1、注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 92 及答案解析(总分：60.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：7，分数：14.00)1.单项选择题共 20 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 合同文件组成部分不包含的内容是( )。（分数：2.00）A.专用条款B.招标文件C.投标文件D.工程量清单3.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 规定承包人针对变更洽商提出调整合同价款的时限是( )d。（分数：2.00）A.7B.14C.28D.304.发、承包人就某建设工程施工
2、合同于 2009 年 4 月 28 日协商一致，发包人于 2009 年 5 月 1 日签字盖章，于 2009 年 5 月 6 日将盖章后合同送交承包人，承包人于 2009 年 5 月 8 日盖章，则该合同于( )生效。（分数：2.00）A.2009 年 4 月 28 日B.2009 年 5 月 1 日C.2009 年 5 月 6 日D.2009 年 5 月 8 日5.某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包( )。（分数：2.00）A.必须经发包人的同意B.必须经总承包人的同意C.为分包工程再分包，违法D.无须征得同意，合法有效6.某建筑工程室内防水工程由
3、专业分包人施工，由于其管理组织不力，施工严重滞后，导致整个工程进度延误，据此，发包人应向( )提出工程索赔要求。（分数：2.00）A.总承包人B.专业分包人C.总承包人和专业分包人D.总承包人或专业分包人7.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由( )承担。（分数：2.00）A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)8.多项选择题共 10 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得
4、 0.。（分数：2.00）_9.建设工程施工合同(示范文本)GF 一 20130201 主要由( )三部分组成。（分数：2.00）A.通用条款B.合同标准条件C.协议书D.补充和修正文件E.专用条款10.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 规定的可调价合同中合同价款调整因素包括( )。（分数：2.00）A.国家政策的变化B.法律、行政法规的变化C.工程造价管理部门作出的价格调整D.一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过 8hE.一周内停水、停电、停气造成停工累计超过 8h11.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 中关于承包人索赔程序正确的有( )。（分数：2.0
5、0）A.索赔事件发生后 28d 内，承包人向工程师发出索赔意向通知B.工程师收到索赔报告和有关资料后 14d 内予以答复，否则视为认可该项索赔C.发出索赔意向通知后 28d 内，承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料D.索赔事件持续进行时，承包人阶段性发出索赔意向，在索赔事件终了后 28d 内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据12.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 规定属于发包人工作义务的是( )。（分数：2.00）A.办理平整施工场地等工作，使施工场地具备
6、施工条件B.组织图纸会审和设计交底工作C.办理工程施工中断道路交通的申请批准手续D.向承包人提供施工办公用房及设施E.负责施工现场内文物及古树古木保护工作13.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 约定属于承包人工作义务的是( )。（分数：2.00）A.确定水准点与坐标控制点B.协助处理施工现场地下管线的保护C.负责已完工程的保护工作D.遵守有关主管部门对施工场地噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，办理有关手续E.提供和维护非夜间施工适用的照明、围栏设施14.建设工程施工劳务分包合同(示范文本)GF20030214 中规定属于分包人工作义务的是( )。（分数：2.00）A.搭建自
7、身需要生产、生活临时设施B.负责工程沉降观测C.同监理工程师办理工程变更和洽商D.承担由于自身原因造成的安全事故的损失及各种罚款E.按标准化工地要求设置标牌，做好自身责任区治安保卫工作15.合同法规定双方当事人对某些内容约定不明情况下，合同的履行原则正确的有( )。（分数：2.00）A.当事人协议补充原则B.按照合同有关条款确定原则C.按照公平合理原则D.按照交易习惯确定原则E.法定补充原则三、案例分析题(总题数：5，分数：30.00)16.案例分析题共 5 题。请根据题目要求回答问题。_背景 某施工单位与建设单位按建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 签订固定总价承包合同，合同工
8、期为 390d，合同总价为 8500 万元。 总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。 为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。 施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示： （分数：8.00）(1).总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。（分数：
9、2.00）_(2).总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。（分数：2.00）_(3).按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。（分数：2.00）_(4).针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。（分数：2.00）_背景 某市新建科技馆工程，地下 2 层，地上 24 层，地上裙房 4 层，通过正规招投标程序，建设单位最终选定了一定具有相应施工总承包资质的 A 建筑公司为中标单位，并与其签订了工程总承包合同。 施工过程中发生如下事件： 事件一：建设单位将该工程金属门窗工程指
