1、机电工程管理与实务-29-1 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.设备灌浆层厚度不应小于( )。（分数：1.00）A.20mmB.25mmC.30mmD.35mm2.在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类、即电力电缆和( )。（分数：1.00）A.电信电缆B.装备用电线电缆C.控制电缆D.高压电缆3.下列对绝热过程描述正确的是( )。（分数：1.00）A.热力系统状态变化过程中，工质的压力保持不变B.热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量交换C.热力系统状态变化过程中，工质的温度保持不变D.热力系统状态变化过程中，工
2、质的比容保持不变4.在输配电线路架设方法中的立杆的工作顺序是( )。（分数：1.00）A.立杆杆身调整填土夯实B.杆身调整立杆填土夯实C.拉线立杆填土夯实D.杆身调整拉线填土夯实5.( )是绝热材料重要的性能指标之一。（分数：1.00）A.吸水率B.吸湿率C.含水率D.密度6.( )是金属镀层表面防护技术工业化最早的工艺。（分数：1.00）A.热镀B.渗镀C.电镀D.喷镀7.( )钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。（分数：1.00）A.St2B.Sa3C.Sa1D.Sa28.( )是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。（分数：1.0
3、0）A.精度检验与调整B.设备固定C.润滑与设备加油D.调整与试运转9.能够早日结账收款的项目可适当提高单价，应采用( )。（分数：1.00）A.单方案报价法B.不平衡报价法C.平衡报价法D.多方案报价法10.埋设在冻土层以下的电缆，施工时可在电缆上、下各铺( )厚的河砂。（分数：1.00）A.10mmB.20mmC.30mmD.40mm11.( )适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础。（分数：1.00）A.素混凝土基础B.钢筋混凝土基础C.砂垫层基础D.联合基础12.液体流动阻力的产生，原因是多方面的。其内在原因均为( )。（分数：1.00）A.流体黏度B.流道结构形状C.流体具有黏性而造
4、成的内摩擦D.流速13.( )的主要功能除具有光学经纬仪的功能以外，还可进行精度较高的角度坐标测量和定向准直测量。（分数：1.00）A.光学水准仪B.激光准直仪C.光学经纬仪D.全站仪14.消防验收的顺序通常为( )。（分数：1.00）A.验收受理现场检查现场验收结论评定工程移交B.现场检查现场验收结论评定验收受理工程移交C.现场检查现场验收结论评定工程移交验收受理D.现场验收结论评定验收受理工程移交现场检查15.一般大吨位起重机较多采用( )，其对基础的要求也相对较低。（分数：1.00）A.汽车式起重机B.塔式起重机C.履带式起重机D.轮胎式起重机16.接地沟的挖掘，独立避雷针的接地装置与重
5、复接地之间的距离不应小于( )。（分数：1.00）A.1mB.2mC.3mD.4m17.按( )的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。（分数：1.00）A.承受载荷B.轴的材料C.轴线的形状D.轴的设计18.( )是机械传动中最主要、应用最广泛的一种传动。（分数：1.00）A.蜗轮蜗杆传动B.带传动C.齿轮传动D.链传动19.为了保证防腐蚀工程施工的安全或施工的方便，对不可拆卸的密闭设备必须设置入孔，入孔的数量不应少于( )。（分数：1.00）A.2 个B.3 个C.4 个D.5 个20.厂商协调会由采购经理组织，项目经理主持召开。会议召开前( )周采购经理应书面通知参加会议厂商及各项相关的内容
6、。（分数：1.00）A.12B.23C.34D.45二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.工程变更包括( )。（分数：2.00）A.工程质量变更B.工程项目变更C.进度计划变更D.施工条件变更E.工程量变更22.根据孔和轴公差带之间的关系，国家标准将配合分为( )。（分数：2.00）A.基孔制配合B.基轴制配合C.过渡配合D.间隙配合E.过盈配合23.热力管道的安装要求是( )。（分数：2.00）A.管道宜采用焊接连接B.热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设C.补偿器竖直安装时，如果输送的介质是蒸汽，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀D.两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置
7、固定支架E.安装时必须保证弹簧能自由伸缩24.管道系统的分类，按管道的设计压力分为( )。（分数：2.00）A.真空管道B.高压管道C.低压管道D.中压管道E.高温管道25.在设计与施工的接口关系中，应对( )内容的接口进度实施重点控制。（分数：2.00）A.施工对设计的可施工性分析B.设计文件的交付C.设计交底或图纸会审D.设计变更对施工进度的影响E.设计计划的交付26.齿轮传动的主要优点是( )。（分数：2.00）A.传动比较准确、稳定，效率高B.工作性能可靠，使用寿命长C.适用的圆周速度和功率范围广D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动E.结构尺寸紧凑27.平面控制网测量
8、方法有( )。（分数：2.00）A.三边测量法B.水准测量法C.导线测量法D.三角测量法E.电磁波测量法28.滑动轴承适用于( )和结构上要求剖分的场合。（分数：2.00）A.效率高B.高精度C.重载D.低速E.启动灵敏29.常见的基本热力过程有( )。（分数：2.00）A.平衡过程B.定容过程C.绝热过程D.定压过程E.定温过程30.机电工程项目的特点是( )。（分数：2.00）A.建设过程的长期性B.工作条件的苛刻性C.建设的稳固性D.设计的多样性E.工程建设的复杂性三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、（一）(总题数：4，分数：24.00)31.在施工招标资格预审中，监理单位认
