1、注册监理工程师（建设工程合同管理）-试卷 147及答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：51，分数：102.00)1.单项选择题共 50题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。（分数：2.00）A.物B.行为C.智力成果D.货币3.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。（分数：2.00）A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议4.无权代理是指行为
2、人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。（分数：2.00）A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代D.代理权终止后的代理行为5.担保方式中的保证是指( )。（分数：2.00）A.保证人和债权人的约定B.保证人和债务人的约定C.债务人和债权人的约定D.公证人和债权人的约定6.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是( )。（分数：2.00）A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗
3、辩权7.某工程施工合同约定的工期为 20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第 16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第 22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为 21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.提前工期 1个月给予承包人奖励B.延误工期 1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期 05 个月追究承包人违约责任8.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人
4、应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )。（分数：2.00）A.公正原则B.诚实信用原则C.团结互助原则D.公平原则9.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同10.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力D.仲裁协议
5、排除了法院对纠纷的管辖权11.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：2.00）A.必须经双方协议B.必须因为当事人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议12.评标委员会一般按照择优的原则推荐( )名中标候选人。（分数：2.00）A.13B.2C.1D.1213.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：2.00）A.无论上涨还是下降均按新价格执行B.无论上涨还是下降均按原合同价执行C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行14.下列关于委托代理的叙述中，不正确的是( )。
6、分数：2.00）A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为B.代理人无权随时辞去所受委托C.被代理人有权随时撤销其授权委托D.代理人辞去委托时，不能给代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任15.关于合同终止的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.债务已经按照约定履行B.债务人依法将标的物提存C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止16.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是( )。（分数：2.00）A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工17.在投标文件的报价单中，
7、如果出现总价金额和单价金额不一致，应当( )。（分数：2.00）A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认18.( )一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。（分数：2.00）A.综合评估法B.价格折算法C.最低价评标法D.评分法19.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格
8、预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别20.依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不可以同时选用C.承担违约责任的条件采用严格责任原则D.违约金和赔偿损失可以同时使用21.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括( )。（分数：2.00）A.城市规划许可文件B.工程勘察资料C.限额设计的要求D.经批准的项目可行性研究报告22.下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.有从事招
9、标代理业务的营业场所和相应资金B.有丰富的政府机关人脉C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”23.材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间关系C.资金计划D.人员配备24.仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的( )。（分数：2.00）A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则25.下列选项中，不属于招标准备工作的是( )。（分数：2.00）A.招标资格与备案B.确定招标方式C.资
10、格审查D.发布招标公告26.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。（分数：2.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标27.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是( )。（分数：2.00）A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理28.设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，( )不可以进行工期索赔。（分数：2.00）A.国家有关部门审批迟
11、延B.承包人采购的材料没有及时到货C.隐蔽工程重新检验证明质量合格D.监理人的指示延误29.下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是( )。（分数：2.00）A.设备招标B.施工招标C.材料招标D.设计招标30.在监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取( )。（分数：2.00）A.一次性结清B.每月等额支付工程款C.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款D.首期支付一部分，工程竣工验收后结算全部尾款31.将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包与只发一个合同包的招标方式相比，其特点是( )。（分数：2.00）A.增强投
12、标的竞争性，且出现问题易于补救B.增强投标的竞争性，但出现问题时补救工作开展较困难C.减少投标的竞争性，但出现问题易于补救D.减少投标的竞争性，且出现问题时补救工作开展较困难32.为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中，不属于发包人义务的是( )。（分数：2.00）A.负责青苗树木的损坏赔偿B.拆除地上障碍物C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备D.提供水上勘察作业用船33.委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。（分数：2.00）A.必须经公证机关公证B.必须采取书面形式C.可采取口头形式D.由仲裁机构裁定34.在设计文件
13、中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为( )。（分数：2.00）A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金35.按照建设工程施工合同(示范文本)，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为( )。（分数：2.00）A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任C.工程师未同意，承包人应修改进度计划D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示36.某工程设计合同，双方约定设计费为 20万
