【工程类职业资格】注册建造师二级建筑工程管理与实务(建筑工程项目施工管理)-试卷85及答案解析.doc

上传人:orderah291 文档编号:1284725 上传时间:2019-09-14 格式:DOC 页数:9 大小:59.50KB
下载 相关 举报
【工程类职业资格】注册建造师二级建筑工程管理与实务(建筑工程项目施工管理)-试卷85及答案解析.doc_第1页
第1页 / 共9页
【工程类职业资格】注册建造师二级建筑工程管理与实务(建筑工程项目施工管理)-试卷85及答案解析.doc_第2页
第2页 / 共9页
【工程类职业资格】注册建造师二级建筑工程管理与实务(建筑工程项目施工管理)-试卷85及答案解析.doc_第3页
第3页 / 共9页
【工程类职业资格】注册建造师二级建筑工程管理与实务(建筑工程项目施工管理)-试卷85及答案解析.doc_第4页
第4页 / 共9页
【工程类职业资格】注册建造师二级建筑工程管理与实务(建筑工程项目施工管理)-试卷85及答案解析.doc_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

1、注册建造师二级建筑工程管理与实务(建筑工程项目施工管理)-试卷 85及答案解析(总分:58.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:3,分数:6.00)1.单项选择题共 40题,每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。(分数:2.00)_2.关于投标人于投标截止前撤回投标文件招标人应退还投标人投标保证金时限的说法,正确的是( )。(分数:2.00)A.自收到投标人书面撤回通知之日起 14d内B.自收到投标人书面撤回通知之日起 7d内C.自收到投标人书面撤回通知之日起 5d内D.自收到投标人书面撤回通知之日起 28d内3.工程项目施工合同按付款方式划分为:总价合同;单价合同;成本加酬

2、金合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列,正确的是( )。(分数:2.00)A.B.C.D.二、多项选择题(总题数:12,分数:24.00)4.多项选择题共 10题,每题。每题的备选项中,有 2个或 2个以上符合题意,至少有 1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.。(分数:2.00)_5.建设工程施工合同存在下列情况时,其合同无效的有( )。(分数:2.00)A.以合法形式掩盖非法目的B.违反法律、行政法规的强制性规定C.建设单位连续 2个月没有支付工程进度款D.因存在部分不合格项目工程竣工验收没有通过的E.损害社会公共利益6.建设工程施工合同(示范文本)规定的可

3、调价合同中,合同价款调整因素包括( )。(分数:2.00)A.国家政策的变化B.法律、行政法规的变化C.工程造价管理部门作出的价格调整D.一周内因发包人原因停水、停气造成停工累计超过 8hE.一周内停水、停电、停气造成停工累计超过 8h7.建设工程施工合同(示范文本)中关于承包人索赔程序包括( )。(分数:2.00)A.索赔事件发生后 28d内,承包人向工程师发出索赔意向通知B.工程师收到索赔报告和有关资料后 14d内予以答复,否则视为认可该项索赔C.发出索赔意向通知后 28d内,承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料D.索赔事件持续进行时,承包人阶段性发出索赔意向

4、,在索赔事件终了后 28d内,向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据8.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定,属于发包人工作与义务的有( )。(分数:2.00)A.办理平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件B.组织图纸会审和设计交底工作C.办理工程施工中断道路交通的申请批准手续D.向承包人提供施工办公用房及设施E.负责施工现场内文物及古树古木保护工作9.按照建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF 一 20030213)的规定,属于分包人工作与义务的有( )。(分数:2.00)A.发现工程设计存在错

5、误或遗漏,立即通知承包人B.确保分包工程施工所需的施工场地和通道满足要求C.办理分包人员意外伤害保险D.对已完分包工程的成品进行保护E.编制分包工程的详细施工组织设计10.按照建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF 一 20030214)的规定,属于分包人工作与义务的有( )。(分数:2.00)A.搭建自身需要生产、生活临时设施B.负责工程沉降观测C.同监理工程师办理工程变更和洽商D.承担由于自身原因造成的安全事故的损失及各种罚款E.按标准化工地要求设置标牌,做好自身责任区治安保卫工作11.下列情形中,可以认定为工程转包行为的有( )。(分数:2.00)A.施工承包人未在施工现场设立项目管

