1、注册建造师一级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷 22 及答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.单项选择题共 70 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是( )。（分数：2.00）A.合法原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则3.甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了现行建筑施工规范大全资料，乙立即向甲邮寄了现行建筑施工规范大全两套，共 380
2、 元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间( )。（分数：2.00）A.合同已经成立B.合同未成立C.已经完成要约和承诺阶段D.合同是否成立无法确定4.某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3 个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3 个月存款利率的 2 倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3 个月定期存款利息为 24，同期贷款利率为 6，则法院对垫资利息的处理正确的是( )。（分数：2.00）A.不予支持B.按照 24支付利息C.按照 48支付利息D.按照 6支付利息5.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施
3、减损，导致损失减少到 3 万元，但甲方支出相应的措施费用 05 万元，乙方应该支付甲方( )万元费用。（分数：2.00）A.05B.25C.3D.356.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材 500 吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将 500 吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是( )。（分数：2.00）A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任7.施工合同履行过程中出现以下情况，
4、当事人一方可以免除违约责任的是( )。（分数：2.00）A.因为“三通一平”工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延8.下列选项中，除( )以外均应订立书面劳动合同。（分数：2.00）A.为完成某项工作任务而建立劳动关系B.集体劳动合同C.非全日制用工D.劳务派遣9.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.劳动者提前 7 天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用
5、期内提前 15 天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同10.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.用人单位应与被派遣劳动者签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立劳务派遣协议C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费11.用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令
6、用人单位按应付金额的( )向劳动者加付赔偿金。（分数：2.00）A.50以上B.50100C.100以上D.20012.李某日工资 200 元，按规定向公司提出休带薪年假 5 天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某( )元年假工资。（分数：2.00）A.500B.1000C.1500D.200013.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决( )日内向人民法院提起诉讼。（分数：2.00）A.7B.15C.30D.6014.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙
7、双方权利的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.经乙同意后方可解除合同B.乙有权要求对方继续履行合同C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失D.甲承包商不享有随时解除合同权15.甲承包商于 2009 年 3 月 6 日以 32 元千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为 36 元千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交 4 元千克的价差。对此，正确的解决办法是( )。（分数：2.00）A.应执行原价格B.甲应承担大部分价差C.应执行新价格D.甲承担一半价差16.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某 60 万元以助其渡过难关
8、双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将 60 万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是( )。（分数：2.00）A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持17.宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期 1 年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.该租赁合同在房屋出售后即无效B.宋某有权在租赁期出
9、售房屋C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋18.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担19.甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料。合同履行期间，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质下降。对此，下列关于甲、乙双方权利和义务的表述中错误的是( )。（分数：2.00）A.乙应承担相应的
10、赔偿责任B.乙有验收甲交付材料的义务C.甲有权要求乙赔偿相应的损失D.甲和乙应共同分担相应的损失二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)20.多项选择题共 30 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_21.下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有( )。（分数：2.00）A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致
11、工期拖延E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术22.下列竣工情况中，( )情况是以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。（分数：2.00）A.建设工程经竣工验收合格的B.建设工程经竣工验收不合格的C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的D.发包人完成竣工验收不予签发工程接收证书的E.因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收的23.下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有( )。（分数：2.00）A.承包人未取得建筑施工企业资质的B.承包人借用他人资质的C.承包人将主体工程分包给分包商的D.承包人将装饰工程分包给分包商的E.
