1、注册建造师二级建筑工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）-试卷 14 及答案解析(总分：70.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：22，分数：44.00)1.单项选择题共 60 题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.建设工程合同包括下列选项中除( )的合同。（分数：2.00）A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程监理委托合同D.建设工程施工总承包合同3.与甲有合作关系的钢材供应商乙在没有约定的情况下运送 10 吨钢筋到甲工地，甲经验收确认钢筋合格后用于工程施工，则该合同属于( )。（分数：2.00）A.有效合同B.无效合
2、同C.可撤销合同D.可变更合同4.下列关于合同示范性文本的性质和作用的说法中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系5.施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B.发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议6.合同成立后，如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，合
3、同法规定，价款或者报酬不明确的，按照( )履行。（分数：2.00）A.履行合同时履行地的市场价格B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时合同签订地的市场价格D.订立合同时合同签订地的市场价格7.建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是( )。（分数：2.00）A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前 7 天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在 48 小时内未作书面答复B.承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D.因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工8.非招标工程的合同价款由
4、发包人、承包人依据( )在协议书内约定。（分数：2.00）A.施工图纸B.工程预算书C.工程量清单D.双方协商的结果9.某工程施工合同中约定竣工日期为 2012 年 10 月 31 日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了 7 天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工 7 天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到 8 小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到 7 天，则该工程的实际竣工日期应为( )。（分数：2.00）A.2012 年 11 月 7 日B.2012 年 11 月 14 日C.2012 年 11 月 21 日D.2012 年 11 月 28
5、 日10.某工程施工合同中约定 2012 年 11 月 20 日竣工，并于 1 个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期 3 个月，发包方在合同约定的竣工日期后 2 个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为( )。（分数：2.00）A.2012 年 1 1 月 20 日B.2012 年 12 月 20 日C.201 3 年 1 月 20 日D.201 3 年 2 月 20 日11.工程完工后，应该按照相应规定进行竣工结算。如果没有明确约定期限的，应该按照国家有关规定执行，国家没有规定的，可认为其约定期限均为( )天。（分数：2.00）
6、A.7B.14C.28D.4212.材料供应商甲将质量不合格的材料通过施工企业的材料采购员乙推销给施工企业，并承诺按合同价格的一定比例给予乙回扣，施工企业将该批材料运用到项目上，直接导致该部分质量不合格。该合同属于( )（分数：2.00）A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的无效合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的无效合同C.以合法形式掩盖非法目的的无效合同D.损害社会公共利益的无效合同13.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利 5的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则应当以( )
7、作为结算工程价款的依据。（分数：2.00）A.备案的建设工程施工合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法14.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照( )计息。（分数：2.00）A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率15.某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3 个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3 个月存款利率的 2 倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3 个月定期存款利息为 24，同期贷款利率为 6，则法院
8、对垫资利息的处理正确的是( )。（分数：2.00）A.不予支持B.按照 24支付利息C.按照 48支付利息D.按照 6支付利息16.某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商 100 万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款，最后向法院申请拍卖该工程，那么，在拍卖完成后，( )将最先受偿。（分数：2.00）A.甲材料供应商B.银行C.施工单位D.先到先得，没有先后顺序17.某建设工程施工合同签订于 2009 年 3 月 1 日，合同约定工程开工、竣工日期分别为 2009 年 3 月 10 日和 2010 年 10 月 1 日，
9、后工程于 20 10 年 10 月 20 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。（分数：2.00）A.2011 年 4 月 1 日B.2011 年 10 月 1 日C.2011 年 4 月 20 日D.2011 年 10 月 20 日18.某开发商开发的住宅价值 7000 万元，其中已售出价值 5000 万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的 2000 万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款。1000 万元，欠材料供应商 500 万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.人
10、民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C.人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款19.下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是( )。（分数：2.00）A.因迟延支付工程款所产生的利息B.因迟延交付场地而产生的窝工损失C.因发包方违约而产生的索赔D.承包人支付的材料费20.甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为 5 万元，甲方因违约给乙方造成直接损失 2 万元，间接损失 15万元，那
11、么，甲方应向乙方支付的赔偿金为( )。（分数：2.00）A.2 万元B.35 万元C.5 万元D.85 万元21.乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到 5 万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2 万元，乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.522.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到 3 万元，但甲方支出相应的措施费用是 05 万元，乙方应该支付甲方( )万元费用。（分数：2.00）A.05B.25C.3D.35二、多项选择题(总题数：
12、13，分数：26.00)23.多项选择题共 20 题，每题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_24.下列关于延期开工的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前 7 日提出书面申请B.工程师在收到承包人的延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求C.工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D.因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期E.因发包人原因造成延期开工的，
13、工期应顺延，发包人赔偿承包人损失25.建设工程施工合同中，发包人的主要义务有( )。（分数：2.00）A.提供必要的施工条件B.现场安排监理工程师C.及时检查隐蔽工程D.支付_工程价款E.及时协调、处理与承包商的纠纷26.施工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括( )等内容。（分数：2.00）A.合同价款约定方式B.工程索赔的条件C.工程竣工价款的支付和结算方式D.违约金的确定E.合同价款的调整情形27.关于竣工日期的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.