10、定分包，并与具备相应资质条件的 B 公司签订门窗施工合同。 事件二：由于工期紧张，A 公司在征得建设单位同意后，决定自行施工主楼，将裙房工程分包给具备相应资质的 C 公司，将装饰装修分包给具备相应资质的 D 公司。 事件三：A 公司在征得建设单位同意后，与 E 劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同，经查 E 公司具备相应劳务资质。由于该工程工期压力较大，E 公司劳务人员不够，将部分劳务分包给同样具备相应资质的 F 劳务公司。 事件四：由于 D 公司管理不善，出现施工质量问题，给建设单位造成一定损失，建设单位因 A 公司为项目总承包，于是就此事向 A 公司提出索赔要求。A 公司认为损失由 D
11、公司造成，且分包给 D 公司也经过建设单位同意，所以建设单位应向 D 公司提出索赔，A 公司不应承担质量责任。 问题（分数：8.00）(1).事件一中，关于建设单位指定分包门窗工程的做法是否正确?并说明理由。（分数：2.00）_(2).事件二中，C 公司、D 公司的分包是否合法?分别说明理由。（分数：2.00）_(3).事件三中，E 公司、F 公司的分包是否合法?分别说明理由。（分数：2.00）_(4).事件四中，建设单位向 A 单位索赔是否正确?为什么。A 公司的说法是否正确?为什么?（分数：2.00）_背景 某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，业主与承包商根
12、据建设工程施工合同(示范文本)GF2013 一 0201 签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为 120 万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件： 事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为 146 万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。 事件二：设计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前，业主工程师要求对某区域房间地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重
13、新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。 问题（分数：8.00）(1).本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。（分数：2.00）_(2).事件一中，承包单位要求消防工程按照 146 万元结算是否妥当?并说明理由。（分数：2.00）_(3).事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。（分数：2.00）_(4).事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。（分数：2.00）_背景 某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订了工程总承
14、包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承
15、担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。 问题（分数：6.00）(1).本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。（分数：2.00）_(2).本案工程出现的质量问题责任应如何划分?（分数：2.00）_(3).甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。（分数：2.00）_注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 92 答案解析(总分：60.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：7，分数：14.00)1.单项选择题共 20 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.建设工程施
16、工合同(示范文本)GF20130201 合同文件组成部分不包含的内容是( )。（分数：2.00）A.专用条款B.招标文件 C.投标文件D.工程量清单解析：3.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 规定承包人针对变更洽商提出调整合同价款的时限是( )d。（分数：2.00）A.7B.14 C.28D.30解析：4.发、承包人就某建设工程施工合同于 2009 年 4 月 28 日协商一致，发包人于 2009 年 5 月 1 日签字盖章，于 2009 年 5 月 6 日将盖章后合同送交承包人，承包人于 2009 年 5 月 8 日盖章，则该合同于( )生效。（分数：2.00）A.2009
17、年 4 月 28 日B.2009 年 5 月 1 日C.2009 年 5 月 6 日D.2009 年 5 月 8 日 解析：5.某建筑工程幕墙分包商欲将分包范围内的劳务作业分包给某建筑劳务公司，则该劳务分包( )。（分数：2.00）A.必须经发包人的同意B.必须经总承包人的同意C.为分包工程再分包，违法D.无须征得同意，合法有效 解析：解析：司法解释第 7 条规定，具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持，故选 D。6.某建筑工程室内防水工程由专业分包人施工，由于其管理组织不力，施工严重滞后，导致整个工程进度
18、延误，据此，发包人应向( )提出工程索赔要求。（分数：2.00）A.总承包人 B.专业分包人C.总承包人和专业分包人D.总承包人或专业分包人解析：7.某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由( )承担。（分数：2.00）A.总承包人B.防水分包人C.业主 D.物业公司解析：二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)8.多项选择题共 10 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_解析：9.建设工程施工