6、理机构、派驻项目经理及必备项目管理人员B.施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要工程管理人员不符C.总承包人将整个工程分派给 2个项目部组织施工D.总承包人将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他承包人E.施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系12.承包人提出建设工程施工合同索赔成立的必要条件有( )。(分数:2.00)A.并非自己过错而应由发包人承担责任B.造成客观实际损失C.有事件发生的客观证据D.在规定的时间内按照约定程序提出E.有工程师的有效签认13.建设工程合同纠纷的处理方式主要有( )。(分数:2.00)A.诉讼B

7、.调解C.仲裁D.和解E.行政处理14.适用于固定单价合同计价方式的建设工程项目,其特点有( )。(分数:2.00)A.工程技术比较复杂B.工程数量难以确定C.工程实行标准化和定型化设计D.工程规模较大E.工程实行代建制15.适用于成本加酬金合同计价方式的建设工程项目,其特点是( )。(分数:2.00)A.项目风险很大B.工程内容、范围、数量不清或难以界定C.新型工程D.情况紧急,需要立即开工的E.合同价格缺乏工程设计文件和施工技术管理条件的三、案例分析题(总题数:5,分数:28.00)16.案例分析题共 3题。请根据题目要求回答问题。_背景: 某公司投资建设一幢商场工程,地下 1层、地上 5

8、层建筑面积 12000m 2 ,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 20130201)签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为 280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天 5万元。 合同履约过程中发生了以下事件: 事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高 420m 变更为 480m,当日乙方停工。25d 后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失 60万元和顺延工期 25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。 事件二:在工程装

9、修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕 2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费 80万元,但遭到甲方的拒绝。 问题:(分数:6.00)(1).双方签订的固定总价合同是否适当?说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式?(分数:2.00)_(2).事件一中,乙方的索赔是否成立?结合合同索赔条款说明理由。(分数:2.00)_(3).事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由。(分数:2.00)_背景: 某房地产开发公司新建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,

10、条形基础,地上 5层,工期 265d,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件: 事件一:施工单位中标价格为 1350万元。但是经双方 3轮艰苦谈判,最终确定合同价为 1200万元,并据此签订了施工承包合同。 事件二:在投标过程中,施工单位未到现场进行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,于是按照企业以往积累的经验编制标书。 事件三:部分合同条款中规定:1施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。2开发公司向施工单位提供场地的工程地

11、质和主要管线资料,供施工单位参考使用。 问题:(分数:6.00)(1).事件一中开发公司的做法是否正确?为什么?(分数:2.00)_(2).事件二中施工单位承担的风险是哪些?(分数:2.00)_(3).指出事件三中合同条款的不妥之处?说明正确做法。(分数:2.00)_背景: 某工程地下 2层,地上 15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大,业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为 2011年 4月 1日,合同工期为 18个月。 在合同履行过程中发生以下事件: 事件一:2011 年

12、5月施工单位为保证施工质量,扩大了开挖面积,导致开挖量、费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用 30 万元,工期索赔 3d。 事件二:2011 年 8月份,恰逢连降 7d罕见大雨,造成停工损失 25 万元,工期增加了 4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。事件三:2012 年 2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,导致费用增加38 万元,相应工序持续时间增加了 2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。 事件四:在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理,而施工单位一再拖延的情况下,于是业主另请其他施工单位

13、进行了维修。 上述事件中,除事件二外,其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。 问题:(分数:8.00)(1).事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。(分数:2.00)_(2).事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。(分数:2.00)_(3).事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。(分数:2.00)_(4).事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理?(分数:2.00)_背景: 某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期 180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件: 事件一:按照

14、合同约定,总承包单位应在 8月 1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了 10d。 事件二:幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。 事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。 事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了房屋建筑工程质量保修书,保修期限为一年。 问题:(分数:8.00)(1).事件一中,幕墙公

