1、建设工程质量控制(二)及答案解析(总分：195.00，做题时间：90 分钟)一、案例一(总题数：1，分数：20.00)某大型商业建筑工程项目，主体建筑物 10 层。在主体工程进行到第二层时，该层的 100 根钢筋混凝土柱已浇注完成并拆模后，监理人员发现混凝土外观质量不良，表面酥松，怀疑其混凝土强度不够，设计要求混凝土抗压强度达到 C18 的等级，于是要求承包商出示有关混凝土质量的检验与试验资料和其他证明材料。承包商向监理单位出示其对 9 根柱施工时混凝土抽样检验和试验结果，表明混凝土抗压强度值(28 天强度)全部达到或超过 C18 的设计要求，其中最大值达到了 C30 即 30MPa。问题（分
2、数：20.00）(1).作为监理工程师应如何判断承包商这批混凝土结构施工质量是否达到了要求?（分数：5.00）_(2).如果监理方组织复核性检验结果证明该批混凝土全部未达到 C18 的设计要求，其中最小值仅有 8MPa即仅达到 C8，应采取什么处理决定?（分数：5.00）_(3).如果承包商承认他所提交的混凝土检验和试验结果不是按照混凝土检验和试验规程及规定在现场抽取试样进行试验的，而是在试验室内，按照设计提出的最优配合比进行配制和制取试件后进行试验的结果。对于这起质量事故，监理单位应承担什么责任，承包方应承担什么责任?（分数：5.00）_(4).如果查明发生的混凝土质量事故主要是由于业主提供
3、的水泥质量问题导致混凝土强度不足，而且在业主采购及向承包商提供这批水泥时，均未向监理方咨询和提供有关信息，协助监理方掌握材料质量和信息。虽然监理方与承包商都按规定对业主提供的材料进行了进货抽样检验，并根据检验结果确认其合格而接受。试问在这种情况下，业主及监理单位应当承担什么责任?（分数：5.00）_二、案例二(总题数：1，分数：5.00)1.业主与某监理单位签订了某钢筋混凝土结构办公楼工程项目施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师 1 人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。在监理过程中，发现以下一些问题：1某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施
4、工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。2某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。3某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。4某段供气地下管道工程，管道铺设完毕后，施工单位通知监理工程师进行检查，但在合同规定时间内，监理工程师未能到现场检查，又未通知施工单位延期检查。施工单位自行将管沟回填覆盖了将近一半。监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可自行覆盖，质量无保证。5施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了 200m2的防水工
5、程。6某层钢筋骨架正在进行焊接中，监理工程师检查发现有 2 人未经技术资质审查认可。7某楼层一间办公室的钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门窗已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。问题以上各项问题监理工程师应如何处理?（分数：5.00）_三、案例三(总题数：1，分数：15.00)某地区大桥工程，其桥基础为大体积钢筋混凝土结构，负责该工程项目的监理机构的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包商提交的施工组织设计，明确了所设置的质量控制点。在施工过程中曾出现以下事件。事件 1：承包商为了抢进度，在完成钢筋工程后，立即派质检员找专业监理工程师进行隐蔽工程验收。该监理工程师
6、随即到现场检查，发现钢筋工程施工多项不符合设计图纸及规范的要求，当即口头指示承包单位整改。事件 2：承包商在采购的钢筋进场前，按规定向专业监理工程师提交了合格证，并且在监理员的见证下取样后送样复检，检验结果合格，经专业监理工程师审查认可该批钢筋进场使用。但在进行隐蔽工程验收时，发现承包商未做钢筋焊接试验，故专业监理工程师通知承包商在监理员见证下取样送检，试验结果发现钢筋母材质量不合格；经过对钢筋重新检验，最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知，要求承包商拆除不合格钢筋，同时报告了业主代表。承包商以本批钢筋已经过监理人员验收为由，不同意拆除，并提出如要拆除则业主应给予承包商延长
7、工期 10 天、补偿经济损失 10 万元的要求。业主代表认为该事件监理有责任，应按委托监理合同的约定，赔偿业主损失 5000 元。问题（分数：15.00）(1).针对事件 1，请问：(1)在进行隐蔽工程验收中，在程序上有何不妥?正确的程序为何?(2)监理工程师要求承包方整改的方式有何不妥之处。（分数：5.00）_(2).针对事件 2，请问：(1)监理机构是否应承担质量责任，为什么?(2)承包单位是否应承担质量责任，为什么?(3)业主对监理单位提出的赔偿要求是否合理，为什么?(4)监理工程师对承包单位的索赔要求应如何处理，为什么?（分数：5.00）_(3).选择作为质量控制点的对象，主要应考虑哪
