1、建设工程法规及相关知识 6及答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题（共 60题，每题的备选项中只有(总题数：60，分数：60.00)1.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任2.下列不属于施工合同工程款纠纷成因的是( )。（分数：1.00）A.单价与总价不匹配B.工程款拖欠C.合同存在缺陷D.不合理压价3.合同的转让是
2、指( )。（分数：1.00）A.合同内容的变更B.合同客体的变更C.合同主体的变更D.合同所有条款的变更4.根据工程监理企业资质管理规定，工程监理企业的资质等级划分是( )。（分数：1.00）A.特级、一级、二级B.一级、预一、二级C.甲级、乙级、丙级D.高级、中级、初级5.甲和乙签订了一份工程施工合同，施工过程中，因设计变更造成了工程量的增加。这种合同法律关系的变更属于( )。（分数：1.00）A.主体变更B.合同转让C.客体变更D.内容变更6.建设工程安全生产管理条例规定，( )应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。（分数：1.00）A.监理单位B.建设单位C.安全单位D.施工
3、单位7.因城市规划变更，甲、乙双方经过协商，同意解除刚刚订立的施工合同。甲乙之间民事法律关系的终止属于( )。（分数：1.00）A.法定终止B.意外终止C.违约终止D.协议终止8.我国政府对建设工程质量的监督管理，主要是通过( )实现的。（分数：1.00）A.备案制度B.施工许可制度和竣工验收备案制度C.群防群治制度D.安全生产检查制度9.我国二级建造师执业划分为 10个专业，其中不包括( )。（分数：1.00）A.房屋建筑工程B.市政公用工程C.铁路工程D.机电安装工程10.在他人的所有物上设定的权利为( )。（分数：1.00）A.自物权B.用益物权C.他物权D.动产物权11.合同的订立必须
4、要经过( )两个法定阶段。（分数：1.00）A.意思和表示B.要约和承诺C.协商和谈判D.签字和盖章12.建设工程安全生产管理条例规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。由( )对分包工程的安全生产承担连带责任。（分数：1.00）A.分包单位和建设单位B.总承包单位和分包单位C.总承包单位和监理单位D.分包单位和监理单位13.建设工程安全生产管理条例规定，( )对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。（分数：1.00）A.监理机构B.检验检测机构C.施工单位D.建设单位
5、14.关于法律事件的定义，下列叙述正确的是( )。（分数：1.00）A.以当事人意志为转移的法律行为B.以当事人意志为转移的法律事实C.不以当事人意志为转移的法律行为D.不以当事人意志为转移的法律事实15.依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处( )万元的罚款。（分数：1.00）A.15B.25C.110D.21016.保证是保证人与( )约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。（分数：1.00）A.第三人B.债务人C.合伙人D.债权人17.根据
6、建造师注册管理办法的相关规定，我国建造师执业资格注册的有效期一般为( )年。（分数：1.00）A.2B.3C.4D.518.未约定保证期时，保证期间为主债务履行期届满之日起( )个月。（分数：1.00）A.5B.6C.7D.819.关于债权债务的概括转移成立条件，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.转让人与承受人达成合同转让协议B.原合同必须有效C.原合同为单务合同D.必须经原合同对方当事人的同意20.一方当事人如果拒绝履行( )，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。（分数：1.00）A.债务合同B.仲裁调解书C.调解协议D.和解协议21.履行地点不明确的，交付不动产时，应在(
7、)履行。（分数：1.00）A.不动产所在地B.不动产承包人所在地C.不动产发包人所在地D.双方约定地22.合同解除后的法律后果不包括( )。（分数：1.00）A.合同已经履行的，责任自负B.合同未履行的，终止履行C.合同终止后的结算和清理D.合同已经履行的，采取其他补救措施23.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺
8、，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任24.中华人民共和国招标投标法属于( )的范畴。（分数：1.00）A.法律B.规章C.行政法规D.地方性法规25.我国全国人民代表大会常务委员会制定招标投标法的行为属于( )。（分数：1.00）A.立法行为B.司法行为C.行政行为D.民事法律行为26.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，发布招标公告后，招标人应当( )。（分数：1.00）A.对潜在投标人进行资格审查B.接受投标书C.组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑D.办理招标备案手续27.双务合同是指( )。
