1、水利水电工程管理与实务-9-1 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：20，分数：20.00)1.为规范评标活动，保证评标的公正、公平、维护招标投标活动当事人的合法权益，依据( )，有关部门颁发了评标委员会和评标方法暂行规定。（分数：1.00）A.招标投标法B.反不正当竞争法C.招投标管理办法D.水利水电工程施工合同和招标文件示范文本2.合同文件是指组成合同的各项文件，下列属于合同文件的是( )。（分数：1.00）A.工程量清单B.中标通知书C.投标报价书D.图纸3.堆石坝坝体材料分区中，( )的主要作用在于为面板提供平整、密实的基础，将面板承受的
2、水压力均匀传递给主堆石体。（分数：1.00）A.过渡区B.下游堆石区C.垫层区D.次堆石区4.连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土初凝时间以内，且混凝土拌合物从拌合到碾压完毕的历时应( )。（分数：1.00）A.大于 2hB.不大于 2hC.大于 3hD.不大于 3h5.工程保留金，在签发合同工程移交证书后( )，由监理人出具保留金付款证书，发包人将保留金总额的一半支付给承包人。（分数：1.00）A.14 天内B.15 天后C.20 天内D.半年内6.水利水电工程建设单位，应当在工程建设的( )，会同当地人民政府根据安置地的自然、经济等条件，按照经济合理的原则编制移民安置规
3、划。（分数：1.00）A.前期工作阶段B.设计阶段C.准备开工阶段D.总体规划阶段7.水库、水电站及其他大型独立建筑物的水利工程，按工程性质分属于( )。（分数：1.00）A.枢纽工程B.引水工程C.河道工程D.堤防工程8.下列选项不是施工监理工程质量控制的主要要求的是( )。（分数：1.00）A.工程开工前的资金审核B.工程项目划分及开工申请C.开工前质量控制工作D.施工过程中质量控制与检验9.深层搅拌桩成墙施工顺序为( )。（分数：1.00）A.就位；贯入；提升；重复提升；重复贯入；结束B.就位；贯入；提升；重复贯入；重复提升；结束C.就位；提升；重复提升；贯入；重复贯入；结束D.就位；贯
4、入；重复贯入；提升；重复提升；结束10.发包人与承包人签订合同后，在合同规定的期限前，( )要向承包人发出开工通知。（分数：1.00）A.发包人B.委托监理人C.总工程师D.上级主管部门11.施工项目成本计划中，主要以施工图中的工程实物量，套以施工工料消耗定额，计算工料消耗量，并进行工料汇总，然后统一以货币形式反映其施工生产耗费水平的方法是( )。（分数：1.00）A.成本习性法B.施工预算法C.技术节约措施法D.施工估算法12.反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动方向的不同又可分为四种。其中，( )的水流从四周沿径向进入转轮，然后近似以轴向流出转轮。（分数：1.00）A.混流式水轮机B.
5、轴流式水轮机C.斜流式水轮机D.贯流式水轮机13.地下工程施工中，当洞室围岩为 I 一类岩石时，可先以全断面进行顶拱部位开挖，然后对顶拱进行喷锚支护。在进行顶拱支护的同时，可进行下部开挖，最后再开挖中部，使断面成型。这种开挖法是( )。（分数：1.00）A.先拱后扩大法B.先导洞后顶拱扩大再中下部扩大法C.肋拱留柱扩大法D.中心导洞辐射孔法14.小型水电站施工中，关于铜管安装的条件不符合规范的是( )。（分数：1.00）A.洞内岩石开挖完毕，水平管顶部及两侧宜留 40cm 净空，底部宜留 50cm 净空B.斜井钢管四周应留有 40cm 净空，管径小的净空应适当加大C.支持钢管的混凝土支墩或墙具
6、有 50%以上的强度D.钢管四周埋设的锚筋直径不小于 20mm，埋设孔内的砂浆应具有 70%以上的强度15.在( )的基础上，将厂坝关系适当调整，并将厂房结构加以局部变化后形成的厂房形式还包括：挑越式厂房、溢流式厂房、坝内式厂房。（分数：1.00）A.河床式厂房B.坝后式厂房C.引水式厂房D.泄水式厂房16.建在较为坚实地基上、高度不大的水闸，可用( )直接与两岸或土坝连接。（分数：1.00）A.缝墩B.边墩C.中墩D.钢筋混凝土铺盖17.级土有：壤土、淤泥、含根种植土，其开挖工具及方法为( )。（分数：1.00）A.用镐、三齿耙等开挖B.用铁锹，需用脚踩开挖C.用铁锹或略加脚踩开挖D.用镐、