8、几方面?结合本工程特点，可作为质量控制点及其控制工作是什么?（分数：5.00）_四、案例四(总题数：1，分数：15.00)某国际贷款工程项目业主 A 与我国某监理单位 B 签订了施工阶段监理合同，并按贷款机构规定通过国际招标并与某国外承包商 C 签订了幕墙工程设计及施工承包合同。幕墙工程设计合同规定：幕墙铝型材由承包商采购、供应，并应符合我国规范要求，我国规范未作规定的应符合承包商 C 所在国家规范的规定。外国承包商 C 提出的设计及采购进场的该国铝型材，其受力部分的壁厚小于 3mm，监理工程师认为中国规范规定幕墙铝型材受力部分的壁厚应不小于 3mm，于是通知承包商该批铝型材不得用于工程进行挂
9、装。承包商解释说：中国规范是按构造要求考虑的，而该国规范对于铝型材壁厚未作规定，设计壁厚是通过结构计算确定的，而且，该铝型材强度高于我国同类铝型材强度，安全使用没有问题。此外它也是该承包商报价的依据，如果更换铝材，则需重新调整价格并相应顺延工期。问题（分数：15.00）(1).针对以上情况，你认为这种设计上的改变，从技术上讲是属于哪种性质的?（分数：5.00）_(2).你认为如果要进行变更应按什么样的程序进行?承包方的做法有哪些不妥?（分数：5.00）_(3).针对上述实际发生的情况，你作为监理工程师应当如何妥善处理?（分数：5.00）_五、案例五(总题数：1，分数：15.00)某政府投资兴建
10、的国际会议中心工程项目，位于该市环境幽雅、风景优美的地区。该工程项目已通过招标确定由某承包公司进行施工总承包并签订了施工合同，还与某监理公司签订了委托监理合同。监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况：1该地区地质情况不良，且极为复杂多变，施工可能十分困难，为了保证工程质量，总承包商决定将基础工程施工分包给一个专业基础工程公司。2整个工程质量标准要求极高，建设单位要求监理机构要把住所使用的主要材料、设备进场的质量关。3建设单位还要求监理机构对于主要的工程施工，无论是钢筋混凝土主体结构，还是精美的装饰工程，都要求严格把好每一道工序施工质量关，要达到合同规定的高标准和高质量的保证率。4建设单位
11、要求必须确保所使用的混凝土拌和料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的标准。5在修建连通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期，监理工程师发现，分包该路基工程的施工队填筑路基的质量没有达到规定的质量要求。监理工程师指令暂停施工，并要求返工重做。但是，承包方对此拖延，拒不进行返工，并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工，双方僵局持续很久，影响了工程正常进展。6在进行某层钢筋混凝土楼板浇注混凝土施工过程中，土建监理工程师获悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证，但其中设计预埋的电气暗管却未通知电气监理工程师检查签证，此时混凝土已浇筑了全部工
12、程量的 （分数：15.00）(1).监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面?（分数：5.00）_(2).针对上述几种情况，你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量，请逐次作出回答。（分数：5.00）_(3).为了确保作业质量，在出现什么情况下，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制?（分数：5.00）_六、案例六(总题数：1，分数：25.00)某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定 2001 年 10 月 30 日为投标截止时间，甲、乙等多家承包单位参加投标，乙
13、承包单位 11 月 5 日才提交投标保证金，11 月 3 日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失 4.8 万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同
14、，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。问题（分数：25.00）(1).指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由，招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿，说明理由。（分数：5.00）_(2).上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作?（分数：5.00）_(3).上述质量事故的调查组应由谁组织，监理单位是否应参加调查组，说明理由。（分数：5.00）_(4).上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处
15、理报告应由谁提出?（分数：5.00）_(5).建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力，说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求，为什么?（分数：5.00）_七、案例七(总题数：1，分数：20.00)某市物资回收轧钢厂拔管车间，建筑面积 1163m2，12m 跨钢筋混凝土薄腹梁。1.5m6.0m 预应力钢筋混凝土层面板，该工程由本市钢铁学院建筑勘察设计院设计，市河东区第三建筑公司施工，预应力屋面板由市建筑构件公司生产并安装。正在施工时边跨南端开间的屋面上 4 块预应力大型屋面板突然断裂塌落。事故发生后调查发现构件公司提供的屋面板质量不符合要求。另外，该工