14、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期28.施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括( )等内容。（分数：2.00）A.承包人为保证工程质量和安全采取的措施B.发包人为提前竣工提供的条件C.承包人为提前竣工对材料供应商的要求D.发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求E.提前竣工所需追加合同价款29.延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下(
15、)时间作为应付款时间。（分数：2.00）A.建设工程实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程没有交付、工程价款没有结算的，为当事人起诉之日D.建设工程合同中约定了竣工日期的，为约定竣工之日E.建设工程有质量验收合格的，为验收合格之日30.建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直
16、接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除31.建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有( )。（分数：2.00）A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁32.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（分数：2.00）A.相当于违约造成的损失B.包括合同
17、履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利润D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失33.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括( )。（分数：2.00）A.电梯的瑕疵担保义务B.权利瑕疵担保义务C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务D.受领标的物的义务E.按照质量要求交付电梯的义务34.某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务有( )。（分数：2.00）A.支付价款的
18、义务B.瑕疵担保义务C.受领发电机的义务D.对发电机进行验收的义务E.对发电机生产过程进行管理的义务35.借款合同的法律特征主要体现在( )。（分数：2.00）A.借款合同的标的物是物品B.借款合同的标的物是货币C.借款合同一般为不要式合同D.借款合同一般为要式合同E.借款合同一般为有偿合同注册建造师二级建筑工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）-试卷 14 答案解析(总分：70.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：22，分数：44.00)1.单项选择题共 60 题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.建设工程合同包括下列选项中除
19、 )的合同。（分数：2.00）A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程监理委托合同 D.建设工程施工总承包合同解析：3.与甲有合作关系的钢材供应商乙在没有约定的情况下运送 10 吨钢筋到甲工地，甲经验收确认钢筋合格后用于工程施工，则该合同属于( )。（分数：2.00）A.有效合同 B.无效合同C.可撤销合同D.可变更合同解析：解析：根据合同法，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，题目中材料的虽然没有签订书面合同，实际上，甲、乙双方都以行为的方式承认了合同的存在，材料采购合同是有效的，因此，A 项正确。4.下列关于合同示范性文本的性质和作用的说法中，不正确的是( )。（
20、分数：2.00）A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用 D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系解析：5.施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B.发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C.发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议 D.发包人与承包人需要针对此工程另订协议解析：6.合同成立后，如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，合同法规定，价款或者报酬不明确的，按照( )履行。（分数：2.00）A.履行合同时履
21、行地的市场价格B.订立合同时履行地的市场价格 C.履行合同时合同签订地的市场价格D.订立合同时合同签订地的市场价格解析：7.建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是( )。（分数：2.00）A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前 7 天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在 48 小时内未作书面答复B.承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工 C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工D.因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工解析：8.非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据( )在协议书内约定。（分数：2.00）A.施工
22、图纸B.工程预算书 C.工程量清单D.双方协商的结果解析：9.某工程施工合同中约定竣工日期为 2012 年 10 月 31 日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了 7 天进入施工场地；(2)施工中发生了洪灾，拖延施工 7 天；(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到 8 小时；(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到 7 天，则该工程的实际竣工日期应为( )。（分数：2.00）A.2012 年 11 月 7 日B.2012 年 11 月 14 日 C.2012 年 11 月 21 日D.2012 年 11 月 28 日解析：解析：本题中(1)属于承包商责任，工期不能顺延
23、2)属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延，(3)虽然是非承包商原因停电停水超过了 8 小时，但是并不是在一周内发生的，因此工期不能顺延，(4)是可以顺延的，因此(2)和(4)可以顺延的天数总共是 14 天，工程的实际竣工日期为 2012 年 11 月 14 日。10.某工程施工合同中约定 2012 年 11 月 20 日竣工，并于 1 个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期 3 个月，发包方在合同约定的竣工日期后 2 个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为( )。（分数：2.00）A.2012 年 1 1 月 20 日B.20