9、（分数：1.00）A.当事人一方享有合同约定的权利必须向当事人支付相应对价的合同B.双方意思表示达成一致即可成立的合同；它不以标的物的交付为成立的要件C.以其他合同的存在为前提而成立并发生效力的合同D.当事人双方相互承担对待给付义务的合同，双方义务对等28.设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。（分数：1.00）A.招标人B.投标人C.总监理工程师D.工程师29.我国民法通则规定的质权属于( )。（分数：1.00）A.动产物权B.担保物权C.不动产物权D.用益物权30.关于合同变更，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.合同变更是新合同对旧合同的替代，所以必然在变更前就存在合同
10、关系B.当事人达成的变更合同协议是一种民事合同，因此应符合合同法有关合同的订立与生效的一般规定，C.合同变更仅为合同主体的变更D.合同当事人协议变更合同，应当遵循自愿互利原则31.免责条款是指合同当事人在合同中预先确定的，旨在限制或免除未来责任的条款。下列选项中免责条款无效的是( )。（分数：1.00）A.合同中约定合同生效之日起三个月内如果甲方不能交付施工图，而造成的工期延长，乙方不承担相应责任。合同生效三个月后，甲方未能交付施工图，工期延长B.出租车公司与甲签订用工合同，双方约定出租车司机的人身安全由出租车司机自己负责。甲购买了“酒后驾车险”，该险种合同中约定：投保人酒后驾车所造成的一切损
11、失均由保险公司负责。甲在一次酒后驾车中撞死 2人。甲按照合同约定要求保险公司负一切责任C.房屋租赁协议中约定租赁人享有房屋的优先购买权D.销售合同中“三包”的规定32.在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质弄虚作假来投标，下列叙述正确的是( )。（分数：1.00）A.违反了自愿原则B.违反了公开原则C.违反了遵守执业准则的原则D.违反了诚实信用原则33.根据我国建造师注册管理办法的相关规定，已注册建造师脱离施工管理及相关工作连续( )，将被原注册管理机构注销注册。（分数：1.00）A.1年以上(含 1年)B.1年以上C.2年以上(含 2年)D.2年以上34.建设工程安全生产管理条例规定，
12、( )有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（分数：1.00）A.施工单位B.专职安全生产管理人员C.监理单位D.作业人员35.建设工程安全生产管理条例规定，( )负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。（分数：1.00）A.施工单位B.生产技术管理人员C.监理单位D.专职安全生产管理人员36.14岁的贝贝在上学路上被建筑工地的坠落物砸伤。由于贝贝没有法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师担任其代理人，贝贝与律师之间的这
13、种代理关系属于( )。（分数：1.00）A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.无效代理37.下列民事法律关系主体中，属于企业法人的一项是( )。（分数：1.00）A.基金会B.股份有限公司C.企业集团D.法院38.与未成年人签订的合同为( )。（分数：1.00）A.可撤销合同B.效力待定合同C.自签订时始终无效D.可变更合同39.根据我国安全生产法的规定，生产经营单位的主要负责人依法受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起( )内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。（分数：1.00）A.5个月B.1年C.3年D.5年40.下列不符合建筑法关于建筑工程发承包规定的是( )。
14、（分数：1.00）A.发包单位将应由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位B.发包单位将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位D.发包单位将建筑工程的勘察、设计一并发包给一个工程总承包单位41.用抵消方法消灭债务应符合一定条件，下列不包括在内的是( )。（分数：1.00）A.必须是对等债务B.必须是同一种类的给付之债C.对等之债快到履行期限D.同类的对等之债都已到履行期限42.建设工程质量管理条例规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )日内，将建设工程竣工报告建设行政主管
