1、建设工程法规及相关知识-108-1 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：60.00)场景(一) A、B 两家施工单位组成联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅楼建设工程。两象单位均具备承担该项目的能力和相应的资质，指定 B为联合体牵头人负责投标。中标后，在合同履行过程中，A单位破产。根据场景(一)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据招标投标法规定，( )法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。（分数：1.00）A.两个以上B.三个以上C.三个以下D.五个以上(2).A、B 联合体各方签订共同投标协议后，(
2、 )。（分数：1.00）A.B可以再以自己名义单独投标B.A不是牵头人，可以再参加其他联合体在此项目中投标C.B是该联合体的牵头人，可以以自己的名义邀请任何单位加入D.A、B 都不可以以自己名义单独投标(3).下列表述中不正确的是( )。（分数：1.00）A.A、B 两个施工单位是以一个投标人的身份参与投标B.A、B 在提交投标文件时，应当连同共同投标协议一并提交C.如果中标后，A、B 两个施工单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同D.如果中标，A、B 两个施工单位应就此项目向该房地产开发商承担连带责任(4).A单位破产，对于原本应当由 A单位承担的义务，( )。（分数：1.00）A.招
3、标人只能自己承担B.招标人可以要求 B单位承担C.只能由招标人和 B单位共同承担D.招标人只能对此重新招标(5).如果联合体中的一个成员单位没能按合同约定履行义务，招标人可以要求联合体中任何一个成员单位承担不超过总债务( )的债务。（分数：1.00）A.50%B.80%C.任何比例D.共同投标协议约定的比例场景(二) 甲乙签订一个买卖合同按照市场行情约定价格，2008 年 2月 1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定 2008年 4月 1日交货，但卖方乙推迟至 2008年 5月 1日交货， 2008 年 4月 1日时的市场价格为每千克 210元，2008 年 5月 1日市场价格为每千
4、克 220元，逾期交货 1个月的违约金为每千克 10元。根据场景(二)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).上述情况下，甲方应按照每千克( )元向卖方乙付款。（分数：1.00）A.190B.200C.210D.220(2).订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定，在合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地(3).执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.市场价D.原价与新价
5、的平均价格(4).建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.签订合同所在地B.建设单位所在地C.施工单位所在地D.工程施工所在地(5).订立合同履行地点不明确，需给付货币的，在( )所在地履行。（分数：1.00）A.履行义务一方B.执行权利一方C.接受货币一方D.给付货币一方场景(三) A 市甲施工企业与 B市乙陶瓷厂签订了一批洁具采购合同，合同约定货到付款，交货期限为2008年 3月 525 日。正常情况下，此两地之间货运时间为 714 天。后来，合同因解除而效力终止。根据场景(三)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).如甲施工
6、企业与乙陶瓷厂对该合同的解除经协商意思表示一致，称为( )。（分数：1.00）A.单方解除B.双方解除C.约定解除D.法定解除(2).如至 2008年 3月 28日乙陶瓷厂还没有交货，则下列选项中符合法定解除情形的是( )。（分数：1.00）A.3月 29日到货交付B.3月 29日催告乙厂交货，3 月 31日仍未交货C.3月 29日催告乙厂交货，4 月 29日仍未交货D.3月 29日催告乙厂交货，4 月 6日仍未交货(3).合同解除是指合同当事人( )，提前解除合同效力的行为。（分数：1.00）A.通过仲裁机构B.单方解除C.依法行使解除权或者双方协商决定D.自行决定(4).合同终止实质上是(
7、 )。（分数：1.00）A.暂时停止履行合同B.合同解除C.合同权利义务的终止D.债务已经按照约定履行(5).合同解除是( )，而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.因当事人一方的意思或双方的协议B.因不可抗力C.行使法定权利D.通过废约产生新的合同场景(四) 红星建筑公司欲建一住宅小区，预计于 2007年 2月 10日开工，单位于 2007年 1月 30日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于 2007年 8月 18日中止施工。根据场景(四)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).根据中华人民共和国建筑法的规
8、定，该工程如正常开工，最迟允许日期为( )。（分数：1.00）A.2007年 4月 29日B.2007年 5月 9日C.2007年 4月 30日D.2007年 5月 10日(2).该公司建设单位通过申请延期，工程施工许可证的有效期最多可延长到( )为止。（分数：1.00）A.2007年 7月 29日B.2007年 7月 30日C.2007年 10月 29日D.2008年 1月 29日(3).根据建设工程安全生产管理条例规定，建设单位在领取施工许可证时，应( )。（分数：1.00）A.提前进行施工措施审批B.提供建设工程有关质量的资料C.提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提供建设工程有关施工