12、承包人将设备安装工程分包给分包商的24.下列关于赔偿损失的说法中，正确的选项有( )。（分数：2.00）A.赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失B.在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上法定赔偿损失优于约定赔偿损失C.约定赔偿损失必须约定赔偿范围、损失计算原则与标准，否则约定无效D.作为约定赔偿损失，一旦发生违约造成受害人的损害后，受害人可以不必证明其具体损害范围而获得赔偿E.作为约定赔偿损失，如果当事人只约定了损失赔偿额的计算方法，受害人还应当证明其实际遭受的损害25.无效的劳动合同，从订立的时候起就没有法律约束力。以下属于无效劳动合同的有( )。（分数：2.00）A.劳动报酬
13、较低的合同B.违反法律法规的合同C.采用欺诈、威胁等手段订立的违背对方真实意思签订的合同D.未规定明确合同期限的合同E.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的合同26.依据劳动法的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，一般可以通过下列( )方式解决。（分数：2.00）A.申请调解B.双方协商C.投诉上访D.申请仲裁E.提起诉讼27.甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同，并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括( )。（分数：2.00）A.按合同约定交付设备B.转移该设备所有权C.承担设备损毁风险D.瑕疵担保E.现实交付28.甲将一设备出租给了乙，租期 3 个月。乙未经甲同意便将这
14、一设备转租给丙。在租赁期限还有 20 天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.甲可以解除合同B.甲提前解除合同要承担违约责任C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失D.丙只能自认倒霉E.乙应承担给丙造成的损失29.甲公司与乙公司拟签订了一份设备融资租赁合同，其中包括 A、B 两台设备。甲公司直接指定丙公司作为 A 设备供应商。由于甲公司对 B 设备的技术性能等了解不足，乙公司便向其推荐了供应 B 设备的丁公司，甲公司予以采纳。随后甲、乙公司分别与丙、丁两供应商签订了 A、B
15、 设备融资租赁合同。两台设备均按期交付使用。然而，B 设备在使用不久就经常出现故障，以至于影响了正常生产。于是甲公司拒绝向乙公司支付两台设备的租金。在此期间，乙公司将 A 设备的融资租赁权转让给了戊公司，戊公司便以此为由要求撤销正处于有效期内的 A 设备融资租赁条款。对此，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.甲公司拒绝缴纳两台设备租金的做法合理B.乙公司有义务协助甲公司向丁公司索赔C.丁公司有义务向乙公司履行 B 设备的瑕疵担保D.丁公司有义务向甲公司履行 B 设备的瑕疵担保E.戊公司有权撤销 A 设备融资租赁条款注册建造师一级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度
16、模拟试卷 22 答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.单项选择题共 70 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是( )。（分数：2.00）A.合法原则B.诚实信用原则C.公平原则 D.自愿原则解析：3.甲向某出版社乙去函，询问该出版社是否出版了现行建筑施工规范大全资料，乙立即向甲邮寄了现行建筑施工规范大全两套，共 380 元，甲认为该书不符合其需要，拒绝接受，双方因此发生了争
17、议。从本案来看甲乙之间( )。（分数：2.00）A.合同已经成立B.合同未成立 C.已经完成要约和承诺阶段D.合同是否成立无法确定解析：解析：合同成立必须满足三个一般要件：存在订约当事人、订约当事人对主要条款达成一致、经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商，就合同主要条款达成一致意见，因此合同尚未成立。4.某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3 个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3 个月存款利率的 2 倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3 个月定期存款利息为 24，同期贷款利率为 6，则法院对垫资利息的处理正确的是( )。（分数：2.