15、部门备案。（分数：1.00）A.10B.15C.20D.3043.工程师未参加隐蔽工程的验收，承包人经自行检验后，继续施工。工程师又提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求，承包人予以了配合，则( )。（分数：1.00）A.检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期B.检验不合格，承包人承担发生的部分费用，工期可以顺延C.检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延D.检验不合格，承包人承担发生的部分费用，工期不予顺延44.根据合同法律制度的规定，债务人无法向债权人交付合同标的物时，可以将该标的物交给提存部门，从而消灭债务。在标的物提存后，标的物毁损、灭失风
16、险责任由( )承担。（分数：1.00）A.债务人B.债权人C.提存部门D.质权人和债务人45.某施工安装单位接受委托，为建设单位提供了某工程的施工安装。那么，该民事法律关系客体的表现形式为( )。（分数：1.00）A.财B.物C.行为D.智力成果46.未在同一省的双方当事人工程纠纷一案，由被告所在区法院做出了一审判决，被告不服上诉至所在地中级人民法院，该中级法院经审理，做出了驳回上诉，维持原判的二审判决，被告拒不执行判决，原告应向( )申请强制执行。（分数：1.00）A.被告所在地中级人民法院B.原告所在省高级人民法院C.被告所在区人民法院D.原告所在市中级人民法院47.要约的法律效力是指要约
17、的生效及对要约人、受约人的约束力。下列对要约的法律效力描述正确的一项是( )。（分数：1.00）A.要约的生效时间为即时生效B.要约对受约人无拘束力C.承诺的权利可以进行转让D.要约人在受约人承诺前可以有限度地变更要约内容48.下列工程建设活动常见的刑事犯罪中，属于故意犯罪的是( )。（分数：1.00）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.签订合同失职罪D.贪污罪49.中华人民共和国建筑法规定，由( )对全国的建筑活动实施统一监督管理。（分数：1.00）A.国务院B.工商行政管理部门C.国务院安全行政主管部门D.国务院建设行政主管部门50.权利主体因其他主体的行为而使权利不能实现时，有权
18、要求( )加以保护并予以制裁。（分数：1.00）A.国家司法机关B.国家立法机关C.国家行政机关D.国家机关51.不合理压价和缩短工期引起纠纷的防范措施为( )。（分数：1.00）A.签订权责利清晰的书面合同B.加强工程变更管理C.避免合同缺陷D.对造价和工期的要求应符合客观规律52.为避免施工合同发生纠纷，所采取的总体防范措施不包括( )。（分数：1.00）A.提高施工合同风险管理能力和水平B.避免合同缺陷C.提高和强化合同意识和诚信履约意识D.设立合同管理机构和专门的合同管理人员53.下列工程建设活动常见的刑事犯罪，属于过失犯罪的是( )。（分数：1.00）A.贪污B.强迫职工劳动罪C.单
19、位行贿罪D.重大环境污染事故罪54.违约金不具备的特点为( )。（分数：1.00）A.约定性B.法定性C.赔偿性D.惩罚性55.在合同履行期届满前，一方当事人无正当理由，明确表示其在履行期到来后将不履行合同。这种行为在我国合同法上被称为( )。（分数：1.00）A.根本违约B.实际违约C.预期违约D.双方违约56.下列属于行政处分的是( )。（分数：1.00）A.拘役B.责令改正C.罚金D.开除57.根据我国法律的规定，下列关于总分包的责任承担的叙述有误的是( )。（分数：1.00）A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同和总承包合同的约定对建设单位负责C.总承
20、包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.分包单位可以依据分包合同要求总承包单位支付分包工程款58.在执行中，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的人民法院( )。（分数：1.00）A.可以终结执行B.可以中止执行C.可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行D.应当告知另一方当事人重新申请执行59.父母代其未成年子女与法人签订了劳务合同，这种法律行为称为( )。（分数：1.00）A.法定代理B.指定代理C.委托代D.无权代理60.在诉讼过程中，下列关于第一审普通程序的标示正确的是( )。（分数：1.00）A.起诉与受理审理前的准备法院调解开庭审理B.审理前的准