9、企业有足够资金的资料(4).根据我国中华人民共和国建筑法的规定，该单位应于( )前向施工许可证发证机关报告。（分数：1.00）A.2007年 9月 3日B.2007年 9月 17日C.2007年 9月 18日D.2007年 11月 18日(5).如果该建筑单位因征地问题没有解决，而不能按期开工，超过( )，则应重新办理开工报告的批准手续。（分数：1.00）A.2007年 7月 30日B.2007年 8月 10日C.2008年 1月 30日D.2008年 2月 10日(6).如果该建筑工程在( )之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。（分数：1.00）A.2007年 11月 18日
10、B.2008年 8月 18日C.2008年 2月 18日D.2009年 8月 18日场景(五) 甲施工企业到 A供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2t水泥给施工企业，A供应商发现后要求甲施工企业返还；在施工过程中，由于甲施工单位操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的责任；后来，项目施工现场发生火灾，邻近的丙单位主动组织人员灭火，这一行为减少了甲施工单位的损失 8万元，丙单位因此损失 1万元。根据场景(五)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).( )是指没有合同根据，取得不当利益，造成他人损失。（分数：1.00）A.违法所得B.
11、不当得利C.无因管理D.侵权行为(2).根据民法通则的规定，( )是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定权利和义务关系。（分数：1.00）A.要约B.承诺C.法律关系D.债(3).既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为是( )。（分数：1.00）A.侵权行为B.不当得利C.无因管理D.赠予(4).下列关于甲施工企业与 A供应商之间的描述正确的是( )。（分数：1.00）A.甲施工企业产生侵权之债，应返还B.甲施工企业没有过错，无需返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还(5).甲施工企业与乙公司之间的债
12、务发生的根据是( )。（分数：1.00）A.合同B.无因管理C.不当得利D.侵权行为(6).下列关于丙单位损失的表述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.丙单位只能自行承担这一损失B.丙单位有权要求甲施工企业支付 1万元C.丙单位可以要求甲施工企业支付 4万元D.丙单位应当要求甲施工企业支付 5万元场景(六) 甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意。同时，甲、乙的供货合同中约定由甲将材料送至乙单位的施工现场；
13、甲、丙的供货合同中未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。根据场景(六)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).上述材料质量标准应达到( )。（分数：1.00）A.国家标准B.行业标准C.总承包单位确定的标准D.其他企业标准(2).由于甲供应商与丙施工单位之间的供货合同未约定交货地点，则甲供应商备齐材料后，( )。（分数：1.00）A.应将材料送到施工现场B.应将材料送到丙单位的办公所在地C.应将材料送到丙单位的仓库D.可通知丙单位自提(3).合同的履行以( )为前提和依据。（分数：1.00）A.合同标的B.合同当事人C.有效的合同D.法律、法规(4).合同具有法律
14、约束力的首要表现是( )。（分数：1.00）A.合同的合法B.合同的有效C.合同的履行D.合同的订立(5).依据合同法的规定，当合同履行方式不明确时，按照( )的方式履行。（分数：1.00）A.法律规定B.有利于实现债权人的目的C.有利于实现合同目的D.有利于实现债务人的目的(6).合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。（分数：1.00）A.法定履行B.法规履行C.全面履行D.诚实信用场景(七) 某采石场向高速公路二标段的承包单位：甲路桥公司运送砂石。甲公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场拟通过法律手段解决
15、。根据场景(七)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).( )是指当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议自行解决争议的一种方式。（分数：1.00）A.和解B.调解C.协议D.仲裁(2).如果在购买砂石的合同中约定了仲裁，则( )。（分数：1.00）A.当事人可以选择仲裁，也可以选择诉讼B.当事人不可以选择和解C.当事人不可以选择调解D.当事人不可以选择诉讼(3).如果采石场选择了仲裁，则( )。（分数：1.00）A.就没有选择仲裁员的权利B.申请仲裁后就不可以就此事再达成和解C.无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁D.若对仲裁结果不服，可以继续上诉(4).如果仲裁委员会裁决
