1、建设工程法规及相关知识-77-1 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则处理方式包括( )。（分数：1.00）A.如果其中一方已经履行主要义务的，该合同有效B.如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的，该合同有效C.如果其中一方已经履行主要义务的，不管对方是否接受，该合同都有效D.如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，也不能采取补救措施2.建设工程质量管理条例规定，建设工程发包电位不得迫使承包方以( )。（分数：1.00）A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合
2、理工期B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量3.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.财C.行为D.智力成果4.原告甲房地产开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法正确的有 ( )。（分数：1.00）A.证据保全只能依当事人申清进行，人民法院不得依职权作出B.人民法院可以主动采取证据保全措施C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据5.侵害人排除由其行为引起的妨
3、碍他人权利正常行使和利益实现的客观状态，是属于承担民事责任的方式的( )。（分数：1.00）A.停止侵害B.排除妨碍C.消除危险D.恢复原状6.B 向 A 借款一万元并签订了借款合同，C 为保证人，但合同中未约定保证方式。当 B 未按时偿还借款时，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.A 可要求 B 或 C 偿还借款B.A 只能要求 B 偿还借款C.A 只能要求 C 偿还借款D.A 只能在 B 无力偿还时，要求 C 偿还借款7.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才做出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件
4、规定内容不一致，对该问题应以( )。（分数：1.00）A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变8.建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，( )。（分数：1.00）A.由总承包单位承担主要责任B.由分包单位承担主要责任C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任9.依据合同法，下列有关承担违约责仟的说法中，错误的是( )。（分数：1.00）A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不能同时选用C
5、.违约金是承担违约责任的必备形式D.违约金和赔偿损失不能同时使用10.审批部门应当自收到环境影响登记表之日起( )内作出审批决定并书面通知建设单位。（分数：1.00）A.15 天B.30 天C.45 天D.60 大11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地12.某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代
6、理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代邵人与被代理人共同承担连带责任13.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有( )特点。（分数：1.00）A.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则要有关于诉讼的起诉书C.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院D.仲裁裁决的效力低于诉讼判决14.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（分数：1.00）A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签
7、订补充协议D.按履行义务一方承担的原则15.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权16.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.市场价格D.原价和新价的平均价格17.建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A
8、.甲、乙、丙都是建筑工程一切险的被保险人B.甲、乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是C.乙是建筑工程一切险的被保险人，甲、丙都不是D.以上选项均不正确18.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后19.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。（分数：1.00）A.4 万元B.8 万元C.10 万元D.14 万元20.中标
9、人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额( )的罚款：有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。（分数：1.00）A.5%以上 10%以下B.5以上 10以下C.10以上 20以下D.5以上 20以下21.根据建设工程质量管理条例，符合工程监理单位质量责任和义务的规定的是( )。（分数：1.00）A.工程监理单位可依法转让工程监理业务B.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理C.工程监理单位代表政府部门对
10、施工质量实施监理D.工程监理单位不得与被监理工程的施工承包单位有非正常的联系22.某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应 ( )。（分数：1.00）A.因迟到而自然无效B.必须经要约人发出接受通知后才有效C.必须经要约人发出拒绝通知后才无效D.因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺23.环境保护法的基本原则是( )。（分数：1.00）A.污染者付费、预防为主、防治结合的原则B.环境保护公民责任的原则C.开发者养护、污染者治理的原则D.奖励综合利用的原则24.关于消
11、防设计图纸的审核，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.由设计单位将消防设计图纸报送公安消防机构审核B.由建设单位将消防设计图纸报送公安消防机构审核C.由施工单位将消防设计图纸报送监理单位审核D.由监理单位将消防设计图纸报送工程建设主管部门审核25.建造师经( )后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。（分数：1.00）A.考核B.评比C.注册D.挂靠26.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全
12、部损失C.业主自行承担全部拥失D.业主和保险公司协商分担损失27.采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )。（分数：1.00）A.任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁B.仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见C.合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益D.尽管任何一方对裁定不满意，但不能以同一原因再要求法院重新审理28.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己
13、的损失B.甲方赔偿乙方 1 万元损失C.甲方赔偿乙方 2 万元损失D.甲方赔偿乙方 4 万元损失29.以下关于评标委员会的说法中，不正确的是( )。（分数：1.00）A.评标委员会由招标人依法组建B.招标人的代表可成为评标委员会的成员C.招标人对评标委员会专家的选择应限于直辖市以上人民政府有关部门提供的专家名册确定的人员D.评标委员会专家的名单在中标结果确定前应保密30.建造师的执业范围包括( )。（分数：1.00）A.可从事所有建造活动B.担任建设工程项目施工的项目经理C.从事其他执业范围外施工活动的管理工作D.须经过注册才可以从事任何专业的施工项目经理31.甲施工企业授权某采购员到乙公司采