7、三齿耙开挖或用铁锹需用力加脚踩开挖18.水利工程费用中的( )由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。（分数：1.00）A.建筑及安装工程费B.设备费C.独立费用D.预备费19.辉长岩主要由( )组成，为等粒结晶结构和块状结构，具有很高韧性及抗风化性，是良好的水工建筑石料。（分数：1.00）A.斜长石、辉石和少量的橄榄石B.斜长石、角闪石及少量的黑云母与辉石C.石英、长石和少量云母D.长石、辉石或橄榄石20.在混凝土或岩面上填土时，泥浆的重量比可为( )(土：水)，涂层厚度为 35mm。（分数：1.00）A.1：2.51:3.0B.1：3.01：3.5C.1：3.51:4.0D.1：4.01
8、：4.5二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：20.00)21.关于碾压混凝土方面的主要规定有( )。（分数：2.00）A.应使用刚筛洗的骨料拌制碾压混凝土B.细骨料在成品料场堆放时间应不少于 4 日小时C.碾压混凝土中应掺用外加剂，并必须进行外加剂对水泥和掺合料的适应性试验D.若细骨料含水率大于 6%，应采取脱水措施E.平仓过的混凝土表面应平整、无凹坑，且不允许向下游倾斜22.堆石坝坝体材料分区主要有( )。（分数：2.00）A.上游主堆石区B.垫层区C.过渡区D.主堆石区E.下游堆石区23.水利部是全国水利工程建设项目招标投标活动的行政监督与管理部门，其主要职责是( )等。（分数：2.
9、00）A.负责组织、指导、监督全国水利行业贯彻执行国家有关招标投标的法律、法规、规章和政策B.依据国家有关招标投标法律、法规和政策，制定水利工程建设项目招标投标的管理规定和办法C.不受理有关水利工程建设项目招标投标活动的投诉D.对水利工程建设项目招标代理活动进行监督E.对水利工程建设项目评标专家资格进行监督与管理24.建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项准备工作，其主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.施工现场的征地、拆迁B.完成施工用水、电、气的通畅以及路和场地的平整(简称“三通一平”)C.必需的生产、生活临时建筑工程D.组织招标设计、咨询、设备和物资采购等服务E.组织建设监理和
10、主体工程招标投标，选定建设监理单位和施工承包队伍25.中华人民共和国水法第二十七条规定：在水生生物洄游通道、通航或者竹木流放的河流上修建永久性拦河闸坝，建设单位应当同时修建( )等设施，或者经国务院授权的部门批准采取其他补救措施。（分数：2.00）A.过鱼B.过船C.过木D.农业灌溉水源E.灌排工程设施26.资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列( )条件。（分数：2.00）A.具有独立订立合同的权利B.具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员C.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态D
11、.在最近一年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题E.法律、行政法规规定的其他资格条件27.应当公开招标的工程施工，有下列( )情形的，经批准可以进行邀请招标。（分数：2.00）A.项目技术复杂或有特殊要求，其中有少量的潜在投标人可供选择的B.受自然地域环境限制的C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜公开招标的D.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的E.法律、法规规定不宜公开招标的28.根据地下洞室断面分类，结合施工机械和技术水平情况，地下工程可采取( )方式进行施工。（分数：2.00）A.全断面开挖B.先扩大后导洞开挖C.先导洞后扩大开挖D.台阶扩大开挖E.分部分块开挖29.