16、甲公司交付采石场砂石款 50万元，限于 2008年 9月 11日之前结清，若届时甲公司不予支付，则采石场( )。（分数：1.00）A.可以自己强制执行B.可以申请仲裁委员会强制执行C.可以申请行政主管部门强制执行D.可以申请人民法院强制执行(5).若采石场对甲公司提起诉讼，甲公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的( )。（分数：1.00）A.独立性B.公权性C.强制性D.程序性(6).民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式，其中民事诉讼的参与人不包括( )。（分数：1.00）A.证人B.第三人C.审判长D.勘验人场景(八) 华星建设单位希望将总部大楼建
17、成标志性建筑，于是向社会征集设计方案，并声明如果方案被采纳，则奖励设计者人民币 30万元。在对众多稿件的评审后，建设单位并没有发现满意的方案，于是委托工程师丙在综合甲、乙二人设计稿的基础上进行改进，完成了设计稿，建设单位支付给丙 20万元报酬。根据场景(八)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).民事主体对智力成果依法享有的专有权利是( )。（分数：1.00）A.使用权B.经营权C.地役权D.知识产权(2).上述场景中，建设单位的行为( )。（分数：1.00）A.侵犯了甲、乙的著作权B.没有侵犯甲、乙的任何权利C.侵犯了甲、乙的专利权D.侵犯了甲、乙的商标权(3).( )是财产权的对称。（分
18、数：1.00）A.知识产权B.人身权C.保护权D.著作权(4).( )是指与民事主体的人身不可分离的，不具有直接财产内容的民事权利。（分数：1.00）A.知识产权B.人身权C.署名权D.著作权(5).著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权的保护期( )。（分数：1.00）A.为 5年B.为 10年C.为 20年D.不受限制(6).对著作权法保护的对象的说法中，不恰当的是( )。（分数：1.00）A.文学、艺术和科学领域内具有独创性的智力成果B.以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品C.施工、生产绘制的工程设计图，产品设计图以及反映地理现象、说明事物原理或者结构的地图、示意图等作品D
19、.具有展示、试验或者观测等用途，根据物体的形式和结构，按照一定比例制成的立体作品场景(九) 张某是甲施工单位的主要负责人，在项目施工过程中，甲施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的乙单位印刷设备基础倾斜，乙单位因此损失 10万元。根据场景(九)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，乙单位( )。（分数：1.00）A.只能自行承担这一损失B.可以要求甲施工单位赔偿C.应当要求监理单位赔偿D.应当要求设计单位赔偿(2).根据建设工程安全生产管理条例，因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，( )应当采取专项保护措施。（分数：
20、1.00）A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位(3).根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，施工单位主要负责人的安全生产方面的主要责任内容，不包括( )。（分数：1.00）A.建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度B.制定安全生产规章制度和操作规程C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程D.保证单位安全生产条件所需资金投入(4).根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经( )考核合格后方可任职。（分数：1.00）A.建设行政主管部门或者其他有关部门B.市级以上人民政府C.县级以上人民政府D.安全生产管理
21、部门(5).根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行( )次安全生产教育培训。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.5场景(十) 某施工企业在工程建设中准备采用一种新的施工技术以提高工程质量和施工进度，但不符合有关强制性标准的规定。根据规定，应当组织专题技术论证，报批行政主管部门审定。根据场景(十)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据规定，应当由( )组织专题技术论证，报批行政主管部门审定。（分数：1.00）A.施工单位B.施工单位提请监理单位C.监理单位D.施工单位提请建设单位(2).根据工程建设行业标准管理办法规定，( )不属于工程建
22、设行业标准的强制性标准。（分数：1.00）A.工程建设重要的通用的信息技术标准B.工程建设重要的行业专用的信息技术标准C.工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法等标准D.行业需要控制的其他工程建设标准(3).根据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，在全体工程或某类工程中抽取一定数量进行的检查是( )。（分数：1.00）A.重点检查B.突击检查C.专项检查D.抽查(4).根据实施工程建设强制性标准监督规定的规定，强制性标准监督检查的内容不包括( )。（分数：1.00）A.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准