14、购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（分数：1.00）A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C.无效，由采购员向乙公司支付货款D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担32.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是合同法中有关( )的规定。（分数：1.00）A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务33.建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的( )等。（分数：1.00）A.保修义务
15、、保修责任和免责条件B.保修内容、保修期限和保修方法C.保修责任、保修条件和保修标准D.保修范围、保修期限和保修责任34.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（分数：1.00）A.应当接受B.可以接受C.应当拒绝D.可以拒绝35.某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（分数：1.00）A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追
16、究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究36.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（分数：1.00）A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务37.以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是( )。（分数：1.00）A.劳动者在试用期间被证明符合录用条件的B.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的C.劳动者被依法追究民事责任的D.劳动者不能
17、胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的38.某计算机公司总经理口头答应某建筑公司以每台 6000 元的价格购买 30 台 A 型计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为( )。（分数：1.00）A.未采取要约承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任B.未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任C.未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任D.构成有效合同，应负违约责任39.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施正。该条款依据的
18、是合同法中关于( )的规定。（分数：1.00）A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行方抗辩权D.同时履行抗辩权40.甲、乙、丙三家承包单位，甲的资质等级最高，乙次之，丙最低。当二家单位实行联合共同承包时，应按( )单位的业务许可范围承揽工程。（分数：1.00）A.甲B.乙C.丙D.中间级别资质41.中华人民共和国建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过( )个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。（分数：1.00）A.1B.3C.6D.1242.下列各项，属于安全生产责任制主要内容的有( )。从事建筑活动
19、主体的负责人责任制从事建筑活动主体职能机构或职能处室负责人及工作人员的安全责任制安全生产政策制定者的安全责任制岗位人员的安全生产责任制政府行政人员工程安全生产检查责任制（分数：1.00）A.B.C.D.43.行贿罪，是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。对犯行贿罪的，处 ( )以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处 5 年以上 10年以下有期徒刑；情节特别严重的，处 10 年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交代行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。（分数：1.00）A.3 年B.5 年C.10 年D
20、.15 年44.中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的( )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。（分数：1.00）A.专业技术人员B.监理工程师C.建设管理人员D.建筑施工人员45.根据安全生产法的规定，下列叙述中，( )不是对生产经营单位安全培训的要求。（分数：1.00）A.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，经安全生产管理部门特批后，方可以上岗作业B.生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力C.矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管
21、理能力考核合格后方可任职D.生产经营单位使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性46.根据民事诉讼法第二百一十九条的规定，申请执行的期限，双方或有一方当事人是公民的为 1 年，双方是法人或者其他组织的为( )个月。该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算，法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.647.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（分数：1.00）A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除
22、合同，但应当通知对方48.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（分数：1.00）A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后49.以下关于建设项目环境影响评价的分类管理，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行专项评价B.可能造成中等环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行综合分析C.可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析D.对环境影响很小的，可以不填写环境影响登记表50.民
23、事诉讼法第一百一十三条规定：“人民法院应当在立案之日起 5 日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起( )日内提出答辩状。被告提出答辩状的，人民法院应当在收到之日起 5 日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。”（分数：1.00）A.3B.5C.10D.1551.以下关于建造师的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.未经注册，即使取得建造师执业资格，也不得从事建设工程施工项目的管理工作B.国家鼓励和提倡注册建造师“一师多岗”C.建造师的执业范围不受限制D.具有一定的外语水平是建造师执业的基本条件之一52.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人
24、民法院管辖。（分数：1.00）A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地53.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式54.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.作价补偿D.追缴财产，收归国有55.当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列( )情形之一的，人民法院应予准许。（分数：1.