19、合同(示范文本)GF 一 20130201 主要由( )三部分组成。（分数：2.00）A.通用条款 B.合同标准条件C.协议书 D.补充和修正文件E.专用条款 解析：10.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 规定的可调价合同中合同价款调整因素包括( )。（分数：2.00）A.国家政策的变化 B.法律、行政法规的变化 C.工程造价管理部门作出的价格调整 D.一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过 8h E.一周内停水、停电、停气造成停工累计超过 8h解析：11.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 中关于承包人索赔程序正确的有( )。（分数：2.00）A.索赔事件发
20、生后 28d 内，承包人向工程师发出索赔意向通知 B.工程师收到索赔报告和有关资料后 14d 内予以答复，否则视为认可该项索赔C.发出索赔意向通知后 28d 内，承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料 D.索赔事件持续进行时，承包人阶段性发出索赔意向，在索赔事件终了后 28d 内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告 E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据 解析：12.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 规定属于发包人工作义务的是( )。（分数：2.00）A.办理平整施工场地等工作，使施工场地具备施工
21、条件 B.组织图纸会审和设计交底工作 C.办理工程施工中断道路交通的申请批准手续 D.向承包人提供施工办公用房及设施E.负责施工现场内文物及古树古木保护工作解析：13.建设工程施工合同(示范文本)GF20130201 约定属于承包人工作义务的是( )。（分数：2.00）A.确定水准点与坐标控制点B.协助处理施工现场地下管线的保护C.负责已完工程的保护工作 D.遵守有关主管部门对施工场地噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，办理有关手续 E.提供和维护非夜间施工适用的照明、围栏设施 解析：14.建设工程施工劳务分包合同(示范文本)GF20030214 中规定属于分包人工作义务的是( )。（分数：
22、2.00）A.搭建自身需要生产、生活临时设施B.负责工程沉降观测C.同监理工程师办理工程变更和洽商D.承担由于自身原因造成的安全事故的损失及各种罚款 E.按标准化工地要求设置标牌，做好自身责任区治安保卫工作 解析：15.合同法规定双方当事人对某些内容约定不明情况下，合同的履行原则正确的有( )。（分数：2.00）A.当事人协议补充原则 B.按照合同有关条款确定原则 C.按照公平合理原则D.按照交易习惯确定原则 E.法定补充原则 解析：三、案例分析题(总题数：5，分数：30.00)16.案例分析题共 5 题。请根据题目要求回答问题。_解析：背景 某施工单位与建设单位按建设工程施工合同(示范文本)
23、GF20130201 签订固定总价承包合同，合同工期为 390d，合同总价为 8500 万元。 总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。 为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。 施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示： （分数：8.00）(1).总、
24、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：总、分包单位对付款的约定不合理，分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。 理由：因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款，更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请的要求。)解析：(2).总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：补充协议的约定不合法 理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施
25、工现场的安全总负责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。)解析：(3).按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：按照持续时间最长法，本工程关键线路为：。 计算工期为390d。 等于合同工期 390d，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。)解析：(4).针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：事件一：工期索赔不成立； 理由：A 工作的延期发生在非关键线路，且没有超过其总时差
26、不影响总工期。 费用索赔成立； 理由：地质勘探报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见，属于建设单位的风险范畴。 事件二：工期和费用索赔均不成立； 理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理，应由施工单位承担该风险及其损失。 事件三：工期索赔不成立； 理由：罕见雷电天气，属不可抗力，属建设单位承担的风险范围，但 C 工作延误发生在非关键线路上，且对总工期不构成影响，故不成立。 费用补偿不成立； 理由：因不可抗力发生的损失费用，应由双方分别承担各自的费用损失，事件三中设备闲置损失应由施工方自行承担。 事件四：工期和费用索赔均成立； 理由：因为设计变更导致，属于建设单位应承担的责任范
27、围。 事件五：费用索赔不成立； 理由：该工程是固定总价合同，材料价格上涨风险应由施工单位承担。)解析：背景 某市新建科技馆工程，地下 2 层，地上 24 层，地上裙房 4 层，通过正规招投标程序，建设单位最终选定了一定具有相应施工总承包资质的 A 建筑公司为中标单位，并与其签订了工程总承包合同。 施工过程中发生如下事件： 事件一：建设单位将该工程金属门窗工程指定分包，并与具备相应资质条件的 B 公司签订门窗施工合同。 事件二：由于工期紧张，A 公司在征得建设单位同意后，决定自行施工主楼，将裙房工程分包给具备相应资质的 C 公司，将装饰装修分包给具备相应资质的 D 公司。 事件三：A 公司在征得