23、的规定B.工程质量的施工、监理、验收是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定(5).有关于对工程建设标准的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.强制性标准就是法律B.只有国家标准和行业标准才有强制性标准和推荐性标准之分C.只有国家标准才有强制性标准和推荐性标准之分D.只有国家标准和地方性标准才有强制性标准和推荐性标准之分场景(十一) 某大型项目进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件获得批准，按期开工。工程项目完工交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符。根据场景(
24、十一)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据环境影响评价法的有关规定，我国根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，( )，应当编制环境影响报告书。（分数：1.00）A.可能造成重大环境影响的B.可能造成特大环境影响的C.可能造成轻度环境影响的D.可能对环境造成很小影响的(2).根据环境影响评价法规定，( )不属于建设项目的环境影响报告书所应当包括的内容。（分数：1.00）A.建设项目的概况B.建设项目对环境影响的经济损益分析C.建设项目对环境影响的经济赔偿D.环境影响评价的结论(3).根据环境影响评价法，( )应当对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响
25、进行跟踪检查。（分数：1.00）A.建设单位B.建设行政主管部门C.使用单位D.环境保护行政主管部门(4).根据环境影响评价法的规定，建设项目的环境影响评价文件，由( )按照国务院的规定报有审批权的环境行政主管部门审批。（分数：1.00）A.监理单位B.建设主管部门C.建设单位D.施工单位(5).环境影响评价，是指( )。（分数：1.00）A.防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展，进行监测的方法B.对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度C.对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影
26、响报告书，对产生的环境影响进行全面评价D.涉及水土保持的建设项目，必须有经由水行政主管部门审查同意的水土保持方案二、多项选择题(总题数：4，分数：40.00)场景(十二) 甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同，约定乙钢铁公司向甲施工企业交付 200t钢材，货款 80万元，甲施工企业向乙钢铁公司支付定金 10万元；如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。乙钢铁公司因将钢材卖给丙施工企业而无法向甲施工企业交付，给甲施工企业造成损失 20万元。根据场景(十二)，回答下列问属：（分数：10.00）(1).甲施工企业( )的诉讼请求不能获得法院支持。（分数：2.00）A.要求乙钢铁公司支付违约
27、金 20万元B.要求乙钢铁公司双倍返还定金 20万元C.要求乙钢铁公司支付违约金 15万元，同时返还定金 10万元D.要求乙钢铁公司支付违约金 15万元，同时继续履行交货义务E.要求乙钢铁公司支付违约金 15万元，同时双倍返还定金 20万元(2).根据合同法有关规定，违约责任的承担形式有( )。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.价格协商E.双重定金(3).合同法规定，违约金可分为( )。（分数：2.00）A.补偿性违约金B.约定违约金C.制裁性违约金D.惩罚性违约金E.法定违约金(4).在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（分数：2.00）A.相当于因违约造成
28、的损失B.不包括合同履行后可获得的利益C.包括合同履行后可获得的利益D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失(5).下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（分数：2.00）A.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加B.合同中必须约定违约金C.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务D.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金场景(十三) 某建筑施工现场发生重大责任事故，接到报告的单位负责人田某立即将此事上
29、报给当地人民政府，政府对此事做了登记后要求田某立即组织人员进行抢救。事后经统计，在此次事故中有 5名从业人员不同程度受伤。经调查是由于施工设备存在安全隐患未排除造成的，家属要求建筑单位给予赔偿，田某以一直未曾调查清楚事故原因为由推脱，后来田某逃匿。根据场景(十三)，回答下列问题：（分数：10.00）(1).事故调查处理应当按照( )，并对事故责任者提出处理意见。（分数：2.00）A.实事求是、尊重科学的原则B.及时、准确查清事故的原因，查明事故性质C.总结事故教训，提出整改措施D.对事故当事人提出处理意见E.对有失职、渎职行为的，追究法律责任(2).根据安全生产法的规定，生产安全事故报告应当遵