21、备起诉与受理开庭审理法院调解C.审理前的准备开庭审理起诉与受理法院调解D.起诉与受理审理前的准备开庭审理法院调解二、多项选择题（共 20题(总题数：20，分数：20.00)61.按照中华人民共和国招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：1.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证62.下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.当事人通过信件，电报、传真、电子数据交换、电子邮件等文书往来订立合同之后，记载有合同内容并有当事人签名盖章的信件以及数据电文，也被法律视为合同的书面形式B.没有双方
22、当事人盖章的合同就不算数C.来回打电报没有约束力D.双方当事人之间有正式的合同文本，但双方之间的电报往来能够充分反映双方就合同主要条款意思表示一致的事实，因此，电报受法律保护E.口头合同不受法律的保护63.根据合同法的有关规定，下列对债权转让的法律特征描述正确的是( )。（分数：1.00）A.合同权利的转让是在不改变合同权利内容的基础上，由原合同的债权人将合同权利转移给第三人B.合同债权的转让既可以是合同权利，也可以是合同义务C.合同债权的转让必须是全部转让D.转让的合同债权必须是依法可以转让的债权，否则不得进行转让E.所有的合同债权均可转让64.下列选项中，属于法定代理终止原因的有( )。（
23、分数：1.00）A.代理事务完成B.被代理人取消委托C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.代理人辞去委托E.代理人丧失行为能力65.施工合同质量及保修中出现的纠纷，其防范措施有( )。（分数：1.00）A.加强工程变更管理B.施工图设计文件按规定进行审查C.加强施工进度计划管理D.严格监理制度，加强质量监督管理E.完善质量保修责任制度66.根据我国劳动法的规定，劳动者( )时，用人单位不得解除劳动合同。（分数：1.00）A.因工负伤，丧失了劳动能力B.经过试用期的考察，发现仍不适合本单位的工作C.因休产假，原工作岗位无人顶替D.因患慢性职业病，长期住院治疗E.酒后驾驶造成重大交通事故，被法院判
24、处三年有期徒刑67.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括( )等。（分数：1.00）A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字68.根据中华人民共和国合同法的规定，下列属于不得撤销要约情形的有( )。（分数：1.00）A.要约还未到达受要约人处B.要约人确定了承诺期限C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人已对要约做出承诺E.要约已到达受要约人69.从法理上讲，引起债的消灭的法律事实一般包括( )。（分数：1.00）A.履行B.抵消C.免除D.侵权E.混同70.下列可能会造成施工合同
25、的审计和审价发生纠纷的是( )。（分数：1.00）A.有关各方对审计监督权的认识偏差B.因工程造价的技术性问题导致的纠纷C.因资质问题导致的纠纷D.审计机关的独立性得不到保证E.合同制定不是由审计部门完成的71.根据评标委员会和评标方法暂行规定，下列投标文件由评标委员会初审后应当按废标处理的是( )。（分数：1.00）A.投标文件未按要求密封B.以虚假方式谋取中标C.低于成本报价竞标D.不符合资格条件E.未能在实质上响应的投标72.根据中华人民共和国建筑法有关规定，施工单位在超越本单位资质等级承揽工程的情况下，( )。（分数：1.00）A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以停业整顿，降低资质等
26、级C.情节严重的，吊销资质证书D.予以取缔E.有违法所得的，予以没收73.按照合同法的相关规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外，即( )。（分数：1.00）A.根据合同内容不得转让B.按照法律规定不得转让C.根据合同性质不得转让D.按照当事人约定不得转让E.依照调解不得转让74.根据安全生产许可证条例规定，我国对实行安全生产许可制度的企业有( )。（分数：1.00）A.矿山企业B.建筑监理企业C.大型机械生产企业D.危险化学品生产企业E.烟花爆竹及民用爆破器材生产企业75.在施工合同纠纷防范中签订清晰、规范的书面合同，可以避免的纠纷有( )。（分数：1.
27、00）A.施工合同索赔纠纷B.施工合同审计和审价纠纷C.施工合同分包纠纷D.施工合同竣工验收纠纷E.施工合同质量纠纷76.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿，即( )。（分数：1.00）A.抵押物未登记的先于已登记的受偿B.抵押合同已登记生效的，按照抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押合同自签订之日起生效的，该抵押物已登记的，按照抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿D.抵押合同自签订之日起生效，抵押物未登记的，按照合同生效时间的先后顺序清偿E.清偿顺序相同的，按照债权比例清偿抵押物已登记的先于未登记的受偿77.