9、为 A 施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。（分数：6.00）_32.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。（分数：6.00）_33.判别 B、D、F、H 四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。（分数：6.00）_34.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和 G 施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)（分数：6.00）_五、（二）(总题数：3，分数：21.00)35.总承包方履行合同的职责有哪些?（分数：7.00）_36.工程分包的原则和基本条件是什么?（分数：7.00）_37.设备采购合同的管理内容包括哪些?（分数：7.
10、00）_六、（三）(总题数：4，分数：20.00)38.分析该工程质量事故发生的原因。（分数：5.00）_39.工程质量事故处理的一般程序是什么?（分数：5.00）_40.工程质量事故处理的基本要求是什么?（分数：5.00）_41.对工程质量问题常用哪些处理方案?（分数：5.00）_七、（四）(总题数：5，分数：30.00)42.承包商的索赔要求成立的条件是什么?（分数：6.00）_43.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第 3 天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高 5 元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?
11、（分数：6.00）_44.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?（分数：6.00）_45.由于几种情况的暂时停工，承包商在 6 月 25 日向业主的造价工程师提出延长工期 26 天，成本损失费人民币 2 万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币 2 千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2 万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?（分数：6.00）_46.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?（分数：6.0
12、0）_八、（五）(总题数：4，分数：25.00)47.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。（分数：6.00）_48.每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?（分数：7.00）_49.工作 E 结算价应为多少?（分数：6.00）_50.假设人工工日单价为 25 元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的 20%，工作 K 的综合取费为人工费的 80%。试计算除事件三外合理的费用索赔总额。（分数：6.00）_机电工程管理与实务-29-1 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数
13、：20，分数：20.00)1.设备灌浆层厚度不应小于( )。（分数：1.00）A.20mmB.25mm C.30mmD.35mm解析：2.在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类、即电力电缆和( )。（分数：1.00）A.电信电缆B.装备用电线电缆C.控制电缆 D.高压电缆解析：3.下列对绝热过程描述正确的是( )。（分数：1.00）A.热力系统状态变化过程中，工质的压力保持不变B.热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量交换 C.热力系统状态变化过程中，工质的温度保持不变D.热力系统状态变化过程中，工质的比容保持不变解析：4.在输配电线路架设方法中的立杆的工作顺序是( )。（分数：1.0
14、0）A.立杆杆身调整填土夯实 B.杆身调整立杆填土夯实C.拉线立杆填土夯实D.杆身调整拉线填土夯实解析：5.( )是绝热材料重要的性能指标之一。（分数：1.00）A.吸水率B.吸湿率C.含水率D.密度 解析：6.( )是金属镀层表面防护技术工业化最早的工艺。（分数：1.00）A.热镀 B.渗镀C.电镀D.喷镀解析：7.( )钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。（分数：1.00）A.St2B.Sa3 C.Sa1D.Sa2解析：8.( )是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。（分数：1.00）A.精度检验与调整B.设备固定C.润滑与设备加
15、油D.调整与试运转 解析：9.能够早日结账收款的项目可适当提高单价，应采用( )。（分数：1.00）A.单方案报价法B.不平衡报价法 C.平衡报价法D.多方案报价法解析：10.埋设在冻土层以下的电缆，施工时可在电缆上、下各铺( )厚的河砂。（分数：1.00）A.10mm B.20mmC.30mmD.40mm解析：11.( )适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础。（分数：1.00）A.素混凝土基础B.钢筋混凝土基础 C.砂垫层基础D.联合基础解析：12.液体流动阻力的产生，原因是多方面的。其内在原因均为( )。（分数：1.00）A.流体黏度B.流道结构形状C.流体具有黏性而造成的内摩擦 D.流