30、守的规定有( )。（分数：2.00）A.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人B.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失C.负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况D.有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救E.负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照有关规定，对造成事故责任人追究责任或赔偿(3).根据安全生产法规定，生产安全事故调查处理应当遵守的基本原则有( )。（分数
31、：2.00）A.有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责部门的负责人接到重大生产安全报告后，应当立即组织抢险人员进行事故抢险B.事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时准确地查清事故的原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施C.生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，对失职、渎职行为的，追究法律责任D.任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理E.任何单位和个人对事故负有责任要赔偿或者罚款(4).此次事故中，对于建筑单位及负责人田某应承担的法律责任的描述正确的有( )。（分数：2.00）A.建筑单位应承担赔偿责任B.田某知道安全隐患未上报，是田某的责
32、任，此次事故与单位无关C.田某也只是单位的从业人员，此次事故与田某无关D.田某逃匿，当事人可要求法院强制执行E.建筑单位将负责人田某开除，可不用赔偿(5).根据安全生产法的规定，负有安全生产监督管理职责的部门，依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况，进行监督检查、行使职权的范围是( )。（分数：2.00）A.进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况B.对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正，对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定C.生产经营单位对有较大危险因素的生产经
33、营场所和有关设备，设备上应当设置明显的安全警示标志D.对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除，重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用E.对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在 15日内依法作出处理决定场景(十四) 甲施工单位于 2007年 8月 18日签订施工合同，承建工程为五层砌体结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于 2007年 11月 8日开工建设，甲单位使用的建筑材料未进行检验。施工中技术人员发现图样中有一处抗震设计差错。根据场景(十四)，回答下列问题：
34、（分数：10.00）(1).根据建设工程质量管理条例规定，符合施工单位质量责任和义务规定的是( )。（分数：2.00）A.施工单位不得转包或分包工程B.施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级范围内承揽工程C.施工单位对建设工程的施工质量负责D.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任E.施工单位必须按照工程设计图样和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料(2).保证工程的质量的重要环节之一是施工单位对( )的检验。（分数：2.00）A.建筑材料B.建
35、筑构(配)件C.设备D.作业人员的技术E.商品混凝土(3).根据建设工程质量管理条例规定，施工单位必须按照工程设计图样和施工技术标准施工，不得( )。（分数：2.00）A.擅自修改工程设计B.偷工减料C.有危害社会的行为D.提请变更E.使用不合格的建筑工程(4).发现图样中有差错，此时甲施工单位不应当( )。（分数：2.00）A.按原图样继续施工B.与建设单位协商一致后，继续施工C.与监理工程师协商一致后，继续施工D.自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用E.及时提出意见和建议(5).甲施工单位未对建筑材料进行检验，就承担的法律责任包括( )。（分数：2.00）A.责令改正B.处 1Q万元
36、以上 20万元以下罚款C.处 10万元以上 30万元以下罚款D.责令停业整顿E.降低资质等级或者吊销资质证书场景(十五) 项目档案验收组对某重大工程档案进行了验收，验收组三分之二的成员同意通过验收。该工程项目于 2008年 5月 1日通过竣工验收，并于 2008年 5月 12日办理了备案。根据场景(十五)，回答下列问题：（分数：10.00）(1).国家档案局制定了重大建设项目档案验收办法，该办法对重大建设项目档案( )作出了更具体的规定。（分数：2.00）A.验收的组织B.验收的工程C.验收的质量D.验收的申请E.验收的要求(2).关于项目档案验收组的组成，以下说法正确的是( )。（分数：2.