28、质押合同包括的内容有( )。（分数：1.00）A.被担保的主债权种类、数额B.债务人履行债务的期限C.质物的名称、数量、所在地、所有权权属D.质物移交的时间E.质物移交的地点78.根据合同法规定，当事人在订立合同过程中( )，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。（分数：1.00）A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关重要事实或者提供虚假情况C.对在订立合同过程中知悉的商业秘密泄露或不正当地使用的D.有其他违背诚实信用原则的行为E.合同条款显失公平79.下列属于我国建设工程质量管理条例中规定的施工企业的质量责任的是( )。（分数：1.00）A.依法取得相应资质等级证书并在许
29、可范围内承揽工程B.履行质量保修义务C.办理工程质量监督手续D.不得任意压缩合理工期E.对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，在有关单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测80.根据中华人民共和国招标投标法有关规定，下列叙述正确的有( )。（分数：1.00）A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5人以上单数C.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 1/3D.评标委员会向招标人推荐中标候选人E.评标委员会成员的名单在中标结果确定前不
30、应保密建设工程法规及相关知识 6答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题（共 60题，每题的备选项中只有(总题数：60，分数：60.00)1.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（分数：1.00）A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B.违约方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C.未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任解析：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。2.下列不属于施工合
31、同工程款纠纷成因的是( )。（分数：1.00）A.单价与总价不匹配B.工程款拖欠C.合同存在缺陷D.不合理压价 解析：施工合同工程款纠纷的成因包括：建筑市场竞争过分激烈；合同存在缺陷；工程量计算不正确及工程量增减；单价和总价不匹配；因工程变更导致的纠纷；因施工索赔导致的纠纷；因价格调整导致的纠纷；工程款恶意拖欠。3.合同的转让是指( )。（分数：1.00）A.合同内容的变更B.合同客体的变更C.合同主体的变更 D.合同所有条款的变更解析：合同转让是指合同成立后，当事人依法可以将合同中的全部或部分权利(或者义务)转让或者转移第三人的法律行为。合同转让是合同主体发生了变化，由新的合同当事人代替了原
32、合同当事人，而合同的内容没有改变。4.根据工程监理企业资质管理规定，工程监理企业的资质等级划分是( )。（分数：1.00）A.特级、一级、二级B.一级、预一、二级C.甲级、乙级、丙级 D.高级、中级、初级解析：根据中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例，建设部于 2001年 8月 29日颁布了建设部令第 102号工程监理企业资质管理规定，规定工程监理企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员和工程监理业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。工程监理企业的资质等级分为甲级、乙级和丙级，并按照工程性质和技术特点划分为若干工程类
33、别。5.甲和乙签订了一份工程施工合同，施工过程中，因设计变更造成了工程量的增加。这种合同法律关系的变更属于( )。（分数：1.00）A.主体变更B.合同转让C.客体变更 D.内容变更解析：客体变更是指民事法律关系中权利义务所指向的事物发生变化。客体变更可以是其范围变更，也可以是其性质变更。6.建设工程安全生产管理条例规定，( )应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。（分数：1.00）A.监理单位B.建设单位C.安全单位D.施工单位 解析：根据建设工程安全生产管理条例第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。7.因城市规划变更，甲、乙双方经过协商，同意
34、解除刚刚订立的施工合同。甲乙之间民事法律关系的终止属于( )。（分数：1.00）A.法定终止B.意外终止C.违约终止D.协议终止 解析：民事法律关系协议终止是指民事法律关系主体之间协商解除某类法律关系所规范的权利义务，致使该法律关系归于消灭。8.我国政府对建设工程质量的监督管理，主要是通过( )实现的。（分数：1.00）A.备案制度B.施工许可制度和竣工验收备案制度 C.群防群治制度D.安全生产检查制度解析：政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为监督的依据，以地基基础、主体结构、环境质量和与此有关的工程建设各方主体的质量行为为监督的主要内
35、容，以施工许可制度和竣工验收备案制度为监督的主要手段。9.我国二级建造师执业划分为 10个专业，其中不包括( )。（分数：1.00）A.房屋建筑工程B.市政公用工程C.铁路工程 D.机电安装工程解析：二级建造师执业划分为 10个专业：房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工工程、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程和装饰装修工程。10.在他人的所有物上设定的权利为( )。（分数：1.00）A.自物权B.用益物权C.他物权 D.动产物权解析：自物权又称所有权，是指权利人对自己的所有物享有的物权。11.合同的订立必须要经过( )两个法定阶段。（分数：1.00）A.意思和表
36、示B.要约和承诺 C.协商和谈判D.签字和盖章解析：合同的订立必须经过要约和承诺两个法定阶段，才能具备相互条件。12.建设工程安全生产管理条例规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。由( )对分包工程的安全生产承担连带责任。（分数：1.00）A.分包单位和建设单位B.总承包单位和分包单位 C.总承包单位和监理单位D.分包单位和监理单位解析：根据建设工程安全生产管理条例第二十四条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务
