口头指令，并在 48 小时予以书面确认 B如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在推出书面确认请示且工程师收到请示后 48 小时不答复，应视为承包人要求被确认 C承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义 D承包人对工程师的错误指令不承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.19.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承
9、包人损失应由( )。 A发包人赔偿，延误的工期顺延 B发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C自己承担，延误的工期顺延 D自己承担，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.20.按照施工合同示范文本，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。 A施工合同协议书、工程量清单、招标通知书 B中标通知书、投标书及协议、合同履行中的变更协议 C合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书（分数：1.00）A.B.C.D.21.工程师对工程量的确认，可以计量的是( )。 A承包人超挖的工程量 B承包人涨线的工程量 C承包人原因
10、造成的返工 D设计变更的工程量（分数：1.00）A.B.C.D.22.在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于( )。 A属于承包人应承担的风险 B属于工程师应承担的风险 C属于发包人应承担的风险 D处于关键线路，影响总工期（分数：1.00）A.B.C.D.23.工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。 A竣工后一次支付 B与工程进度款同期支付 C确认后一次支付 D提前支付（分数：1.00）A.B.C.D.24.有关施工合同的订立不正确的一项为( )。 A施工合同作为合同的一种，其订立也要经过要约和承诺两个阶段 B中标通知书发出 30 天内，中标单位应与建设单位依据招标文件
11、、投标书等签订工程承包合同 C签订合同的必须是中标的施工企业，合同价应与中标价相一致，投标书中已确定的合同条款一般不做修改，如需修改须经双方协商解决 D如果中标施工企业拒绝与建设单位签订合同，则建设单位将不退还其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D.25.关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是( )。 A数量少由承包人补齐 B发包人负责运到合同约定地 C出现质量问题承包人可拒收 D单价不符由发包人承担差价（分数：1.00）A.B.C.D.26.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。 A应赔偿承包人的损失，相应顺延
12、工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.27.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。 A需承包人书面通知工程师 B应经建设行政主管部门批准 C应经工程师批准 D需承包人书面通知发包人（分数：1.00）A.B.C.D.28.下列关于施工合同的论述，不正确的为( )。 A总价合同适用于工程量不太大且能够精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目 B单价合同适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能够鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提
13、高利润 C成本加酬金合同的缺点是业主对工程总造价不易控制，承包人也往往不注意降低项目成本 D在成本加酬金合同中，风险由业主与承包方共同承担（分数：1.00）A.B.C.D.29.施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工则( )。 A工程师无权批准 B需发包人批准 C在开工日期前 7 天内以书面形式提交工程师 D发包人应赔偿损失（分数：1.00）A.B.C.D.30.发包人收到工程竣工报告后( )天内，组织专家验收组，制定验收方案。 A7 B14 C28 D56（分数：1.00）A.B.C.D.31.有关工程师无故不参加单机无负荷试车后，下面的说法错误的是( )。 A承包人自行试车 B工程师应承
14、认试车记录 C工程师不应承认试车记录 D发生责任由工程师负责（分数：1.00）A.B.C.D.32.工程施工中经常发生的变更是( )。 A设计变更 B进度变更 C合同变更 D投资变更（分数：1.00）A.B.C.D.33.所有的施工合同价款都必须在( )中注明。 A中标通知书 B协议书 C投标书 D招标书（分数：1.00）A.B.C.D.34.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。 A工程师 B承包人 C工程师和承包人 D发包人（分数：1.00）A.B.C.D.35.某施工合同约定设
15、备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。 A承包人承担相关费用，工期不予顺延 B承包人承担相关费用，工期相应顺延 C设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 D设备制造商承担相应费用，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.36.按照施工合同示范的规定，施工合同终止的条件是( )。 A工程验收通过 B承包人送交了竣工验收报告 C办理完移交工程手续 D发包人支付了竣工结算款（分数：1.00）A.B.C.D.37.施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由( )。 A承包人办理申报手续，发包人承担费用 B承包人办理申报手续，承包人承担费用 C发包人
16、办理申报手续，承包人承担费用 D发包人办理申报手续，发包人承担费用（分数：1.00）A.B.C.D.38.有关施工合同中当事人的论述，不正确的是( )。 A施工合同的当事人是发包人和承包人，双方是平等的民事主体 B承发包双方签订施工合同，必须具备相应资质条件和履行施工合同的能力 C对合同范围内的工程实施建设时，发包人必须具备组织协调能力；承包人必须具备有关部门核定的资质等级并持有营业执照等证明文件 D发包人必须是建设单位，不得是项目总承包单位（分数：1.00）A.B.C.D.39.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似过程的价格，应( )。 A由工程师提出适当的变更价格，经发包商批准后执行
17、 B由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 C由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后之执行 D由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人（分数：1.00）A.B.C.D.40.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由( )承担。 A公路管理部门 B承包人 C发包人 D承包人与发包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.41.发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。 A7 B14 C28 D56（分数：1.00）A.B.C.