16、程未经建设主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理混乱。问题（分数：20.00）(1).分析该工程质量事故发生的原因。（分数：5.00）_(2).工程质量事故处理的一般程序是什么?（分数：5.00）_(3).工程质量事故处理的基本要求是什么?（分数：5.00）_(4).对工程质量总是常用哪些处理方案?（分数：5.00）_八、案例八(总题数：1，分数：5.00)2.某施工单位通过投标，承揽了某建设单位的某施工项目的施工任务，由某监理单位对该工程实行工程监理。该工程基础类型为墙下钢筋混凝土条形基础，局部筏形基础，结构形式为现浇剪力墙结构，楼板采用无黏
17、结预应力混凝土，该施工单位缺乏预应力混凝土的施工经验，对该楼板无黏结预应力施工有难度。屋面防水采用 SBS 改性沥青防水卷材，外墙面喷涂，内墙面和顶棚刮腻子喷大白，层面保温采用憎水珍珠岩，外墙保温采用聚苯保温板。问题1什么是质量控制点，质量控制点设置的原则是什么?如何对质量控制点进行质量控制?该工程无黏结预应力混凝土是否应作为质量控制点，为什么?2承包商对进场材料如何向监理报验?3为了保证该工程质量达到设计和规范要求，承包商对进场材料应采取哪些质量控制方法?4工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位在施工阶段的质量控制目标是什么?5工程施工质量控制过程中，谁是自控主体，谁是监控主体?（分数：
18、5.00）_九、案例九(总题数：1，分数：10.00)某建筑工程总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：1该工程的施工质量验收按建筑工程施工质量验收统一标准 (GB 503002001)及有关专业验收规范进行。2施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员验收。3各分项工程的质量由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。4建筑电气分部工程的质
19、量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验收。5单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。问题（分数：10.00）(1).以上各条做法是否妥当，如不妥，请指出不妥之处并改正。（分数：5.00）_(2).工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求?（分数：5.00）_十、案例十(总题数：1，分数：20.00)某桥梁工程，其基础为钻孔桩。该工程的施工任务由甲公司总承包，其中桩基础施工分包给乙公司，建设单位委托丙公司监理，丙公司任命的总监
20、理工程师具有多年桥梁设计工作经验。施工前甲公司复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点，并经专业监理工程师审核批准。该桥 1 号桥墩桩基础施工完毕后，设计单位发现：整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移，偏移量超出规范允许的偏差。经检查发现，造成桩偏移的原因是桩位施工图尺寸与总平面图尺寸不一致。因此，甲公司向项目监理机构报送了处理方案，要点如下：1补桩；2承台的结构钢筋适当调整，外形尺寸做部分改动。总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，认为甲公司的处理方案可行，因此予以批准。乙公司随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第 5 天向项目监理机构提交了索赔报告：1要求赔偿整改期间机械、人
21、员的窝工损失；2增加的补桩应予以计量、支付。理由是：1甲公司负责桩位测量放线，乙公司按给定的桩位负责施工，桩体没有质量问题；2桩位施工放线成果已由现场监理工程师签认。问题（分数：20.00）(1).总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当，说明理由。简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序的要点。（分数：5.00）_(2).专业监理工程师在桩位偏移这一质量问题上是否有责任，说明理由。（分数：5.00）_(3).写出施工前专业监理工程师对甲公司报送的施工测量成果应检查、复核什么内容。（分数：5.00）_(4).乙公司提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理，说明理由。（分数：5
22、.00）_十一、案例十一(总题数：1，分数：20.00)某实施监理的工程项目，在该工程实施前，总监理工程师对其进行了技术复核工作确认后，承包单位开始进行下一项工作。在基础工程结束后，因承包单位的质检员当时不在场，为了能够提前进行基础的填埋工作，承包单位报请监理工程师对其进行检查，被监理工程师拒绝。问题（分数：20.00）(1).总监理工程师进行技术复核工作是否正确，理由是什么?（分数：5.00）_(2).对哪些工作都应该严格进行专人负责的复核性检查?（分数：5.00）_(3).监理工程师拒绝承包单位的报请是否妥当，为什么?（分数：5.00）_(4).承包单位的自检体系表现在哪几点?（分数：5.