14、元，定金为 5万元。当设计人完成设计工作 70时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付( )。（分数：2.00）A.15万元B.20万元C.25万元D.10万元37.如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函( )个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。（分数：2.00）A.2B.3C.4D.538.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是( )。（分数：2
15、00）A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延39.在下列行为中，不符合暂停施工规定的是( )。（分数：2.00）A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B.工程师应在提出暂停施工要求后 48小时内提出书面处理意见C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D.工程师应在承包人提出复工要求后 48小时内给予答复40.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。（分数：2.00）A.56B.14
16、C.15D.2841.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经( )同意。（分数：2.00）A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师42.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经( )审核签字。（分数：2.00）A.项目经理和总监理工程师B.总监理工程师和施工单位有关负责人C.项目经理和施工单位有关负责人D.发包人和专业监理工程师43.FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正
17、确的是( )。（分数：2.00）A.应由承包商负责指定分包商施工的协调管理B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.指定分包商的施工自行管理，不需要协调D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理44.在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由( )。（分数：2.00）A.承包人办理申报手续，发包人承担费用B.承包人办理申报手续，承包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.发包人办理申报手续，发包人承担费用45.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据 FIDIC施
18、工合同条件，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿限额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.日拖期赔偿额不折减，最高赔偿限额折减46.FIDIC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供( )，接受预付款前应提供预付款担保。（分数：2.00）A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.履约担保47.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是( )。（分数：2.00）A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定
19、不符，承包人可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人不需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地48.在采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（分数：2.00）A.采购方B.发包方C.双方共同D.监理方49.关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准50.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按
20、约定的程序终止了合同，双方发生了争议，此争议应当由( )进行处理。（分数：2.00）A.终止合同方选定的仲裁委员会B.违约方选定的仲裁委员会C.双方选定的仲裁委员会D.有管辖权的人民法院51.某工程采用 FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误 1个月，合同应竣工月计算的调价系数 P n =102，实际竣工月计算的调价系数 P n =103，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为( )。（分数：2.00）A.10B.102C.103D.107二、多项选择题(总题数：31，分数：62.00)52.多项选择题共 3
21、0题，每题。每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_53.下列选项中，属于建设工程合同的特征的是( )。（分数：2.00）A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和控制的严格性E.合同格式的一致性54.在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。（分数：2.00）A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.医院提供的担保E.承包人提交的预付款保函55.根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中
22、约定的( )条款仍然有效。（分数：2.00）A.质量B.结算C.仲裁D.清理E.担保56.关于保证方式的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.保证方式有一般保证和连带责任保证B.当事人没有约定保证方式，则为一般保证C.当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D.一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E.一般保证是指债权人必须首先要求债务人履行57.下列关于格式条款的表述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款C.提供格式条款一方设置免除其责任的条款无效D.对条款有两种
23、以上解释时，应作出有利于提供格式条款方的解释E.对条款有两种以上解释时，应作出不利于提供格式条款方的解释58.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。（分数：2.00）A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同59.在下列选项中，需要重新招标的是( )。（分数：2.00）A.投标截止时间止，投标人少于 3个的B.经评标委员会评审后否决所有投标的C.投标截止时间止，投标人少于 5个的D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的E.投标截止时间止，投标人少于 4个的60.依
24、据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下( )规则加以确定。（分数：2.00）A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地61.依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为( )。（分数：2.00）A.施工单项合同估算价在 200万元人民币以上B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上C.勘察、设计、监理等服务
25、的采购，单项合同估算价在 50万元人民币以上D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在 2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标62.根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括( )。（分数：2.00）A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.可以随时发出E.必须采取书面形式63.当事人在( )的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.