37、00）A.项目档案验收组人数不少于 8人的双数，组长由验收组织单位人员担任，必要时可邀请有关专业人员参加验收组B.国家档案局组织的项目档案验收，验收组由国家档案局、中央主管部门、项目所在地省级档案行政管理部门等单位组成C.中央主管部门档案机构组织的项目档案验收，验收组由中央主管部门档案机构及项目所在地省级档案行政管理部门等单位组成D.省级以下各级档案行政管理部门组织的项目档案验收，由档案行政管理部门、项目主管部门等单位组成E.凡在城市规划区范围内建设的项目，项目档案验收组成员包括项目所在地的城建档案接收单位(3).对项目档案验收组织的职责的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.国家发展
38、和改革委员会组织验收的项目由国家档案局组织项目档案的验收B.国家发展和改革委员会委托中央主管部门、省级政府投资主管部门组织验收的项目，由中央主管部门档案机构、省级档案行政管理部门组织项目档案的验收，验收结果报国家档案局备案C.省级以下各级政府投资主管部门组织验收的项目由国家档案行政管理部门组织项目档案的验收D.乡镇地方政府投资主管部门组织验收的项目，由乡镇档案行政管理部门组织项目档案验收E.国家档案局对中央主管部门档案机构、省级档案行政管理部门组织的项目档案验收进行监督、指导(4).申请项目档案验收应具备的条件是( )。（分数：2.00）A.项目主体工程和辅助设施已按照设计建成，能满足生产或使
39、用的需要B.项目试运行指标考核合格或者达到设计能力C.完成了项目建设全过程文件材料的收集、整理与归档工作D.基本完成了项目档案的分类、组卷、编目等整理工作E.存在的问题及解决的措施(5).项目档案验收申请报告的主要内容有( )。（分数：2.00）A.申请项目档案应具备的所有条件B.项目建设及项目档案管理概况C.保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施D.项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况，竣工图的编制情况及质量状况E.档案在项目建设、管理、试运行中的作用建设工程法规及相关知识-108-1 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：60.
40、00)场景(一) A、B 两家施工单位组成联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅楼建设工程。两象单位均具备承担该项目的能力和相应的资质，指定 B为联合体牵头人负责投标。中标后，在合同履行过程中，A单位破产。根据场景(一)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).根据招标投标法规定，( )法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。（分数：1.00）A.两个以上 B.三个以上C.三个以下D.五个以上解析：(2).A、B 联合体各方签订共同投标协议后，( )。（分数：1.00）A.B可以再以自己名义单独投标B.A不是牵头人，可以再参加其他联合体在此项目中投标C.B是该联合体的
41、牵头人，可以以自己的名义邀请任何单位加入D.A、B 都不可以以自己名义单独投标 解析：(3).下列表述中不正确的是( )。（分数：1.00）A.A、B 两个施工单位是以一个投标人的身份参与投标B.A、B 在提交投标文件时，应当连同共同投标协议一并提交C.如果中标后，A、B 两个施工单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同 D.如果中标，A、B 两个施工单位应就此项目向该房地产开发商承担连带责任解析：(4).A单位破产，对于原本应当由 A单位承担的义务，( )。（分数：1.00）A.招标人只能自己承担B.招标人可以要求 B单位承担 C.只能由招标人和 B单位共同承担D.招标人只能对此重新招标
42、解析：(5).如果联合体中的一个成员单位没能按合同约定履行义务，招标人可以要求联合体中任何一个成员单位承担不超过总债务( )的债务。（分数：1.00）A.50%B.80%C.任何比例 D.共同投标协议约定的比例解析：场景(二) 甲乙签订一个买卖合同按照市场行情约定价格，2008 年 2月 1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定 2008年 4月 1日交货，但卖方乙推迟至 2008年 5月 1日交货， 2008 年 4月 1日时的市场价格为每千克 210元，2008 年 5月 1日市场价格为每千克 220元，逾期交货 1个月的违约金为每千克 10元。根据场景(二)，回答下列问题：（分数
43、：5.00）(1).上述情况下，甲方应按照每千克( )元向卖方乙付款。（分数：1.00）A.190 B.200C.210D.220解析：(2).订立合同时，当事人在合同内对价款没有作出明确约定，在合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地解析：(3).执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格 B.新价格C.市场价D.原价与新价的平均价格解析：(4).建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不
44、明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.签订合同所在地B.建设单位所在地C.施工单位所在地D.工程施工所在地 解析：(5).订立合同履行地点不明确，需给付货币的，在( )所在地履行。（分数：1.00）A.履行义务一方B.执行权利一方C.接受货币一方 D.给付货币一方解析：场景(三) A 市甲施工企业与 B市乙陶瓷厂签订了一批洁具采购合同，合同约定货到付款，交货期限为2008年 3月 525 日。正常情况下，此两地之间货运时间为 714 天。后来，合同因解除而效力终止。根据场景(三)，回答下列问题：（分数：5.00）(1).如甲施工企业与乙陶瓷厂对该合同的解除经协商意思表示一致，称为
45、( )。（分数：1.00）A.单方解除B.双方解除 C.约定解除D.法定解除解析：(2).如至 2008年 3月 28日乙陶瓷厂还没有交货，则下列选项中符合法定解除情形的是( )。（分数：1.00）A.3月 29日到货交付B.3月 29日催告乙厂交货，3 月 31日仍未交货C.3月 29日催告乙厂交货，4 月 29日仍未交货 D.3月 29日催告乙厂交货，4 月 6日仍未交货解析：(3).合同解除是指合同当事人( )，提前解除合同效力的行为。（分数：1.00）A.通过仲裁机构B.单方解除C.依法行使解除权或者双方协商决定 D.自行决定解析：(4).合同终止实质上是( )。（分数：1.00）A.