24、12 年 12 月 20 日C.201 3 年 1 月 20 日 D.201 3 年 2 月 20 日解析：解析：根据题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为 201 2 年 11 月 20 日，但承包方的原因导致拖期 3 个月，则竣工日期应为 201 3 年 2 月 20 日，但是建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时，也就是 2013 年1 月 20 日，直接占该工程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。11.工程完工后，应该按照相应规定进行竣工结算。如果没有明确约定期限的，应该按照国家有关规定执行，国家没有规定的
25、可认为其约定期限均为( )天。（分数：2.00）A.7B.14C.28 D.42解析：12.材料供应商甲将质量不合格的材料通过施工企业的材料采购员乙推销给施工企业，并承诺按合同价格的一定比例给予乙回扣，施工企业将该批材料运用到项目上，直接导致该部分质量不合格。该合同属于( )（分数：2.00）A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的无效合同B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的无效合同 C.以合法形式掩盖非法目的的无效合同D.损害社会公共利益的无效合同解析：解析：本题需要明确以下几个概念：(1)欺诈合同，是指故意隐瞒真实情况或者故意告知对方虚假的情况，欺骗对方，诱使对方做出错
26、误的意思表示而与之订立合同；(2)胁迫合同，是指行为人以将要发生的损害或者以直接实施损害相威胁，使对方当事人产生恐惧而与之订立合同；(3)恶意串通的合同，是指合同双方当事人非法勾结，为牟取私利而共同订立的损害国家、集体或者第三人利益的合同；(4)以合法形式掩盖非法目的又称伪装合同，即行为人为达到非法目的以迂回的方法避开法律或者行政法规的强制性规定；(5)损害社会公共利益的合同，实质上是违反了社会主义的公共道德，破坏了社会经济秩序和生活秩序。本题中，材料采购员乙属于施工企业的代理人，他与材料供应商勾结，实施的行为有损于被代理人施工企业的利益，因此选 B。13.某承包人与发包人以中标价签订了建设工
27、程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利 5的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则应当以( )作为结算工程价款的依据。（分数：2.00）A.备案的建设工程施工合同 B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法解析：解析：本题中的备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白合同”，依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(以下简称“解释”)第 21 条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。因此，本题选 A
28、14.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照( )计息。（分数：2.00）A.中国人民银行的国债利率B.中国人民银行发布的活期存款利率C.中国人民银行发布的同期同类存款利率D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率 解析：15.某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3 个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3 个月存款利率的 2 倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3 个月定期存款利息为 24，同期贷款利率为 6，则法院对垫资利息的处理正确的是( )。（分数：2.00）A.不予支持B.按照 24支付利息C.按照 48支付利息 D.按照 6支付
29、利息解析：解析：按照解释规定：当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选 C。16.某发包人负责采购材料，欠甲材料供应商 100 万元，在工程实施过程中，为了筹措资金又将工程抵押给银行，工程竣工后，施工单位经多次催促，发包人始终无法支付结算价款，最后向法院申请拍卖该工程，那么，在拍卖完成后，( )将最先受偿。（分数：2.00）A.甲材料供应商B.银行C.施工单位
30、D.先到先得，没有先后顺序解析：17.某建设工程施工合同签订于 2009 年 3 月 1 日，合同约定工程开工、竣工日期分别为 2009 年 3 月 10 日和 2010 年 10 月 1 日，后工程于 20 10 年 10 月 20 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。（分数：2.00）A.2011 年 4 月 1 日B.2011 年 10 月 1 日C.2011 年 4 月 20 日 D.2011 年 10 月 20 日解析：解析：建设工程承包人行使优先权的期限是 6 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。本题中虽然约定了竣工
31、日期，但工程竣工验收合格之日即 2010 年 10 月 20 日是实际的竣工日期，因此以该日期再加 6 个月，C 答案正确。18.某开发商开发的住宅价值 7000 万元，其中已售出价值 5000 万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的 2000 万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款。1000 万元，欠材料供应商 500 万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款B.人民法院可将 7000 万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C
32、人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D.人民法院可将 2000 万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款 解析：解析：消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此 A、B 选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有 D 是最符合题意的。19.下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是( )。（分数：2.00）A.因迟延支付工程款所产生的利息B.因迟延交付场地而产生的窝工损失C.因发包方违约而产生的索赔D.承包人支付的材料费 解析：解析：建设工程价款