18、D.42.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。 A发包人承担 B承包人承担 C发包人和承包人共同分担 D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A.B.C.D.43.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。 A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（分数：1.00）A.B.
19、C.D.44.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案导致事故，所发生的费用应由( )承担。 A发包人 B承包人 C工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.45.施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。 A工程师 B工程质量监督部门 C仲裁机构 D政府行政部门（分数：1.00）A.B.C.D.46.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料 56 天内仍不支付，则承包人( )。 A无权对该工程主张任何权利 B无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿 D可以留置该工程（分数
20、：1.00）A.B.C.D.47.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。 A有权要求赔偿 B只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.48.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B工程师已经确认，承包人仍应
21、承担计划的缺陷责任 C工程师未确认，承包人应修改进度计划 D工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示（分数：1.00）A.B.C.D.49.建设工程合同不是( )。 A若成合同 B从合同 C双务合同 D有偿合同（分数：1.00）A.B.C.D.50.发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间( )天后向发包人发出预付通知。 A5 B7 C14 D28（分数：1.00）A.B.C.D.51.施工过程中承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应( )。 A发包人办理申报手续，发包人承担相关费用 B发包人办理申报手续，承包人承担相关费用 C承包人办理申报手续，承包人承担相关费用 D承包人办理申
22、报手续，发包人承担相关费用（分数：1.00）A.B.C.D.52.以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。 A合同协议书 B施工合同通用文件、施工合同专用条件 C标准及有关技术文件、图纸 D投标书、工程量清单（分数：1.00）A.B.C.D.53.承包人在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报。 A24 B48 C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D.54.可调价格合同通常应用于( )的施工合同中。 A工期较短 B工程较复杂 C小型工程 D工期较长（分数：1.00）A.B.C.D.55.施工合同的总纲性文件是( )。 A协议书 B通用条款 C专用
23、条款 D附加条款（分数：1.00）A.B.C.D.56.发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中 5 个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为( )。 A补偿费用并顺延合同工期 B费用和工期损失均由承包人承担 C补偿费用但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不补偿费用（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：35，分数：35.00)57.对于确定变更价款的程序，应该是( )。（分数：1.00）A.承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变
24、更价款要求的报告B.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后 14 天内给予答复C.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付D.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告E.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整58.下列关于合同价款说法正确的是( )。（分数：1.00）A.标准化合同协议书内要求填写合同价款B.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内C.招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款D.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况E.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人
25、或承包人承担的经济支出59.确定变更价款的原则包括( )。（分数：1.00）A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行60.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工带来了重大损害，( )应当由发包人承担。（分数：1.00）A.承包方人员伤亡损失B.发包方人员伤亡损失C.承包方施工设备损坏的损失D
26、.运至施工现场待安装工程设备的损害E.工程修复费61.有关变更的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程变更分为设计变更和其他变更两类B.工程中常发生的变更是设计变更C.其他变更仅指工程质量标准变更D.承包人不可要求设计变更E.只有发包人才能提出设计变更62.业主采购的建筑材料，按规定应与承包人共同验收，而届时承包人未派人参加，则( )。（分数：1.00）A.材料验收不需要验收直接交给承包人保管B.工程师单独验收C.验收后交给承包人保管D.发生损坏或丢失由业主负责E.发生损坏或丢失由承包人负责63.下列关于竣工验收说法正确的有( )。（分数：1.00）A.实行监理的工程，工程竣工报告必
27、须经总监理工程师签署意见B.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调C.发包人收到竣工验收报告 28 天内不组织验收，则视为验收报告已被认可D.发包人收到竣工验收报告 28 天内确认，则视为验收报告已被认可E.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议64.下列关于施工合同履行过程中，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求的有( )。（分数：1.00）A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分工程不合格D.发包人可不承认工程师未