18、00）A.不予支持B.按照 24支付利息C.按照 48支付利息 D.按照 6支付利息解析：解析：按照解释规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选 C。5.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到 3 万元，但甲方支出相应的措施费用 05 万元，乙方应该支付甲方( )万元费用。（分数：2.00）A.05B.25C.3D.35 解析：6
19、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材 500 吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将 500 吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是( )。（分数：2.00）A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任 解析：解析：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，
20、故 D 项正确。7.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是( )。（分数：2.00）A.因为“三通一平”工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工 D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延解析：解析：合同法中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项 C 是发生洪灾后出现的违约。8.下列选项中，除( )以外均应订立书面劳动合同。（分数：2.00）A.为完成某项工作任务而建立劳动关系B.集体劳动合同C
21、非全日制用工 D.劳务派遣解析：9.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.劳动者提前 7 天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B.劳动者试用期内提前 15 天通知用人单位，可解除劳动合同C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位可立即解除劳动合同 D.劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动合同解析：10.按照劳动合同法的规定，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.用人单位应与被派遣劳动者签订劳动合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立劳务派遣协议C.劳务派遣一般在临时性
22、辅助性、替代性的工作岗位上实施 D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费解析：11.用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的( )向劳动者加付赔偿金。（分数：2.00）A.50以上B.50100 C.100以上D.200解析：12.李某日工资 200 元，按规定向公司提出休带薪年假 5 天。因工作需要未获批准。如李某同意不跨年度带薪年假，则公司应额外支付李某( )元年假工资。（分数：2.00）A.500B.1000C.1500D.2000 解析：解析：职工应休未
23、休的带薪年假工资为日工资的 300，除去正常支付的工资本身，公司应支付李某的带薪年假工资=应休未休天数日工资200=5200200=2000 元，所以正确答案应当为 D。13.劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决( )日内向人民法院提起诉讼。（分数：2.00）A.7B.15 C.30D.60解析：14.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.经乙同意后方可解除合同B.乙有权要求对方继续履行合同C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失
24、D.甲承包商不享有随时解除合同权解析：解析：承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求定作人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。15.甲承包商于 2009 年 3 月 6 日以 32 元千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为 36 元千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交 4 元千克的价差。对此，正确的解决办法是( )。（分数：2.00）A.应执行原价格B.甲应承担大部分价差C.应执行新价格 D.甲承担一半价差解析：16.梁某陷入经
25、商困境时，李某借给梁某 60 万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将 60 万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是( )。（分数：2.00）A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持 C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持解析：解析：借款合同一般是有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。合同法第 211 条第 1 款规定：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支
26、付利息。”另外，最高人民法院发布的关于贯彻执行(民法通则若干问题的意见(试行)第 123 条规定：“公民之间的无息借款，有约定偿还期限而借款人不按期偿还，出借人要求借款人偿付逾期利息，应予以准许。因此，本题应选 B 才符合上述规定。”17.宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期 1 年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.该租赁合同在房屋出售后即无效 B.宋某有权在租赁期出售房屋C.同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利D.宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋解析：解析：按照合同法第 230 条规定：“出租
27、人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第 229 条还规定：“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中 A 选项是错误的说法。18.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担 解析：解析：合同法第 314 条规定：“货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要