12、根据水利工程建设项目管理规定，水利工程建设程序在一般情况下，( )称为前期工作。（分数：2.00）A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计D.生产准备E.建设实施30.混凝土坝，坝段分缝分块型式可分为( )。（分数：2.00）A.纵缝分块B.斜缝分块C.通仓浇筑D.错缝分块E.横缝分块三、B案例分析题/B(总题数：1，分数：24.00)31.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。 2每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天? 3工作 E 结算价应为多少? 4假设人工工日单价为 25 元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元/工日，因增加用工所需管
13、理费为增加人工费的 20%。工作 K 的综合取费为人工费的 80%，试计算除事件 3 外合理的费用索赔总额。（分数：24.00）_四、B（二）/B(总题数：1，分数：24.00)32.在答题纸图 2 上，计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键线路和计算工期。 2若施工合同规定：工程工期 93 天，工期每提前一天奖励施工单位 3 万元，每延期一天对施工单位罚款 5 万元。计算按网络进度计划原始方案实施的综合费用。 3若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表 2 所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键线路，并计算调整优化后的总工
14、期(要求写出调整优化过程)。 B 表 2 各工作可压缩时间及增加的费用/B （分数：24.00）_五、B（三）/B(总题数：1，分数：24.00)33.建设单位指定水泥的规格、型号是否合理?为什么? 2施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就投入使用，此做法正确吗?为什么? 3监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是否合理?为什么? 4施工单位要求退换该批水泥是否合理?为什么? 5水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用，建设单位代扣退货运费款是否合理?水泥退货的经济损失应由谁负担?为什么?（分数：24.00）_六、B（四）/B(总题数：1，分数：24.00)34.该工程
15、预付款为多少万元?应扣留的保留金为多少万元? 2各月应抵扣的预付款各是多少万元? 3根据表 4 提供的数据，计算 1、2、3 月份造价工程师应确认的工程进度款各为多少万元? 4分析该工程1、2、3 月末时的投资偏差和进度偏差。（分数：24.00）_七、B（五）/B(总题数：1，分数：24.00)35.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。 2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么? 3工程存在严重质量问题的责任应如何划分? 4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?（分数：24.00）_水利水电工程管理与实务-9-1
16、答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：20，分数：20.00)1.为规范评标活动，保证评标的公正、公平、维护招标投标活动当事人的合法权益，依据( )，有关部门颁发了评标委员会和评标方法暂行规定。（分数：1.00）A.招标投标法 B.反不正当竞争法C.招投标管理办法D.水利水电工程施工合同和招标文件示范文本解析：2.合同文件是指组成合同的各项文件，下列属于合同文件的是( )。（分数：1.00）A.工程量清单 B.中标通知书C.投标报价书D.图纸解析：3.堆石坝坝体材料分区中，( )的主要作用在于为面板提供平整、密实的基础，将面板承受的水压力均匀传递给主
17、堆石体。（分数：1.00）A.过渡区B.下游堆石区C.垫层区 D.次堆石区解析：4.连续上升铺筑的碾压混凝土，层间允许间隔时间应控制在混凝土初凝时间以内，且混凝土拌合物从拌合到碾压完毕的历时应( )。（分数：1.00）A.大于 2hB.不大于 2h C.大于 3hD.不大于 3h解析：5.工程保留金，在签发合同工程移交证书后( )，由监理人出具保留金付款证书，发包人将保留金总额的一半支付给承包人。（分数：1.00）A.14 天内 B.15 天后C.20 天内D.半年内解析：6.水利水电工程建设单位，应当在工程建设的( )，会同当地人民政府根据安置地的自然、经济等条件，按照经济合理的原则编制移民
18、安置规划。（分数：1.00）A.前期工作阶段 B.设计阶段C.准备开工阶段D.总体规划阶段解析：7.水库、水电站及其他大型独立建筑物的水利工程，按工程性质分属于( )。（分数：1.00）A.枢纽工程 B.引水工程C.河道工程D.堤防工程解析：8.下列选项不是施工监理工程质量控制的主要要求的是( )。（分数：1.00）A.工程开工前的资金审核 B.工程项目划分及开工申请C.开工前质量控制工作D.施工过程中质量控制与检验解析：9.深层搅拌桩成墙施工顺序为( )。（分数：1.00）A.就位；贯入；提升；重复提升；重复贯入；结束B.就位；贯入；提升；重复贯入；重复提升；结束 C.就位；提升；重复提升；