15、司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?(分数:2.00)_(2).事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?(分数:2.00)_(3).事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?为什么?重新检验的费用应由谁负责?(分数:2.00)_(4).事件四中,指出房屋建筑工程质量保修书中的保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。(分数:2.00)_注册建造师二级建筑工程管理与实务(建筑工程项目施工管理)-试卷 85答案解析(总分:58.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:3,分数:6.00)1.单项选择题共 4

16、0题,每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。(分数:2.00)_解析:2.关于投标人于投标截止前撤回投标文件招标人应退还投标人投标保证金时限的说法,正确的是( )。(分数:2.00)A.自收到投标人书面撤回通知之日起 14d内B.自收到投标人书面撤回通知之日起 7d内C.自收到投标人书面撤回通知之日起 5d内 D.自收到投标人书面撤回通知之日起 28d内解析:3.工程项目施工合同按付款方式划分为:总价合同;单价合同;成本加酬金合同三种。以承包人所承担的风险从小到大的顺序来排列,正确的是( )。(分数:2.00)A.B.C.D. 解析:二、多项选择题(总题数:12,分数:24.00)4.多项选

17、择题共 10题,每题。每题的备选项中,有 2个或 2个以上符合题意,至少有 1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.。(分数:2.00)_解析:5.建设工程施工合同存在下列情况时,其合同无效的有( )。(分数:2.00)A.以合法形式掩盖非法目的 B.违反法律、行政法规的强制性规定 C.建设单位连续 2个月没有支付工程进度款D.因存在部分不合格项目工程竣工验收没有通过的E.损害社会公共利益 解析:6.建设工程施工合同(示范文本)规定的可调价合同中,合同价款调整因素包括( )。(分数:2.00)A.国家政策的变化 B.法律、行政法规的变化 C.工程造价管理部门作出的价格调整 D.

18、一周内因发包人原因停水、停气造成停工累计超过 8h E.一周内停水、停电、停气造成停工累计超过 8h解析:7.建设工程施工合同(示范文本)中关于承包人索赔程序包括( )。(分数:2.00)A.索赔事件发生后 28d内,承包人向工程师发出索赔意向通知 B.工程师收到索赔报告和有关资料后 14d内予以答复,否则视为认可该项索赔C.发出索赔意向通知后 28d内,承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料 D.索赔事件持续进行时,承包人阶段性发出索赔意向,在索赔事件终了后 28d内,向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告 E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,可以要

19、求承包人进一步补充索赔理由和证据 解析:8.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定,属于发包人工作与义务的有( )。(分数:2.00)A.办理平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件 B.组织图纸会审和设计交底工作 C.办理工程施工中断道路交通的申请批准手续 D.向承包人提供施工办公用房及设施E.负责施工现场内文物及古树古木保护工作解析:9.按照建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF 一 20030213)的规定,属于分包人工作与义务的有( )。(分数:2.00)A.发现工程设计存在错误或遗漏,立即通知承包人 B.确保分包工程施工所需的施工场地和通道满足要求C.办理分包人员意外伤害保险D

20、.对已完分包工程的成品进行保护 E.编制分包工程的详细施工组织设计 解析:10.按照建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF 一 20030214)的规定,属于分包人工作与义务的有( )。(分数:2.00)A.搭建自身需要生产、生活临时设施B.负责工程沉降观测C.同监理工程师办理工程变更和洽商D.承担由于自身原因造成的安全事故的损失及各种罚款 E.按标准化工地要求设置标牌,做好自身责任区治安保卫工作 解析:11.下列情形中,可以认定为工程转包行为的有( )。(分数:2.00)A.施工承包人未在施工现场设立项目管理机构、派驻项目经理及必备项目管理人员 B.施工现场的项目经理及主要管理人员与合同

21、约定的项目经理及主要工程管理人员不符 C.总承包人将整个工程分派给 2个项目部组织施工D.总承包人将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他承包人 E.施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系 解析:12.承包人提出建设工程施工合同索赔成立的必要条件有( )。(分数:2.00)A.并非自己过错而应由发包人承担责任 B.造成客观实际损失 C.有事件发生的客观证据 D.在规定的时间内按照约定程序提出 E.有工程师的有效签认解析:13.建设工程合同纠纷的处理方式主要有( )。(分数:2.00)A.诉讼 B.调解 C.仲裁 D.和解 E.行政处理解析:14.