28、能按时参加承包人单独进行的试车记录E.由于工程师没有参加验收，则不能提出已经隐蔽的工程重新检验的要求65.工程师发布暂停施工的原因包括( )。（分数：1.00）A.外部条件的变化B.协调管理的需要C.施工质量不合格D.施工中遇到古迹需保护E.承包人调换技术员66.依据施工合同示范文本的规定，( )造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应的顺延。（分数：1.00）A.工程量增加B.设计变更C.合同内约定应由承包人承担的风险D.发包人不能按专用条款约定提供开工条件E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时67.施工合同中所定义的“费用”是指( )。（分数：1.00）A.合同价
29、款B.批准承包商索赔的价款C.承包商因自身原因导致返工的支出D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的有关费用E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款68.建设工程施工合同在通用条款中规定几类可供选择的计价方式，其合同采用哪种方式的计价方式一般都需在专用条款中说明。下列选项中可选择的计价方式有( )。（分数：1.00）A.固定价格合同B.一般性价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金加税金合同E.成本加酬金合同69.关于固定价格合同说法正确的是( )。（分数：1.00）A.合同的价款是不可调整的B.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于C.约定范围内的风险由承
30、包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法E.在约定的风险范围内合同价款不再调整70.下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。（分数：1.00）A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额71.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。（分数：1.00）A.工程所需
31、清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失72.根据施工合同示范文本的规定，工程师是指( )。（分数：1.00）A.承包人委派的项目经理B.监理单位委派的总监理工程师C.设计单位委派的施工现场代表D.发包人指定的履行合同的负责人E.设备供应单位委派的技术负责人73.建设工程合同的主要特征有( )。（分数：1.00）A.合同主体的严格性B.合同标底的特殊性C.合同内容的复杂性D.合同履行期限的长期性E.合同内容的严谨性74.工程师可以就( )方面向承包人发出变更通知。（分数：1.00）A.更改工程有关部分
32、的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间和顺序D.其他有关工程变更需要的附加工作E.变更工程质量标准75.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更( )。（分数：1.00）A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担76.依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（分数：1.00）A.发包人需要对原设计进行变更，应提前 14 天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师
33、提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行77.施工合同协议书中约定的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.工程概况B.合同工期C.质量标准D.承包范围E.工程师的姓名78.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：1.00）A.承担白天施工噪声扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪声罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证79.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是( )。（分
34、数：1.00）A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任80.根据施工合同示范文本的规定，下列( )等费用由承包人承担。（分数：1.00）A.施工中发现文物的保护费用B.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费C.承包商施工中出现安全事故的相应费用D.施工现场内第三人员的生命财产保险费E.超出设计图纸范围工程量的材料费81.施工合同示范文本的规定，甲方处于紧急需要，加快建
35、设进度提前竣工，就与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括( )。（分数：1.00）A.提前竣工时间B.为提前竣工而调整的施工进度工作计划C.乙方采取的赶工措施D.赶工措施的经济支出E.违约责任82.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是( )。（分数：1.00）A.单价不符，由发包人承担所有差价B.到货时间早，发包人承担保管费C.数量多，由承包人负责运出工地D.规格不符，承包人可拒收E.延误的工期不予顺延83.发包人原因延期开工时，工程师应( )。（分数：1.00）A.及时通知承包人B.赔偿承包人由此造成的损失C.批准工期顺延D.审核由此给承包人造成的损失E.口头通知承包人
36、84.按照施工合同示范文本的规定，对双方有合同约束力的是( )。（分数：1.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.发生不可抗力85.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（分数：1.00）A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E.交通部门修理公路影响材料运输进度86.关于施工质量控制说法正确的是( )。（分数：1.00）A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人应随时接受工程
37、师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担87.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。（分数：1.00）A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.设计变更E.工程师延误提供所需指令88.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有( )。（分数：1.00）A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D.发包