16、速解析：13.( )的主要功能除具有光学经纬仪的功能以外，还可进行精度较高的角度坐标测量和定向准直测量。（分数：1.00）A.光学水准仪B.激光准直仪 C.光学经纬仪D.全站仪解析：14.消防验收的顺序通常为( )。（分数：1.00）A.验收受理现场检查现场验收结论评定工程移交 B.现场检查现场验收结论评定验收受理工程移交C.现场检查现场验收结论评定工程移交验收受理D.现场验收结论评定验收受理工程移交现场检查解析：15.一般大吨位起重机较多采用( )，其对基础的要求也相对较低。（分数：1.00）A.汽车式起重机B.塔式起重机C.履带式起重机 D.轮胎式起重机解析：16.接地沟的挖掘，独立避雷针
17、的接地装置与重复接地之间的距离不应小于( )。（分数：1.00）A.1mB.2mC.3m D.4m解析：17.按( )的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。（分数：1.00）A.承受载荷 B.轴的材料C.轴线的形状D.轴的设计解析：18.( )是机械传动中最主要、应用最广泛的一种传动。（分数：1.00）A.蜗轮蜗杆传动B.带传动C.齿轮传动 D.链传动解析：19.为了保证防腐蚀工程施工的安全或施工的方便，对不可拆卸的密闭设备必须设置入孔，入孔的数量不应少于( )。（分数：1.00）A.2 个 B.3 个C.4 个D.5 个解析：20.厂商协调会由采购经理组织，项目经理主持召开。会议召开前( )周
18、采购经理应书面通知参加会议厂商及各项相关的内容。（分数：1.00）A.12 B.23C.34D.45解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.工程变更包括( )。（分数：2.00）A.工程质量变更B.工程项目变更 C.进度计划变更 D.施工条件变更 E.工程量变更 解析：22.根据孔和轴公差带之间的关系，国家标准将配合分为( )。（分数：2.00）A.基孔制配合B.基轴制配合C.过渡配合 D.间隙配合 E.过盈配合 解析：23.热力管道的安装要求是( )。（分数：2.00）A.管道宜采用焊接连接B.热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设 C.补偿器竖直安装时，如果输送的介质是蒸汽
19、，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀 D.两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架 E.安装时必须保证弹簧能自由伸缩 解析：24.管道系统的分类，按管道的设计压力分为( )。（分数：2.00）A.真空管道 B.高压管道 C.低压管道 D.中压管道 E.高温管道解析：25.在设计与施工的接口关系中，应对( )内容的接口进度实施重点控制。（分数：2.00）A.施工对设计的可施工性分析 B.设计文件的交付 C.设计交底或图纸会审 D.设计变更对施工进度的影响 E.设计计划的交付解析：26.齿轮传动的主要优点是( )。（分数：2.00）A.传动比较准确、稳定，效率高 B.工作性能可靠，使用寿
20、命长 C.适用的圆周速度和功率范围广 D.可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动 E.结构尺寸紧凑解析：27.平面控制网测量方法有( )。（分数：2.00）A.三边测量法 B.水准测量法C.导线测量法 D.三角测量法 E.电磁波测量法解析：28.滑动轴承适用于( )和结构上要求剖分的场合。（分数：2.00）A.效率高B.高精度 C.重载 D.低速 E.启动灵敏解析：29.常见的基本热力过程有( )。（分数：2.00）A.平衡过程B.定容过程 C.绝热过程 D.定压过程 E.定温过程 解析：30.机电工程项目的特点是( )。（分数：2.00）A.建设过程的长期性 B.工作条件的苛刻性
21、C.建设的稳固性D.设计的多样性 E.工程建设的复杂性 解析：三、案例分析题(总题数：0，分数：0.00)四、（一）(总题数：4，分数：24.00)31.在施工招标资格预审中，监理单位认为 A 施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。（分数：6.00）_正确答案：(A 施工单位有资格参加投标是正确的。理由：招标投标法规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。)解析：32.指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。（分数：6.00）_正确答案：(施工招标评标委员会组成的不妥
22、之处如下：(1)建设行政管理部门的招投标管理办公室主任参加不妥。理由为：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。正确做法为：投标管理办公室主任不能成为评标委员会成员。(2)政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家 3 人。理由为：评标委员会中的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。正确做法为：至少有 4 人是技术；经济专家。)解析：33.判别 B、D、F、H 四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。（分数：6.00）_正确答案：(1)B 施工单位的投标不是有效标。理由：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价时，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料，投