19、贯入；重复贯入；结束D.就位；贯入；重复贯入；提升；重复提升；结束解析：10.发包人与承包人签订合同后，在合同规定的期限前，( )要向承包人发出开工通知。（分数：1.00）A.发包人B.委托监理人 C.总工程师D.上级主管部门解析：11.施工项目成本计划中，主要以施工图中的工程实物量，套以施工工料消耗定额，计算工料消耗量，并进行工料汇总，然后统一以货币形式反映其施工生产耗费水平的方法是( )。（分数：1.00）A.成本习性法B.施工预算法 C.技术节约措施法D.施工估算法解析：12.反击式水轮机按转轮区内水流相对于主轴流动方向的不同又可分为四种。其中，( )的水流从四周沿径向进入转轮，然后近似
20、以轴向流出转轮。（分数：1.00）A.混流式水轮机 B.轴流式水轮机C.斜流式水轮机D.贯流式水轮机解析：13.地下工程施工中，当洞室围岩为 I 一类岩石时，可先以全断面进行顶拱部位开挖，然后对顶拱进行喷锚支护。在进行顶拱支护的同时，可进行下部开挖，最后再开挖中部，使断面成型。这种开挖法是( )。（分数：1.00）A.先拱后扩大法 B.先导洞后顶拱扩大再中下部扩大法C.肋拱留柱扩大法D.中心导洞辐射孔法解析：14.小型水电站施工中，关于铜管安装的条件不符合规范的是( )。（分数：1.00）A.洞内岩石开挖完毕，水平管顶部及两侧宜留 40cm 净空，底部宜留 50cm 净空B.斜井钢管四周应留有
21、 40cm 净空，管径小的净空应适当加大C.支持钢管的混凝土支墩或墙具有 50%以上的强度 D.钢管四周埋设的锚筋直径不小于 20mm，埋设孔内的砂浆应具有 70%以上的强度解析：15.在( )的基础上，将厂坝关系适当调整，并将厂房结构加以局部变化后形成的厂房形式还包括：挑越式厂房、溢流式厂房、坝内式厂房。（分数：1.00）A.河床式厂房B.坝后式厂房 C.引水式厂房D.泄水式厂房解析：16.建在较为坚实地基上、高度不大的水闸，可用( )直接与两岸或土坝连接。（分数：1.00）A.缝墩B.边墩 C.中墩D.钢筋混凝土铺盖解析：17.级土有：壤土、淤泥、含根种植土，其开挖工具及方法为( )。（分
22、数：1.00）A.用镐、三齿耙等开挖B.用铁锹，需用脚踩开挖 C.用铁锹或略加脚踩开挖D.用镐、三齿耙开挖或用铁锹需用力加脚踩开挖解析：18.水利工程费用中的( )由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。（分数：1.00）A.建筑及安装工程费 B.设备费C.独立费用D.预备费解析：19.辉长岩主要由( )组成，为等粒结晶结构和块状结构，具有很高韧性及抗风化性，是良好的水工建筑石料。（分数：1.00）A.斜长石、辉石和少量的橄榄石 B.斜长石、角闪石及少量的黑云母与辉石C.石英、长石和少量云母D.长石、辉石或橄榄石解析：20.在混凝土或岩面上填土时，泥浆的重量比可为( )(土：水)，涂层厚度为
23、 35mm。（分数：1.00）A.1：2.51:3.0 B.1：3.01：3.5C.1：3.51:4.0D.1：4.01：4.5解析：二、B多项选择题/B(总题数：10，分数：20.00)21.关于碾压混凝土方面的主要规定有( )。（分数：2.00）A.应使用刚筛洗的骨料拌制碾压混凝土B.细骨料在成品料场堆放时间应不少于 4 日小时 C.碾压混凝土中应掺用外加剂，并必须进行外加剂对水泥和掺合料的适应性试验 D.若细骨料含水率大于 6%，应采取脱水措施 E.平仓过的混凝土表面应平整、无凹坑，且不允许向下游倾斜 解析：22.堆石坝坝体材料分区主要有( )。（分数：2.00）A.上游主堆石区B.垫层
24、区 C.过渡区 D.主堆石区 E.下游堆石区 解析：23.水利部是全国水利工程建设项目招标投标活动的行政监督与管理部门，其主要职责是( )等。（分数：2.00）A.负责组织、指导、监督全国水利行业贯彻执行国家有关招标投标的法律、法规、规章和政策 B.依据国家有关招标投标法律、法规和政策，制定水利工程建设项目招标投标的管理规定和办法 C.不受理有关水利工程建设项目招标投标活动的投诉D.对水利工程建设项目招标代理活动进行监督 E.对水利工程建设项目评标专家资格进行监督与管理 解析：24.建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项准备工作，其主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.施工现场的征地
25、、拆迁 B.完成施工用水、电、气的通畅以及路和场地的平整(简称“三通一平”)C.必需的生产、生活临时建筑工程 D.组织招标设计、咨询、设备和物资采购等服务 E.组织建设监理和主体工程招标投标，选定建设监理单位和施工承包队伍 解析：25.中华人民共和国水法第二十七条规定：在水生生物洄游通道、通航或者竹木流放的河流上修建永久性拦河闸坝，建设单位应当同时修建( )等设施，或者经国务院授权的部门批准采取其他补救措施。（分数：2.00）A.过鱼 B.过船 C.过木 D.农业灌溉水源E.灌排工程设施解析：26.资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列( )条件。（分数：2.00）A.具有独立订立
26、合同的权利 B.具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员 C.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 D.在最近一年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题E.法律、行政法规规定的其他资格条件 解析：27.应当公开招标的工程施工，有下列( )情形的，经批准可以进行邀请招标。（分数：2.00）A.项目技术复杂或有特殊要求，其中有少量的潜在投标人可供选择的 B.受自然地域环境限制的 C.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜公开招标的D.拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的 E.法律、法规规定