22、适用于固定单价合同计价方式的建设工程项目,其特点有( )。(分数:2.00)A.工程技术比较复杂B.工程数量难以确定 C.工程实行标准化和定型化设计 D.工程规模较大E.工程实行代建制 解析:15.适用于成本加酬金合同计价方式的建设工程项目,其特点是( )。(分数:2.00)A.项目风险很大 B.工程内容、范围、数量不清或难以界定 C.新型工程 D.情况紧急,需要立即开工的 E.合同价格缺乏工程设计文件和施工技术管理条件的解析:三、案例分析题(总题数:5,分数:28.00)16.案例分析题共 3题。请根据题目要求回答问题。_解析:背景: 某公司投资建设一幢商场工程,地下 1层、地上 5层建筑面

23、积 12000m 2 ,结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 20130201)签订了施工合同,合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为 280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天 5万元。 合同履约过程中发生了以下事件: 事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高 420m 变更为 480m,当日乙方停工。25d 后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失 60万元和顺延工期 25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。 事件二:在工程装修阶段,

24、甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕 2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费 80万元,但遭到甲方的拒绝。 问题:(分数:6.00)(1).双方签订的固定总价合同是否适当?说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式?(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:双方签订的固定总价合同适当。固定总价合同适用于工程规模小、技术难度小、图纸设计完整、设计变更少、工期短(一般在一年之内)的工程项目。建筑工程合同价款形式还有单价合同和成本加酬金合同。)解析:(2).事件一中,乙方的索赔是否成立?结合合同索赔

25、条款说明理由。(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:事件一中,乙方的索赔成立; 理由:根据合同(范本)索赔条款,承包方应在索赔事件发生后 28d内向工程师(甲方或监理)提出索赔意向通知并送交最终索赔报告相关资料(或在索赔事件终了后 28d内向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告)。 本工程连续停工 25d,复工后乙方立即送交了索赔报告和相关资料,但甲方超期未答复,视为甲方已经认可,所以乙方的索赔已经生效。)解析:(3).事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定?结合合同变更条款说明理由。(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:事件二中,乙方申报设计变更增加费不符合约定; 理由:按照

26、合同通用条款的规定,总承包方在确认设计变更后 14d内不提出设计变更增加款项的,视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工 2个月后才提出设计变更报价,已超过合同约定的 14d期限,因此发包方有权拒绝该项报价的签认。)解析:背景: 某房地产开发公司新建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,条形基础,地上 5层,工期 265d,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件: 事件一:施工单位中标价格为 1350万元。但是经双方 3轮艰苦谈判,最终确定合同价为 1200万元,并据此签订了施工承包合同。 事件二:在投标过程中,施工单位未到现场进

27、行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,于是按照企业以往积累的经验编制标书。 事件三:部分合同条款中规定:1施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。2开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用。 问题:(分数:6.00)(1).事件一中开发公司的做法是否正确?为什么?(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:事件一中,开发公司的做法不正确。因为招投标法规定,建设项目中标后,双方不得签订违背中标结果的事项。因为中标价是 1350万元,所以合同

28、价格应当是 1350万元。)解析:(2).事件二中施工单位承担的风险是哪些?(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:事件二中,因为开发公司应提供的施工图纸没有完成设计,而且施工单位也没有到现场实地勘察,因此施工单位会承担 4个方面的风险,分别是工程量计算失误的风险、单价计算失误的风险、工期延误的风险、工程质量风险。)解析:(3).指出事件三中合同条款的不妥之处?说明正确做法。(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用的做法不妥。 正确做法是:开发公司应该向施工单位提供准确、真实的工程地质和主要管线资料,作为施工单位施工的依