23、标人不能合理说明的应作为废标处理。(2)D 施工单位的投标是有效标。理由：投标报价大写与小写不符属细微偏差，细微偏差修正后仍属有效投标书。(3)F 施工单位的投标书不是有效标。理由：检验标准与方法不符招标文件的要求，属未做实质性响应的重大偏差。(4)H 施工单位的投标书是有效标。 理由：某分部工程的报价有个别漏项属细微偏差，应为有效标书。)解析：34.安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和 G 施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)（分数：6.00）_正确答案：(安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：(1)工程本身损失 1
24、50 万元由建设单位承担；(2)100 万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担；(3)G 施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费 15 万元由 G 施工单位承担；(4)租赁的设备损坏赔偿 10 万元由 G 施工单位承担；(5)其他单位临时停放在现场的价值 25 万元的汽车被烧毁由建设单位承担；(6)G 施工单位停工 5 天应相应顺延工期；(7)施工机械闲置损失 2 万元由 G 施工单位承担；(8)必要的管理、保卫人员费用支出 1 万元由建设单位承担； (9)工程所需清理、修复费用 200 万元由建设单位承担。)解析：五、（二）(总题数：3，分数：21.00)35.总承包方履行合同的职责有哪些?（分
25、数：7.00）_正确答案：(总承包方履行合同的职责有：(1)按合同范围及法规要求，编制施工组织总设计及主要施工方案、施工进度计划，报监理工程师批准后，负责组织实施。 (2)向监理工程师汇报工程进展情况及存在的问题，提出解决问题的办法，经监理工程师批准后执行。(3)按工程及工艺要求进行有关检验及试验，对试验结果的正确性负责；所有检验、试验结果报监理工程师审核和确认。(4)向监理工程师每月报送进、出场机械设备的数量和型号，材料进场量和耗用量以及进、出场施工人员数。(5)负责制定施工安全措施，经监理工程师批准后实施。(6)负责施工机械的维护、保养和检修，以保证工程施工正常进行。(7)负责设备的采购、
26、运输、检查、安装、调试及试运行。(8)执行监理工程师的指令，制定保证工程质量措施；根据合同规定或监理工程师的要求，负责部分工程的深化设计或绘制施工详图，报监理工程师批准后实施；订购材料之前，按监理工程师的要求，将材料样品送其审核，或将材料送其指定的试验室进行试验，试验结果报其审核和确认。随时抽样检验进场材料质量。(9)接受工程变更要求。(10)严格执行合同中有关期限的规定。 (11)必须信守价格义务。)解析：36.工程分包的原则和基本条件是什么?（分数：7.00）_正确答案：(工程分包的原则和基本条件有： (1)工程分包要遵照总包方有关“工程分包管理工作程序”进行，以加强对分包管理、保证分包工
27、程施工质量、提高工程效益的原则行事。(2)工程分包的范围包括总承包合同约定的或业主指定的分包项目；不属于主体工程，总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量；一些专业性较强的分部工程分包，分包方必须具备相应的技术资格。(3)不属于业主指定的分包工程，总承包单位在决定分包和选定分包队伍前，必须征得业主代表(监理工程师)的认可。)解析：37.设备采购合同的管理内容包括哪些?（分数：7.00）_正确答案：(设备采购合同的管理内容包括：(1)建立合同档案和台账；(2)合同履约的控制；(3)合同的违约、调解和仲裁。)解析：六、（三）(总题数：4，分数：20.00)38.分析该工程质量事故发生的原因。
28、（分数：5.00）_正确答案：(该起工程质量事故发生的原因是：建筑制品屋面板质量不合格；违背建设程序，未经建设主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工；施工和管理问题，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理紊乱。)解析：39.工程质量事故处理的一般程序是什么?（分数：5.00）_正确答案：(工程质量事故处理程序为：(1)进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；(2)分析调查结果，找出事故的主要原因；(3)确定是否需要处理，若需处理，施工单位应确定处理方案；(4)事故处理；(5)检查事故处理结果是否达到要求；(6)事故处理结论；(7)提交处理方案。)解析：40.工程质量事
29、故处理的基本要求是什么?（分数：5.00）_正确答案：(工程质量事故处理的基本要求有： (1)处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产、使用要求、施工方便、经济合理的目的； (2)重视消除事故原因；(3)注意综合治理；(4)正确确定处理范围；(5)正确选择处理时间和方法；(6)加强事故处理的检查验收工作；(7)认真复查事故的实际情况；(8)确保事故处理期的安全。)解析：41.对工程质量问题常用哪些处理方案?（分数：5.00）_正确答案：(对质量问题可采取的处理方案有：封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。)解析：七、（四）(总题数：5，分数：30.00)42.承包商的索赔要求成立的