28、求返还。”山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。 合同法第 144 条规定：“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时由买受人承担。”因此，材料损失应由甲承担。19.甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料。合同履行期间，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质下降。对此，下列关于甲、乙双方权利和义务的表述中错误的是( )。（分数：2.00）A.乙应承担相应的赔偿责任B.乙有验收甲交付材料的义务C.甲有权要求乙赔偿相应的损失D.甲和乙应共同分担相应的损失 解析：二、多项选择
29、题(总题数：10，分数：20.00)20.多项选择题共 30 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_解析：21.下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有( )。（分数：2.00）A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假 B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大 C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术 解析：解析：诚实信用原则主要包括：
30、 (1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为； (2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务； (3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。本题中 A 选项属于违背了(1)，B 选项属于违背了(2)，E 选项属于违背了(3)，因此，正确答案为 A、B、E。22.下列竣工情况中，( )情况是以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。（分数：2.00）A.建设工程经竣工验收合格的B.建设工程经竣工验收不合格的C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的D.发包人完成竣
31、工验收不予签发工程接收证书的 E.因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收的 解析：解析：本题需要搞清楚五个选项的竣工日期。A 选项的竣工日期应为竣工验收合格之日，B 选项属于不合格工程，没有竣工，自然也就没有竣工日期，C 选项的竣工日期为发包人转移占有建设工程之日，只有 D、E 两个选项是以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期的。23.下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有( )。（分数：2.00）A.承包人未取得建筑施工企业资质的 B.承包人借用他人资质的 C.承包人将主体工程分包给分包商的 D.承包人将装饰工程分包给分包商的E.承包
32、人将设备安装工程分包给分包商的解析：24.下列关于赔偿损失的说法中，正确的选项有( )。（分数：2.00）A.赔偿损失的主要形式是法定赔偿损失 B.在确定了适用约定赔偿损失还是法定赔偿损失的情况下，原则上法定赔偿损失优于约定赔偿损失C.约定赔偿损失必须约定赔偿范围、损失计算原则与标准，否则约定无效D.作为约定赔偿损失，一旦发生违约造成受害人的损害后，受害人可以不必证明其具体损害范围而获得赔偿 E.作为约定赔偿损失，如果当事人只约定了损失赔偿额的计算方法，受害人还应当证明其实际遭受的损害 解析：25.无效的劳动合同，从订立的时候起就没有法律约束力。以下属于无效劳动合同的有( )。（分数：2.00
33、A.劳动报酬较低的合同B.违反法律法规的合同 C.采用欺诈、威胁等手段订立的违背对方真实意思签订的合同 D.未规定明确合同期限的合同E.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的合同 解析：26.依据劳动法的规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，一般可以通过下列( )方式解决。（分数：2.00）A.申请调解 B.双方协商 C.投诉上访D.申请仲裁 E.提起诉讼 解析：27.甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同，并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括( )。（分数：2.00）A.按合同约定交付设备 B.转移该设备所有权 C.承担设备损毁风险D.瑕疵担保 E.现实交付解析：28.甲将
34、一设备出租给了乙，租期 3 个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在租赁期限还有 20 天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.甲可以解除合同 B.甲提前解除合同要承担违约责任C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失D.丙只能自认倒霉E.乙应承担给丙造成的损失 解析：29.甲公司与乙公司拟签订了一份设备融资租赁合同，其中包括 A、B 两台设备。甲公司直接指定丙公司作为 A 设备供应商。由于甲公司对 B 设备的技术性能等了解不足，乙公司便向其推荐了供应 B 设备的丁公司，甲
35、公司予以采纳。随后甲、乙公司分别与丙、丁两供应商签订了 A、B 设备融资租赁合同。两台设备均按期交付使用。然而，B 设备在使用不久就经常出现故障，以至于影响了正常生产。于是甲公司拒绝向乙公司支付两台设备的租金。在此期间，乙公司将 A 设备的融资租赁权转让给了戊公司，戊公司便以此为由要求撤销正处于有效期内的 A 设备融资租赁条款。对此，下列说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.甲公司拒绝缴纳两台设备租金的做法合理B.乙公司有义务协助甲公司向丁公司索赔 C.丁公司有义务向乙公司履行 B 设备的瑕疵担保D.丁公司有义务向甲公司履行 B 设备的瑕疵担保 E.戊公司有权撤销 A 设备融资租赁条款解
36、析：解析：融资租赁合同涉及出租人、承租人和出卖人三方主体。其中，出租人的主要义务是向出卖人支付价金、保证承租人对租赁物占有和使用、协助承租人索赔和尊重承租人选择权；承租人的义务是支付租金、妥善保管和使用租赁物、租赁期限届满返还租赁物；出卖人的主要义务是向承租人交付标的物和提供标的物的瑕疵担保。本题虽然 B 设备供应商是依赖乙公司的技能确定的，但是丁公司只对甲公司履行 B设备的瑕疵担保义务，乙公司只能协助甲公司向丁公司索赔，甲公司拒绝缴纳两设备租金的做法并不完全合理。另外，乙公司向戊公司转让 A 设备融资租赁权也应事先征得甲公司的同意，并且在融资租赁期届满前，戊公司也无权单方面撤销 A 设备的融资租赁协议条款。