38、人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求89.在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。（分数：1.00）A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D.发包人为要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E.承包人可以留置该工程90.有关成本加酬金合同的正确描述是( )。（分数：1.00）A.合同双方分担风险B.一般用于工期较长的工程合同中C.发包人负担工程成本D.发包人支付承包人酬金E.可用于灾后修复工程91.确定变
39、更价款的原则有( )。（分数：1.00）A.应维持承包人投标报价单内的竞争水平B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款C.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款D.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行建设工程施工合同管理(三)答案解析(总分：91.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：56，分数：56.00)1.下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。 A工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令
40、 B工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见 C承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 发生停工情况，工程师应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后 48小时内提出书面处理意见，工程师在收到复工通知后的 48 小时内给予相应的答复，如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可以自行复工。2.工程师对隐蔽工程重新验收合格，则( )。 A承包人承担追加的合同价款，工期不顺延 B发包人承担追加的合同价款，工
41、期顺延 C承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延 D发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。3.承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施由( )。 A发包人承担 B承包人承担 C发包人和承包人共同承担 D承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 本题题意是确认工程安全防护措施费用的承担主体由发包人承担费
42、用，承包人提出措施，这对保证安全施工起到很好的作用。4.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。 A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延 C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误工期不予顺延。5.工程竣工验收
43、未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工工期应为( )日。 A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收 C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。6.施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全
44、防护措施是( )。 A需经工程师认可，费用由承包人承担 B需经工程师认可，费用由发包人承担 C不经工程师认可，费用由承包人承担 D不经工程师认可，费用由发包人承担（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考核安全防护问题。其中，实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。7.按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提请竣工验收前自检合格日 B承包
45、人提供竣工资料和竣工验收报告日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格工程师在检验记录签字日（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 按照施工合同的规定，从开工之日起至承包人提供竣工资料和竣工验收报告日止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。8.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是( )。 A承包人的人员伤亡由发包人负责 B工程修复费用由发包人承担 C承包人的停工损失由承包人承担 D发包人的人员伤亡由发包人负责（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必
46、要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；工程所需清理、修复费用，由发包人承担。9.某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。 A发包人负责，并承担检验费用 B发包人负责，检验费用由承包人承担 C承包人负责，并承担检验费用 D承包人负责，检验费用由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的是发包人供应的材料设备进入施工现场需要在使用前检验或试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。10.协调处理现场周围的保护工作是( )的义务。 A承包人 B监理入 C发包人 D设计人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 协调处理现场
47、周围的保护工作是发包人的义务。11.为了保证工程质量，建设工程施工合同规定，( )的最低质量保修期为 5 年。 A地基基础工程 B防水工程 C给水管道工程 D设备安装工程（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 建设工程质量管理条例中明确规定工程各个部位的最低保修期限：除涉及防水工程为5 年外，保证工程不出现危险的基础和主体为合理使用年限。其余均为 2 年。12.关于建设工程合同订立的下列表述中，正确的是( )。 A建设工程合同可采用书面形式或口头形式 B中华人民共和国建筑法提倡对建设工程实行总承包 C建设工程合同的订立，由发包人发出要约 D发包人可以将一个单位工程的主体部分肢解发包（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 建设工程合同只能采用书面形式；建筑法提倡对建设工程实行总承包；建设工程合同的订立，由承包人发出要约，发包人承诺；发包人不可以将一个单位工程的主体部分肢解发包。13.混凝土工程施工中，模板和钢筋架立完毕，承包人自检合格后未通知工程师检查就自行进行混凝土浇筑。工程师对该部位质量表示怀疑，进行穿孔检验，结果表明质量符合合同要求。对此事件造成的工期和费用影响应按( )处理。 A费用和工期损失均给予补偿 B费用和工期损失均不给予补偿 C给予费用补偿但不顺延合同工期 D顺延合同工期但不给予费用补偿（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 明确