37、。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。13.建设工程安全生产管理条例规定，( )对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。（分数：1.00）A.监理机构B.检验检测机构 C.施工单位D.建设单位解析：根据建设工程安全生产管理条例第十九条规定，检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。14.关于法律事件的定义，下列叙述正确的是( )。（分数：1.00）A.以当事人意志为转移的法律行为B.以当事人意志为转移的法律事实C.不以当事人意志为转
38、移的法律行为D.不以当事人意志为转移的法律事实 解析：事件是指不以当事人意志为转移而产生的自然现象、社会现象等。当工程建设法律规范规定把某种自然现象和建设权利义务关系联系在一起的时候，这种现象就成为法律事实的一种，即事件。这就是工程建设法律关系的产生、变更或消灭的原因之一。如洪水灾害导致工程施工延期，致使某建筑安装合同不能履行。15.依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处( )万元的罚款。（分数：1.00）A.15B.25C.110 D.210解析：依法必须进行招标的项目的
39、招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处 l万元以上 10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和某他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。16.保证是保证人与( )约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。（分数：1.00）A.第三人B.债务人C.合伙人D.债权人 解析：本题主要考查的是保证的概念。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加
40、，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。17.根据建造师注册管理办法的相关规定，我国建造师执业资格注册的有效期一般为( )年。（分数：1.00）A.2B.3 C.4D.5解析：建造师执业资格注册有效期一般为 3年。18.未约定保证期时，保证期间为主债务履行期届满之日起( )个月。（分数：1.00）A.5B.6 C.7D.8解析：一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起 6个月。19.关于债权债务的概括转移成立条件，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.转让人与承受人达成合同转让协议B.原合同必须有效C.原合同为单务合同 D.必须经原合同对方当事人的同
41、意解析：只有双务合同才可能将债权债务一并转移，否则只能为债权让与或者是债务承担。20.一方当事人如果拒绝履行( )，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。（分数：1.00）A.债务合同B.仲裁调解书 C.调解协议D.和解协议解析：对于已经发生法律效力的判决、裁定、调解书、支付令、仲裁裁决书、公证债权文书等，当事人应当自动履行。一方当事人拒绝履行的，另一方当事人有权向法院申请执行。21.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。（分数：1.00）A.不动产所在地 B.不动产承包人所在地C.不动产发包人所在地D.双方约定地解析：履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动
42、产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方所在地履行。22.合同解除后的法律后果不包括( )。（分数：1.00）A.合同已经履行的，责任自负 B.合同未履行的，终止履行C.合同终止后的结算和清理D.合同已经履行的，采取其他补救措施解析：中华人民共和国合同法第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”第98条规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”23.依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（分数：1.00）A.债务人与债权人是保证合同的当事人，
43、债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 解析：担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。其中，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。24.中华人民共和国招标投标法属于(
44、 )的范畴。（分数：1.00）A.法律 B.规章C.行政法规D.地方性法规解析：法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，中华人民共和国招标投标法是 1999年 8月 30日中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1999 年 8月 30日中华人民共和国主席令第 21号发布，自 2000年 1月 1日起施行的。25.我国全国人民代表大会常务委员会制定招标投标法的行为属于( )。（分数：1.00）A.立法行为 B.司法行为C.行政行为D.民事法律行为解析：民事法律行为是指基于法律规定或有法律依据，受法律保护的行为。如根据设计任务书进行的初步设计的行为、依法
45、签订工程建设承包合同的行为。司法行为是指国家司法机关的法定职能活动。它包括各级检察机构所实施的法律监督，各级审判机构的审判、调解活动等。如人民法院对工程建设纠纷案件作出判决的行为。立法行为是指国家权力机关在法定权限内通过规定的程序，制定、修改、废止工程建设法律的活动。如国家制定、颁布工程建设法律、法规、条例等行为。行政行为是指国家授权机关依法行使对建设业的管理权而发生法律后果的行为。如国家建设管理机关下达基本建设计划，监督执行工程项目建设程序的行为。26.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，发布招标公告后，招标人应当( )。（分数：1.00）A.对潜在投标人进行资格审查 B.接受投标书C.