33、是就该工程折价或拍卖的价款优先受偿，建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包方违约所造成的损失。本题中A、B、C 三个选项都属于发包方违约给承包商造成的损失，不属于建设工程价款，只有 D 符合题意。20.甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为 5 万元，甲方因违约给乙方造成直接损失 2 万元，间接损失 15万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为( )。（分数：2.00）A.2 万元B.35 万元C.5 万元 D.85 万元解析：解析：本题的考点是约定赔偿损失优于法定赔偿损失。约定赔偿损失是指一旦发生违约并造成受害人的损害后，受害人不必证明其具
34、体损害范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿。本题中虽然明确了直接损失和间接损失，但因为有约定赔偿损失，因此赔偿金应为 5 万元。21.乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到 5 万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2 万元，乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。（分数：2.00）A.1B.2 C.3D.5解析：解析：依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5 万元，但经鉴定
35、机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 2 万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失 2 万元，故选 B。22.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到 3 万元，但甲方支出相应的措施费用是 05 万元，乙方应该支付甲方( )万元费用。（分数：2.00）A.05B.25C.3D.35 解析：二、多项选择题(总题数：13，分数：26.00)23.多项选择题共 20 题，每题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_解析：24.下列关于延期开工的说法中，正确的有( )。（
36、分数：2.00）A.承包人不能按时开工，应当至少在开工日期前 7 日提出书面申请 B.工程师在收到承包人的延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求 C.工程师同意承包人的延期开工申请后，工期应顺延，发包人赔偿承包人的损失D.因发包人原因不能按期开工的，工程师应以书面形式通知承包人，经承包人同意后，推迟开工日期E.因发包人原因造成延期开工的，工期应顺延，发包人赔偿承包人损失 解析：25.建设工程施工合同中，发包人的主要义务有( )。（分数：2.00）A.提供必要的施工条件 B.现场安排监理工程师C.及时检查隐蔽工程 D.支付_工程价款 E.及时协调、处理与承包商的纠纷解析：26.施
37、工合同中，合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括( )等内容。（分数：2.00）A.合同价款约定方式 B.工程索赔的条件C.工程竣工价款的支付和结算方式 D.违约金的确定E.合同价款的调整情形 解析：27.关于竣工日期的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工
38、日期 解析：28.施工中发包人如需提前竣工应签订提前竣工协议，该协议应包括( )等内容。（分数：2.00）A.承包人为保证工程质量和安全采取的措施 B.发包人为提前竣工提供的条件 C.承包人为提前竣工对材料供应商的要求D.发包人为提前竣工提出对监理工程师的要求E.提前竣工所需追加合同价款 解析：29.延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下( )时间作为应付款时间。（分数：2.00）A.建设工程实际交付的，为交付之日 B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日 C.建设工程没有交付、工程价款没有结算的，为当事人起诉之日 D.
39、建设工程合同中约定了竣工日期的，为约定竣工之日E.建设工程有质量验收合格的，为验收合格之日解析：30.建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖 B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价 E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除解析：31.建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有
40、 )。（分数：2.00）A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失 B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失 C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失 E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁解析：解析：本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中 A 属于承包人的责任，B 属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C 属于发包方的责任，D 属于承包人保管不善的责任，E 中需要明确，发包方采购的材料经
41、承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，因此本题的答案为 A、B、D。32.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（分数：2.00）A.相当于违约造成的损失 B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利润 D.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失 E.不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可能造成的损失 解析：33.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括( )。（分数：2.00）A.电梯的瑕疵担保义务 B.权利瑕疵担保义务 C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务 D.受领标的
42、物的义务E.按照质量要求交付电梯的义务 解析：34.某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务有( )。（分数：2.00）A.支付价款的义务 B.瑕疵担保义务C.受领发电机的义务 D.对发电机进行验收的义务 E.对发电机生产过程进行管理的义务解析：解析：买卖合同中，买受人的义务包括支付价款、受领标的物、对标的物进行检验等。B 答案对标的物瑕疵担保是出卖人的义务，与题意不符。E 答案对发电机生产厂的生产过程进行管理是发电机生产厂的内部事务，非买受人的义务，亦与题意不符。故正确答案为 A、C、D。35.借款合同的法律特征主要体现在( )。（分数：2.00）A.借款合同的标的物是物品B.借款合同的标的物是货币 C.借款合同一般为不要式合同D.借款合同一般为要式合同 E.借款合同一般为有偿合同 解析：