27、不宜公开招标的 解析：28.根据地下洞室断面分类，结合施工机械和技术水平情况，地下工程可采取( )方式进行施工。（分数：2.00）A.全断面开挖 B.先扩大后导洞开挖C.先导洞后扩大开挖 D.台阶扩大开挖 E.分部分块开挖 解析：29.根据水利工程建设项目管理规定，水利工程建设程序在一般情况下，( )称为前期工作。（分数：2.00）A.项目建议书 B.可行性研究报告 C.初步设计 D.生产准备E.建设实施解析：30.混凝土坝，坝段分缝分块型式可分为( )。（分数：2.00）A.纵缝分块 B.斜缝分块 C.通仓浇筑 D.错缝分块 E.横缝分块解析：三、B案例分析题/B(总题数：1，分数：24.0
28、0)31.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。 2每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天? 3工作 E 结算价应为多少? 4假设人工工日单价为 25 元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的 20%。工作 K 的综合取费为人工费的 80%，试计算除事件 3 外合理的费用索赔总额。（分数：24.00）_正确答案：()解析：对是否可提出索赔要求判断如下：事件 1 可提出索赔要求，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。事件 2 可提出索赔要求，因为停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。事件 3 可提出索赔要
29、求，因为设计变更是甲方的责任，且工作 E 的工程量增加了 50m3，超过了招标文件中工程量的 10%。事件 4 不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。事件 5 可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作，是甲方的责任。2工期索赔天数为：事件 1：工作 D 总时差为 8 天，推迟 2 天，尚有总时差 6 天，不影响工期，因此可索赔工期。天。事件 2：8 月 2122 日停工，工期延长，可索赔工期 2 天。事件 3：因 E 为关键工作，可索赔工期：(350-300)/(300/6)1(天)。事件 5；因 G 为关键工作，在此之前增加 K，则 K 也为关键工作，索赔工期：1 天。总计
30、索赔工期：0+2+1+1=4(天)3工作 E 的结算价：按原单位结算的工程量：300(1+10%)330(m 3)按新单价结算的工程量：350-330=20(m 3)总结算价33055=19150(元)4费用索赔总额的计算：事件 1：人工费：612+525(1+20%)=222(元)事件 2：人工费：1612=192(元)机械费：250=100(元)事件 5：人工费：1025(1+80%)450(元)机械费：140=400(元)合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400=1364(元)四、B（二）/B(总题数：1，分数：24.00)32.在答题纸图 2 上，计算网络进度计划原始
31、方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键线路和计算工期。 2若施工合同规定：工程工期 93 天，工期每提前一天奖励施工单位 3 万元，每延期一天对施工单位罚款 5 万元。计算按网络进度计划原始方案实施的综合费用。 3若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表 2 所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键线路，并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。 B 表 2 各工作可压缩时间及增加的费用/B （分数：24.00）_正确答案：()解析：利用图 2 计算可得： 关键路线为 (或关键工作为 B、F、J；或在图中直接标出) 工期为 98 天(或在
32、图中标出)； 五、B（三）/B(总题数：1，分数：24.00)33.建设单位指定水泥的规格、型号是否合理?为什么? 2施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就投入使用，此做法正确吗?为什么? 3监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是否合理?为什么? 4施工单位要求退换该批水泥是否合理?为什么? 5水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用，建设单位代扣退货运费款是否合理?水泥退货的经济损失应由谁负担?为什么?（分数：24.00）_正确答案：()解析：建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为建设工程质量管理条例明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。 2施工单位采购的水泥进