46、组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑D.办理招标备案手续解析：招标程序为：成立招标组织，由建设单位自行招标或委托招标编制招标文件和标底发布招标公告或发出投标邀请书对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知各申请投标者发售招标文件组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑确定投标人编制投标文件所需的合理时间签收投标文件。27.双务合同是指( )。（分数：1.00）A.当事人一方享有合同约定的权利必须向当事人支付相应对价的合同B.双方意思表示达成一致即可成立的合同；它不以标的物的交付为成立的要件C.以其他合同的存在为前提而成立并发生效力的合同D.当事人双方相互承担对待给付义务的合同，双方义务对等 解析：
47、双务合同是指当事人双方相互承担对待给付义务的合同。双方的义务具有对等关系，一方的义务即另一方的权利，一方承担义务的目的是为了获取对应的权利。合同法中规定的绝大多数合同如买卖合同、建设工程合同、承揽合同和运输合同等均属于此类合同。28.设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。（分数：1.00）A.招标人B.投标人 C.总监理工程师D.工程师解析：开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。29.我国民法通则规定的质权属于( )。（分数：1.00）A.动产物权B.担保物权 C.
48、不动产物权D.用益物权解析：担保物权是指为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利。如抵押权、质权、留置权等都是担保物权。30.关于合同变更，下列说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.合同变更是新合同对旧合同的替代，所以必然在变更前就存在合同关系B.当事人达成的变更合同协议是一种民事合同，因此应符合合同法有关合同的订立与生效的一般规定，C.合同变更仅为合同主体的变更 D.合同当事人协议变更合同，应当遵循自愿互利原则解析：合同变更仅为合同内容的变更，所以合同的变更应当能起到使合同的内容发生改变的效果，否则不能认为是合同的变更。合同变更包括合同性质、标的物、履行条款、合同
49、担保、合同所附条件的变更等。31.免责条款是指合同当事人在合同中预先确定的，旨在限制或免除未来责任的条款。下列选项中免责条款无效的是( )。（分数：1.00）A.合同中约定合同生效之日起三个月内如果甲方不能交付施工图，而造成的工期延长，乙方不承担相应责任。合同生效三个月后，甲方未能交付施工图，工期延长B.出租车公司与甲签订用工合同，双方约定出租车司机的人身安全由出租车司机自己负责。甲购买了“酒后驾车险”，该险种合同中约定：投保人酒后驾车所造成的一切损失均由保险公司负责。甲在一次酒后驾车中撞死 2人。甲按照合同约定要求保险公司负一切责任 C.房屋租赁协议中约定租赁人享有房屋的优先购买权D.销售合同中“三包”的规定解析：酒后驾车撞死人这种行为都具有一定的社会危险性和法律的谴责性；而且这种行为构成侵权行为，即使当事人之间没有合同关系，当事人也可以追究对方当事人的侵权行为责任，如果当事人约定这种侵权行为免责的话，等于以合同的方式剥夺了当事人的合同以外的法定权利，违反了民法的公平原则，因而这种行