23、00）_十二、案例十二(总题数：1，分数：25.00)某工程建设单位和施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下几个事件。事件 1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。事件 2：施工过程中，由于施工单位遗失了工程中某部位的设计图纸，施工人员于是凭经验施工。现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂
24、停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。事件 3：由于事件 2 的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。事件 4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。事件 5：施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原定检测计划的基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监
25、理机构支付其增加的检测费用，但被总监理工程师拒绝，问题（分数：25.00）(1).指出事件 1 中的不妥之处，写出正确做法。（分数：5.00）_(2).指出事件 2 中的不妥之处，写出正确做法。该部位结构是否可以验收，为什么?（分数：5.00）_(3).事件 3 中，项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确，说明理由。项目监理机构是否应该批准工程延期申请，为什么?（分数：5.00）_(4).事件 4 中，施工单位提出的工期和费用索赔是否成立，为什么?（分数：5.00）_(5).事件 5 中，总监理工程师的做法是否正确，为什么?（分数：5.00）_建设工程质量控制(二)答案解析(总分：195.0
26、0，做题时间：90 分钟)一、案例一(总题数：1，分数：20.00)某大型商业建筑工程项目，主体建筑物 10 层。在主体工程进行到第二层时，该层的 100 根钢筋混凝土柱已浇注完成并拆模后，监理人员发现混凝土外观质量不良，表面酥松，怀疑其混凝土强度不够，设计要求混凝土抗压强度达到 C18 的等级，于是要求承包商出示有关混凝土质量的检验与试验资料和其他证明材料。承包商向监理单位出示其对 9 根柱施工时混凝土抽样检验和试验结果，表明混凝土抗压强度值(28 天强度)全部达到或超过 C18 的设计要求，其中最大值达到了 C30 即 30MPa。问题（分数：20.00）(1).作为监理工程师应如何判断承
27、包商这批混凝土结构施工质量是否达到了要求?（分数：5.00）_正确答案：(作为监理工程师为了准确判断混凝土的质量是否合格，应当在有承包方在场的情况下组织自身检验力量或聘请有权威性的第三方检测机构，或是承包商在监理方的监督下，对第二层主体结构的钢筋混凝土柱，用钻取混凝土芯的方法，钻取试件再分别进行抗压强度试验，取得混凝土强度的数据，进行分析鉴定。)解析：(2).如果监理方组织复核性检验结果证明该批混凝土全部未达到 C18 的设计要求，其中最小值仅有 8MPa即仅达到 C8，应采取什么处理决定?（分数：5.00）_正确答案：(采取全部返工重做的处理决定，以保证主体结构的质量。承包方应承担为此所付出
28、的全部费用。)解析：(3).如果承包商承认他所提交的混凝土检验和试验结果不是按照混凝土检验和试验规程及规定在现场抽取试样进行试验的，而是在试验室内，按照设计提出的最优配合比进行配制和制取试件后进行试验的结果。对于这起质量事故，监理单位应承担什么责任，承包方应承担什么责任?（分数：5.00）_正确答案：(承包方不按合同标准规范与设计要求进行施工和质量检验与试验，应承担工程质量责任，承担返工处理的一切有关费用和工期损失责任。监理单位未能按照建设部有关规定实行见证取样，认真、严格地对承包方的混凝土施工和检验工作进行监督、控制，使施工单位的施工质量得不到严格的、及时的控制和发现，以致出现严重的质量问题
29、，造成重大经济损失和工期拖延，属于严重失误，监理单位应承担不可推卸的间接责任，并应按合同的约定科以罚金。)解析：(4).如果查明发生的混凝土质量事故主要是由于业主提供的水泥质量问题导致混凝土强度不足，而且在业主采购及向承包商提供这批水泥时，均未向监理方咨询和提供有关信息，协助监理方掌握材料质量和信息。虽然监理方与承包商都按规定对业主提供的材料进行了进货抽样检验，并根据检验结果确认其合格而接受。试问在这种情况下，业主及监理单位应当承担什么责任?（分数：5.00）_正确答案：(业主向承包商提供了质量不合格的水泥，导致出现严重的混凝土质量问题，业主应承担其质量责任，承担质量处理的一切费用并给承包商延
30、长工期。监理单位及施工单位都按规定对水泥等材料质量和施工质量进行了抽样检验和试验，不承担质量责任。)解析：二、案例二(总题数：1，分数：5.00)1.业主与某监理单位签订了某钢筋混凝土结构办公楼工程项目施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师 1 人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施监理工作。在监理过程中，发现以下一些问题：1某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。2某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。3某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即