25、00）A.鉴定程序或者鉴定人员具备相关的鉴定资格的B.鉴定程序合法C.鉴定结论明显依据不足的D.经过质证认定可以作为证据使用的其他情形56.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。（分数：1.00）A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无须备案D.必须委托中介机构代理招标57.建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期( )。（分数：1.00）A.以两次为限，每次不超过 3 个月B.以一次为限，最长不超过 3 个月C.以两次为限，每次不超过 1 个月D.以一次为限，最长不超过 1 个月58.根据建设工程
26、勘察设计管理条例，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有( )。（分数：1.00）A.一般的项目B.采用特定的专有技术的项目C.小型项目D.私人投资的项目59.按照标准是否具有强制力，标准可以分为( )。（分数：1.00）A.企业标准和行业标准B.推荐性标准和委托性标准C.推荐性标准和强制性标准D.国家标准和地方标准60.由于发生工程质量纠纷，原告甲房地产开发公司起诉被告乙建筑公司，在开庭审理案件时，被告乙建筑公司对工程质量鉴定结论提出异议，要求重新鉴定，法院审查后认为这是有缺陷的鉴定结论。面对这种情况，可通过( )方法解决。（分数：1.00）A.重新质证B.重新审理C.延期审理D.法院中止诉
27、讼61.关于附条件的合同，以下说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.当事人对合同的效力可以约定附条件B.当事人对合同的效力不可以约定附条件C.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就D.当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件不成就62.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（分数：1.00）A.施工合同成立，但小生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效63.下列各项，不属于诉讼外调解特征的是( )。（分数：1.00）
28、A.当事人的行为无诉讼上的意义B.主持者可以是人民调解委员会、行政机关、仲裁机关、双方当事人所信赖的个人C.除仲裁机构制作的调解书对当事人有约束力外，其他机构或个人主持下达成调解协议而形成的调解书，均无约束力，当事人反悔的，可向人民法院起诉D.发生在诉讼过程中64.依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.抵押C.质押D.定金65.管制是对罪犯不予关押，但限制其一定自由，由公安机关执行和群众监督改造的刑罚方法。管制具有一定的期限，管制的期限为 3 个月以上( )年以下，数罪并罚时不得超过 3 年。管制的刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，
29、羁押 1 日抵折刑期 2 日。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.466.依据合同法关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是( )。（分数：1.00）A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿67.机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责不包括( )。（分数：1.00）A.实行防火安全责任制，确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人B.保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志C.按照国家有关规定配置消防设
30、施和器材、设置消防安全标志D.不在有仓库的建筑物内设置员工集体宿舍68.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。（分数：1.00）A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托69.根据民事诉讼法第一百四十七条的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起( )日内向上一级人民法院提起上诉。（分数：1.00）A.3B.5C.10D.1570.下列关于撤销权说法正确的是( )。（分数：1.0
31、0）A.撤销权的行使须撤销权人以债务人名义为之B.撤销权人行使撤销权必须向法院提出诉讼C.撤销权人行使撤销权不能向法院提出诉讼D.撤销权人行使撤销权既可向法院提出诉讼，也可直接行使二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)71.下列有关格式条款的表述，错误的有( )。（分数：2.00）A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设法排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释72.甲公司将与乙公司签订的合同中的义
32、务转让给丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述中正确的有( )。（分数：2.00）A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E.丙公司应承担与主债务有关的从债务73.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位的安全责任包括( )。（分数：2.00）A.设置安全生产管理机构B.施工单位负责人对工程项目的安全施工负责C.配备专职安全生产管理人员D.施工单位项目负责人在施工前应向作业人员作出安全施工说明E.及时、如实报告生产安全事故74.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照( )订立书面合同。（分
33、数：2.00）A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议75.缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立E.合同已经成立76.当事人提出证据证明裁决有下列( )情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.有仲裁协议的B.裁决的事项属于仲裁协议的范围但仲裁委员会无权仲裁的C.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的D.裁决所依据的证据是伪造的E.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的77.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成
34、损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（分数：2.00）A.放弃对其他人的到期债权B.无偿转让财产C.怠于行使其到期债权D.未按合同提供担保E.未按约定投保工程险78.凡遵守国家法律、法规，具备下列( )条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试。（分数：2.00）A.取得工程类或工程经济类大学专科学历，工作满 6 年，其中从事建设工程项目施工管理工作满 5 年B.取得工程类或工程经济类大学本科学历，工作满 4 年，其中从事建设工程项目施工管理工作满 3 年C.取得工程类或工程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满 3 年，其中从事建设工程项目施工管理工作满 2 年
35、D.取得工程类或工程经济类硕士学位，工作满 2 年，其中从事建设工程项目施工管理工作满 1 年E.取得工程类或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满 1 年79.按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（分数：2.00）A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人80.当事人一方依法主张解除合同的，( )。（分数：2.00）A.应当通知对方，合同自通知到达对方时解除B.应当通知对方，合同自通知发出时解除C.无须通知对方，合同自动解除D.对方有异议的
36、，可以请求人民法院确认解除合同的效力E.对方有异议的，可以请求仲裁机构确认解除合同的效力81.招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中( )等不影响继续评标。（分数：2.00）A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D.投标保函没有保证人的签字盖章E.货物包装方式不满足招标文件的要求82.违反建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位有下列( )行为之一的，责令限期改正，处 20万元以上 50 万元以下的罚款：造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责
37、任。（分数：2.00）A.对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的B.要求施工单位压缩合同约定的工期的C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的D.未编制拆装方案，制定安全施工措施的E.未由专业技术人员现场监督的83.发包人请求解除合同的条件有( )。（分数：2.00）A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的E.未按约定支付工程价款的84.在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（分数：