28、建设单位同意后，与 E 劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同，经查 E 公司具备相应劳务资质。由于该工程工期压力较大，E 公司劳务人员不够，将部分劳务分包给同样具备相应资质的 F 劳务公司。 事件四：由于 D 公司管理不善，出现施工质量问题，给建设单位造成一定损失，建设单位因 A 公司为项目总承包，于是就此事向 A 公司提出索赔要求。A 公司认为损失由 D 公司造成，且分包给 D 公司也经过建设单位同意，所以建设单位应向 D 公司提出索赔，A 公司不应承担质量责任。 问题（分数：8.00）(1).事件一中，关于建设单位指定分包门窗工程的做法是否正确?并说明理由。（分数：2.00）_正确答案：
29、正确答案：事件一中，建设单位指定分包门窗工程的做法不正确； 理由：指定分包，应该是与总承包单位签订施工合同，而不是由建设单位直接与 B 公司签订合同。)解析：(2).事件二中，C 公司、D 公司的分包是否合法?分别说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：C 公司分包不合法； 理由：裙房结构同样属于主体结构，根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)，施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的属于违法分包。 D 公司分包合法； 理由：D 公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。)解析：(3).事件三中，E 公司、F 公司的分包是否合法?分别说明理由。（分数
30、2.00）_正确答案：(正确答案：E 公司劳务分包合法； 理由：E 公司具备相应资质，且分包行为征得建设单位同意。 F 公司劳务分包不合法； 理由：根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)，分包不得再行分包，属违法分包。)解析：(4).事件四中，建设单位向 A 单位索赔是否正确?为什么。A 公司的说法是否正确?为什么?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：建设单位做法正确； 理由：建设单位只与总承包单位 A 公司有合同关系，故由于施工方原因造成的损失应向 A 公司提出索赔。 A 公司做法不正确； 理由：根据建设工程质量管理条例(国务院令第 279 号)，总承包单位依法将建设工程
31、分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，由此可见，A 单位应对 D 公司的质量损害承担责任。)解析：背景 某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，业主与承包商根据建设工程施工合同(示范文本)GF2013 一 0201 签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为 120 万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件： 事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为 146 万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。 事件二：设
32、计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前，业主工程师要求对某区域房间地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。 问题（分数：8.00）(1).本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：本案工程采用固定总价形式恰当。 因为本案工程工程量不大，工期短，施工范围和承包内容明确，所以采用固定总价形式相对来说对双方风险都比较小。)解析
33、2).事件一中，承包单位要求消防工程按照 146 万元结算是否妥当?并说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：消防分包工程应按照 146 万元结算。 因为，在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以 120 万元计算，最终工程量按照实际工程量予以调整，此为固定总价合同的价款风险调整因素。)解析：(3).事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：事件二中，业主重新检验的要求合理。 理由：根据建设工程施工合同(示范文本)GF 一 2013 一 0201，无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，
34、承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。)解析：(4).事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。 理由：如再次检验合格，则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。)解析：背景 某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建
35、筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。 问题（分数：6.00）(1
36、).本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：合同有效性判定如下： 甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。 乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给
37、第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。)解析：(2).本案工程出现的质量问题责任应如何划分?（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。)解析：(3).甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。)解析：