31、擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。4某段供气地下管道工程，管道铺设完毕后，施工单位通知监理工程师进行检查，但在合同规定时间内，监理工程师未能到现场检查，又未通知施工单位延期检查。施工单位自行将管沟回填覆盖了将近一半。监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可自行覆盖，质量无保证。5施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工，该分包单位未经资质验证认可，即进场施工，并已进行了 200m2的防水工程。6某层钢筋骨架正在进行焊接中，监理工程师检查发现有 2 人未经技术资质审查认可。7某楼层一间办公室的钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门窗已经安装，门扇反向，经检查施工符合
32、设计图纸要求。问题以上各项问题监理工程师应如何处理?（分数：5.00）_正确答案：(1指令停工，报告业主，组织设计和施工单位共同研究处理方案，如确属设计问题，需变更设计，请设计单位变更设计并获认可后，指令施工单位按变更后的设计图施工。延误的损失由业主方承担，擅自变更部分的损失由承包方承担。如属施工方案或施工方法不当，指令施工单位重新拟订方案，新方案经审查批准后，指令施工单位按原图施工。已施工完的不合格部分按原图纸返工。由此产生的损失由承包方承担。2指令停工，检查胀模原因，指示施工单位加固处理，经检查认可，通知继续施工。由此产生的损失由施工单位承担。3指令停工，下令拆除封闭模板，使满足检查要求，
33、经检查认可，通知复工。由此产生的工期拖延及经济损失，由施工单位承担。4指令停工，进行隐蔽工程检查，对已经覆盖的管道要求剥露，重新检验。若隐蔽检查合格，签证复工，由此产生的工期拖延和经济损失由业主承担；若隐检不合格，下令返工，所产生的工期拖延及增加的费用由施工单位承担。5指令停工，检查分包单位资质。若审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令施工单位责令分包单位立即退场。无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工完的 200m2防水工程进行质量检查。6通知该电焊工立即停止操作，检查其技术资质证明。若审查认可，可继续进行操作；若无技术资质证明，不得再进行电焊操作，对其完成的焊接部分进行质量检
34、查。7报告业主，与设计单位联系，要求更正设计，指示施工单位按更正后的图纸返工，所造成的损失，应给予施工单位补偿。)解析：解析本题要根据下达停工令的有关规定，逐条判断：1属施工中出现异常情况。2属隐蔽作业未经查验确认合格。3属隐蔽工程未经查验确认合格。4属擅自允许未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。5属未经技术资质审查的人员进入现场施工。6属设计人的责任，应予更正图纸。三、案例三(总题数：1，分数：15.00)某地区大桥工程，其桥基础为大体积钢筋混凝土结构，负责该工程项目的监理机构的专业监理工程师在该工程开工前审查了承包商提交的施工组织设计，明确了所设置的质量控制点。在施工过程中曾出现以
35、下事件。事件 1：承包商为了抢进度，在完成钢筋工程后，立即派质检员找专业监理工程师进行隐蔽工程验收。该监理工程师随即到现场检查，发现钢筋工程施工多项不符合设计图纸及规范的要求，当即口头指示承包单位整改。事件 2：承包商在采购的钢筋进场前，按规定向专业监理工程师提交了合格证，并且在监理员的见证下取样后送样复检，检验结果合格，经专业监理工程师审查认可该批钢筋进场使用。但在进行隐蔽工程验收时，发现承包商未做钢筋焊接试验，故专业监理工程师通知承包商在监理员见证下取样送检，试验结果发现钢筋母材质量不合格；经过对钢筋重新检验，最终确认该批钢筋不合格。监理工程师随即发出不合格项目通知，要求承包商拆除不合格钢
36、筋，同时报告了业主代表。承包商以本批钢筋已经过监理人员验收为由，不同意拆除，并提出如要拆除则业主应给予承包商延长工期 10 天、补偿经济损失 10 万元的要求。业主代表认为该事件监理有责任，应按委托监理合同的约定，赔偿业主损失 5000 元。问题（分数：15.00）(1).针对事件 1，请问：(1)在进行隐蔽工程验收中，在程序上有何不妥?正确的程序为何?(2)监理工程师要求承包方整改的方式有何不妥之处。（分数：5.00）_正确答案：(施工完毕后，立即找监理进行隐蔽工程验收不妥。正确的验收程序应当是：施工完成后，承包方自检，合格后填写报验申请表并附有关质量证明材料，报监理机构；监理工程师收到报验申请表后，先审查质量证明材料，并在合同约定时间内到现场检查；检查合格后，在报验申请表及检查证明上签字确认后，施工单位可进行下道工序，否则，要求承包单位整改。监理工程师口头指示承包商整改的方式不妥。正确做法应当是：监理工程师按规范要求下发书面的不合格项目通知，指令承包方