46、暂时停止履行合同B.合同解除C.合同权利义务的终止 D.债务已经按照约定履行解析：(5).合同解除是( )，而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：1.00）A.因当事人一方的意思或双方的协议 B.因不可抗力C.行使法定权利D.通过废约产生新的合同解析：场景(四) 红星建筑公司欲建一住宅小区，预计于 2007年 2月 10日开工，单位于 2007年 1月 30日领到工程施工许可证。领取施工许可证后因故不能按规定期限正常开工，故向发证机关申请延期。开工后又因故于 2007年 8月 18日中止施工。根据场景(四)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).根据中华人民共和国建筑法的规定，该工程如
47、正常开工，最迟允许日期为( )。（分数：1.00）A.2007年 4月 29日 B.2007年 5月 9日C.2007年 4月 30日D.2007年 5月 10日解析：(2).该公司建设单位通过申请延期，工程施工许可证的有效期最多可延长到( )为止。（分数：1.00）A.2007年 7月 29日B.2007年 7月 30日C.2007年 10月 29日 D.2008年 1月 29日解析：(3).根据建设工程安全生产管理条例规定，建设单位在领取施工许可证时，应( )。（分数：1.00）A.提前进行施工措施审批B.提供建设工程有关质量的资料C.提供建设工程有关安全施工措施的资料 D.提供建设工程有
48、关施工企业有足够资金的资料解析：(4).根据我国中华人民共和国建筑法的规定，该单位应于( )前向施工许可证发证机关报告。（分数：1.00）A.2007年 9月 3日B.2007年 9月 17日C.2007年 9月 18日 D.2007年 11月 18日解析：(5).如果该建筑单位因征地问题没有解决，而不能按期开工，超过( )，则应重新办理开工报告的批准手续。（分数：1.00）A.2007年 7月 30日 B.2007年 8月 10日C.2008年 1月 30日D.2008年 2月 10日解析：(6).如果该建筑工程在( )之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。（分数：1.00）A
49、.2007年 11月 18日B.2008年 8月 18日 C.2008年 2月 18日D.2009年 8月 18日解析：场景(五) 甲施工企业到 A供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2t水泥给施工企业，A供应商发现后要求甲施工企业返还；在施工过程中，由于甲施工单位操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的责任；后来，项目施工现场发生火灾，邻近的丙单位主动组织人员灭火，这一行为减少了甲施工单位的损失 8万元，丙单位因此损失 1万元。根据场景(五)，回答下列问题：（分数：6.00）(1).( )是指没有合同根据，取得不当利益，造成他人损失。（分数：1.00）A.违法所得B.不当得利 C.无因管理D.侵权行为解析：(2).根据民法通则的规定，( )是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定权利和义务关系。（分数：1.00）A.要约B.承诺C.法律关系D.债 解析：(3).既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为是( )。（分数：1.00）A.侵权行为B.不当得利C.无因管理 D.赠予解析：(4).下列关于甲施工