33、场，未经监理机构许可就擅自投入使用，此做法不正确。正确做法是：施工单位运进材料前，应向监理机构提交工程材料报审表，同时附有材料合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理机构审查并确认其质量合格后，方可进场使用。 3监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是合理的。因为这是监理单位的职责和职权。 4施工单位要求退换该批水泥是合理的。因为水泥生产厂家供应水泥不符合供货合同的要求。 5水泥生产厂家要求施工单位支付退货运费是不合理的。因为退货是生产厂家违约引起的，厂家应承担责任。建设单位代扣退货运费款也是不合理的，因为水泥的购货合同关系与建设单位无关。水泥退货的经济
34、损失应由生产厂家承担，因为责任在生产厂家。六、B（四）/B(总题数：1，分数：24.00)34.该工程预付款为多少万元?应扣留的保留金为多少万元? 2各月应抵扣的预付款各是多少万元? 3根据表 4 提供的数据，计算 1、2、3 月份造价工程师应确认的工程进度款各为多少万元? 4分析该工程1、2、3 月末时的投资偏差和进度偏差。（分数：24.00）_正确答案：()解析：合同价为：(500+750)180+(600+800)480+(900+1100+1100)360+(850+950)300255300(元)255.3(万元)(1)工程预付款为：255.310%25.53(万元)(2)保留金为：
35、255.35%12.765(万元)2各月应抵扣的工程预付款：从 4 月份开始每月扣：25.5338.51(万元)，即4 月：8.51 万元；5 月：8.51 万元；6 月：8.51 万元。31 月份：该月实际完成工程量超过了计划工程量。应确认的工程进度款：560180(1-10%)90720(元)9.072(万元)2 月份：因为 560+5501110(m 3)1500(m 3)所以 A 分项工程结算单价不调整。应确认的工程进度款：(550180+680480)(1-10%)382860(元)38.286(万元)3 月份：因为 680+10501730(m 3)1680(m 3)所以 B 分项
36、工程超出计划工程量 20%部分的结算单价应调整。超出计划工程量 20%部分的工程量为：1730-168050(m 3)相应的结算单价调整为：4800.95456(元/m 3)应确认的工程进度款为：(1050-50)480+50456+450360(1-10%)598320(元)59.832(万元)或(1050-50)480+(1730-1680)4800.95+4503600.9598320(元)59.832(万元)41、2、3 月末的投资偏差和进度偏差：1 月末投资偏差：560180-560180=0(元)投资没有偏差。1 月末进度偏差：500180-560180-10800(元)进度提前
37、1.08 万元。2 月末投资偏差：(1110180+680480)-(1110180+680480)=0(元)投资没有偏差。2 月末进度偏差：(1250180+600480)-(1110180+680480)=-13200(元)进度提前 1.32 万元。3 月末投资偏差：1110180+(1730-50)480+50456+450360-(1110180+1730 480+450360)-1200(元)投资节约 0.12 万元。3 月末进度偏差：(1250180+1400480+900360)-(1110180+1730480+450360)= 28800(元)进度拖延 2.88 万元。七、B
38、（五）/B(总题数：1，分数：24.00)35.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。 2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么? 3工程存在严重质量问题的责任应如何划分? 4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?（分数：24.00）_正确答案：()解析：合同有效性的判定： (1)甲与乙签订的总承包合同有效。 理由；根据合同法和建筑法的有关规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。 (2)乙与丙签订的分包合同有效。 理由：根据合同法和建筑法的有关规定
39、，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 (3)乙与丁签订的分包合同无效。 理由：根据合同法和建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。 2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。 理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据合同法及建筑法的规定，总承包单位
40、依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 3工程存在严重质量问题的责任划分为： 丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。 乙根据建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费 25%50%的罚款；对施工单位处工程合同价款 0.5%1%的罚款：可以责令停业整顿，降低资质等级：情节严重的，吊销资质证书。 工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金 25%50%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