30、条件是什么?（分数：6.00）_正确答案：(承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：(1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；(3)造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。)解析：43.由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第 3 天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高 5 元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗?为什么?（分数：6.00）_正确答案：(因砂场地点的变化提
31、出的索赔不能被批准，原因是：(1)承包商应对自己就招标文件的解释负责；(2)承包商应对自己报价的正确性与完备性负责； (3)作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过现场踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应由承包商承担。)解析：44.若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算?（分数：6.00）_正确答案：(不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般
32、用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。)解析：45.由于几种情况的暂时停工，承包商在 6 月 25 日向业主的造价工程师提出延长工期 26 天，成本损失费人民币 2 万元/天(此费率已经造价工程师核准)和利润损失费人民币 2 千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2 万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?（分数：6.00）_正确答案：(可以批准的延长工期为 19 天，费用索赔额为 32 万元人民币。原因是：(1)5 月 20 日至 5 月 26 日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的延长工期和费用索赔要
33、求；(2)5 月 27 日至 6 月 9 日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，应延长工期为 14 天。成本损失索赔额为 14 天2 万/天=28 万元，但不应考虑承包商的利润要求；(3)6 月 10 日至 6 月 12 日的特大暴雨属于双方共同的风险，应延长工期为 3 天。但不应考虑承包商的费用索赔要求；(4)6 月 13 日至 6 月 14 日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期为 2 天，索赔额为 2 天2 万/天=4 万元。但不应考虑承包商的利润要求。)解析：46.你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期
34、违约损失赔偿金吗?为什么?（分数：6.00）_正确答案：(业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。)解析：八、（五）(总题数：4，分数：25.00)47.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。（分数：6.00）_正确答案：(事件一：可提出索赔要求，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。事件二：可提出索赔要
35、求，因为因停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。事件三：可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作 E 的工程量增加了 50m3，超过了招标文件中工程量的 10%。事件四：不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。事件五：可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作，是甲方的责任。)解析：48.每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?（分数：7.00）_正确答案：(事件一：工作 D 总时差为 8 天，推迟 2 天，尚有总时差 6 天，不影响工期，因此可索赔工期为 0 天。事件二：8 月 21 日至 8 月 22 日停工，工期延长，可索赔工期 2 天。事件三：因工作 E 为关
36、键工作，可索赔工期为：(350-300)/(300/6)=1(天)。事件五：因工作 E、工作 G 均为关键工作，在该两项工作之间增加工作 K，则工作 K 也为关键工作，索赔工期为 1 天。总计索赔工期为：0+2+1+1=4(天)。)解析：49.工作 E 结算价应为多少?（分数：6.00）_正确答案：(按原单价结算的工程量为：300(1+10%)=330(m 3)按新单价结算的工程量为：350-330=20(m 3)总结算价为：33055+2050=19150(元)解析：50.假设人工工日单价为 25 元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的 20%，工作 K 的综合取费为人工费的 80%。试计算除事件三外合理的费用索赔总额。（分数：6.00）_正确答案：(事件一：人工费为：612+525(1+20%)=222(元)事件二：人工费为：1612=192(元)机械费为：250=100(元)事件五：人工费为 1025(1+80%)=450(元)机械费为：1400=400(元)合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400=1364(元)解析：