38、2.00）A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准85.在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括( )。（分数：2.00）A.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B.认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的C.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的D.行政机关依法处理登记的E.当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的86.法人应当具备( )等条件。（分数：2.00）A.依法成立B.有必要
39、的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准87.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立88.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满89.建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向( )作出详细说明。（分数：2.00）A.监理
40、工程师B.施工作业班组C.施工作业人员D.现场安全员E.现场技术员90.根据安全生产法的规定，生产安全事故调查处理应当遵守( )基本规定。（分数：2.00）A.事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见B.生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为责任事故的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门的责任，对有失职、渎职行为的，追究法律责任C.任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理D.生产经营单位发生生产安全事故后，
41、事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人E.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大91.建筑法规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.有已经完成的建筑工程业绩B.有符合国家规定的注册资本C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.企业负责人或企业技术负责人应具有高级职称E.有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员92.履行合同的担保方式包括( )。（分数：2.00）A.投标保证B.留置C.动产抵押D.定金E.违约金93.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.0
42、0）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.追缴财产，收归国有94.工程建设领域较常见的侵权行为有( )。（分数：2.00）A.对公民身体造成伤害的侵权行为B.环境污染致人损害的侵权行为C.对知识产权的侵害造成经济损失的行为D.地面施工致人损害的侵权行为E.建筑物及地上构筑物致人损害的侵权行为95.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括 ( )等抵押合同。（分数：2.00）A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.机器E.土地所有权96.建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。（分数：2.00）A.工程动工B.全部工程验收合格C.工
43、程所有人实际占有全部工程D.施工合同约定的竣工E.保修期满97.建设工程质量管理条例中，关于工程监理单位的质量责任和义务包括( )。（分数：2.00）A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务C.工程监理单位应当依照建设单位的要求和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收98.按照合同法的规定，属于要约邀请的包括( )。（分数：2.00
44、）A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书99.依据合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立100.注册建造师申清人有下列( )情形之一的，不予注册。（分数：2.00）A.不具有完全民事行为能力的B.申请在两个或者两个以上单位注册的C.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的D.在申清注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的E.年龄超过 70 周岁的建设工程法规及相关知识-
45、77-1 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：70，分数：70.00)1.必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则处理方式包括( )。（分数：1.00）A.如果其中一方已经履行主要义务的，该合同有效B.如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的，该合同有效 C.如果其中一方已经履行主要义务的，不管对方是否接受，该合同都有效D.如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，也不能采取补救措施解析：2.建设工程质量管理条例规定，建设工程发包电位不得迫使承包方以( )。（分数：1.00）A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B.低于成本
46、的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量解析：3.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.财C.行为D.智力成果 解析：4.原告甲房地产开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法正确的有 ( )。（分数：1.00）A.证据保全只能依当事人申清进行，人民法院不得依职权作出B.人民法院可以主动采取证据保全措施 C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据解析：5.侵害人排除由其行为引
47、起的妨碍他人权利正常行使和利益实现的客观状态，是属于承担民事责任的方式的( )。（分数：1.00）A.停止侵害B.排除妨碍 C.消除危险D.恢复原状解析：6.B 向 A 借款一万元并签订了借款合同，C 为保证人，但合同中未约定保证方式。当 B 未按时偿还借款时，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.A 可要求 B 或 C 偿还借款 B.A 只能要求 B 偿还借款C.A 只能要求 C 偿还借款D.A 只能在 B 无力偿还时，要求 C 偿还借款解析：7.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才做出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间
48、，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。（分数：1.00）A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延 D.书面解答为准，开标时间不变解析：8.建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，( )。（分数：1.00）A.由总承包单位承担主要责任B.由分包单位承担主要责任 C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任解析：9.依据合同法，下列有关承担违约责仟的说法中，错误的是( )。（分数：1.00）A.赔偿损失是承担违约责任的
49、主要形式B.违约金和定金不能同时选用C.违约金是承担违约责任的必备形式 D.违约金和赔偿损失不能同时使用解析：10.审批部门应当自收到环境影响登记表之日起( )内作出审批决定并书面通知建设单位。（分数：1.00）A.15 天 B.30 天C.45 天D.60 大解析：11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。（分数：1.00）A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地解析：12.某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代邵人与被代理人共同承担连带责任 解析：13.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有( )特点。（分数：1.00）A.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的 B.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则要有关于诉讼的起诉书C.