29、据。)解析:背景: 某工程地下 2层,地上 15层,现浇钢筋混凝土框架结构,由于局部技术难度大,业主采用了邀请招标方式,择优选择了其中一家作为中标单位,并与其签订了工程施工承包合同,承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为 2011年 4月 1日,合同工期为 18个月。 在合同履行过程中发生以下事件: 事件一:2011 年 5月施工单位为保证施工质量,扩大了开挖面积,导致开挖量、费用及相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用 30 万元,工期索赔 3d。 事件二:2011 年 8月份,恰逢连降 7d罕见大雨,造成停工损失 25 万元,工期增加了 4d。于是施工单位据此向

30、业主提出了索赔。事件三:2012 年 2月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,导致费用增加38 万元,相应工序持续时间增加了 2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。 事件四:在工程保修期间发生了由于施工质量原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理,而施工单位一再拖延的情况下,于是业主另请其他施工单位进行了维修。 上述事件中,除事件二外,其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。 问题:(分数:8.00)(1).事件一中施工单位的索赔是否成立?说明理由。(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:事件一中,费用索赔不成立,工期索赔不成立。 理由:因为该工作

31、属于承包商自己采取的质量保证措施。)解析:(2).事件二中施工单位的索赔是否成立?说明理由。(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:事件二中,费用索赔不成立,工期可以延长。 理由:因为异常气候条件的变化,属于不可抗力因素,承包商不应得到费用补偿,但工期应予以顺延。)解析:(3).事件三中施工单位的索赔是否成立?说明理由。(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:费用索赔成立,工期不予延长。 理由:因为图纸设计方案有误,所以费用索赔成立;又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差,不会影响工期,所以工期不予延长。)解析:(4).事件四中施工单位的做法是否妥当?说明理由。所发生的维修费用该如何处理

32、?(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:施工单位的做法不妥当。 理由:在保修期内,施工单位应承担保修责任,及时修复质量问题。 所发生的维修费可以从施工单位保修金中扣除。)解析:背景: 某幕墙公司通过招投标从总承包单位承包了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。承包合同约定,本工程实行包工包料承包,合同工期 180个日历天。在合同履行过程中发生了以下事件: 事件一:按照合同约定,总承包单位应在 8月 1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了 10d。 事件二:幕墙公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕

33、墙公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位提出异议,要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同。 事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙公司已进行封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。 事件四:工程竣工验收前,幕墙公司与发包人签订了房屋建筑工程质量保修书,保修期限为一年。 问题:(分数:8.00)(1).事件一中,幕墙公司可否要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?为什么?(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:可以。 理由:合同法第 283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有

34、权要求赔偿停工、窝工等损失,所以幕墙公司的要求是合理的。)解析:(2).事件二中,总承包单位要求幕墙公司解除铝塑复合板安装合同是否合理?为什么?(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:合理。 理由:因为幕墙公司是分包单位,建设工程质量管理条例禁止分包单位将其承包的工程再分包。幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同,应予解除。)解析:(3).事件三中,幕墙公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?为什么?重新检验的费用应由谁负责?(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:不可以。 理由:建设工程施工合同(示范文本)通用条款第 18条规定:“无论工程师是否进

35、行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新覆盖或修复”。 如果重新检验合格,费用应由发包人承担并相应顺延工期;检验不合格,费用和工期延误均应由承包人负责。)解析:(4).事件四中,指出房屋建筑工程质量保修书中的保修期限的错误,说明理由并修正保修期限。(分数:2.00)_正确答案:(正确答案:幕墙属于装修工程,房屋建筑工程质量保修办法规定,其最低保修期限为 2年。幕墙工程又有外墙面的防渗漏要求,对于它的防渗漏,最低保修期限为 5年。本工程保修书约定的保修期限错误。 正确保修期限:按照房屋建筑工程质量保修办法规定,本工程保修期限应为 2年,墙面防渗漏保修期限应为 5年。)解析:

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 考试资料 > 职业资格

copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1