26、裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊64.建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有( )。（分数：2.00）A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害65.在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（分数：2.00）A.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认B.没有按照招标文件要求提供投标保证
27、金C.联合体投标未附联合体协议书D.明显不符合技术标准要求E.投标函未加盖投标人的企业公章66.在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。（分数：2.00）A.投标人资质B.监理规划C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价67.采取公开招标方式进行设计招标时，应对( )进行审查。（分数：2.00）A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄68.某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行
28、使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起 1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限69.在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.审核承包人的索赔C.确定工程规模D.批准施工合同承包人选定的分包人E.主持工程建设有关协作单位的组织协调70.下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是( )。（分数：2.00）A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人
29、发出指明其未履行义务的通知，在 21天内没收到答复71.建设工程施工合同(示范文本)规定，下列属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.提供施工所需的现场条件B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表C.按规定办理施工噪声有关手续D.已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定72.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作。下列关于施工进度计划的叙述，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，可以免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任B.群体工程中采取分
30、阶段进行施工的单项工程，承包人也不应按单项工程编制进度计划C.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师D.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见E.进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据73.施工合同的当事人包括( )。（分数：2.00）A.发包人B.承包人C.工程师D.供货方E.承包人法定代表人74.下列关于施工质量控制的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包
31、人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担75.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（分数：2.00）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验D.化学实验E.直方图法76.监理工程师对总包单位或安装单位设备采购方案的审查重点包括( )。（分数：2.00）A.采购的基本原则B.保证设备质量的具体措施C.施工合同D.依据的图纸E.质量文件要求77.FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（分数：2.00）A.双方协商B.提交工程师决定C.通过诉讼解决D.提交仲裁机构裁决E.
32、提交争端裁决委员会决定78.FIDIC施工合同条件规定，属于业主风险的有( )。（分数：2.00）A.承包商施工工艺有误B.不属于承包商施工原因造成的放射性污染C.施工质量出现问题D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用79.采用 FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有( )。（分数：2.00）A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.承包商原因导致的工程返工E.承包商拖期竣工的赔偿80.按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括( )。
33、分数：2.00）A.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证B.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准编号、标准名称C.产品合格证、检验单D.双方当事人共同封存的样品E.供货方采用的发货方式81.根据 FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.施工作业的时间安排B.各施工阶段安排的施工人员C.各阶段准备投入的人员和设备数量D.分包商施工各阶段的安排计划E.指定分包商施工各阶段的安排计划82.下列导致承包人索赔的情况下，工程师应批准补偿费用及利润的有( )。（分数：2.00）A.延误发放施工图纸B.延误移交施工现场C.施工中由
34、于异常不利的气候条件造成的暂停施工D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误注册监理工程师（建设工程合同管理）-试卷 147答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：51，分数：102.00)1.单项选择题共 50题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。（分数：2.00）A.物 B.行为C.智力成果D.货币解析：解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共
35、同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。3.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。（分数：2.00）A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议 解析：解析：按照民事诉讼法的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公
36、证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力，在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。4.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。（分数：2.00）A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代 D.代理权终止后的代理行为解析：解析：无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况： 没有代理权而为的代理行为； 超越代理权而为的代理行为； 代理权终止后的代理行为。5.担保方式中的保证是指( )。（分数：2.00）A.保证人和债
37、权人的约定 B.保证人和债务人的约定C.债务人和债权人的约定D.公证人和债权人的约定解析：解析：保证是指保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。6.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是( )。（分数：2.00）A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权解析：解析：先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未
38、履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行： 经营状况严重恶化； 转移财产、抽逃资金，以逃避债务的； 丧失商业信誉； 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。在本题中，采购方为应当先履行合同一方，但当其有确切证据证明供货方经营状况严重恶化时，根据规定可以暂停支付货款，这种行为即为行使先履行抗辩权。7.某工程施工合同约定的工期为 20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第 16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第 22个月，工程师认可了该进度计
39、划的修改。承包人的实际施工期为 21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.提前工期 1个月给予承包人奖励B.延误工期 1个月追究承包人拖期违约责任 C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期 05 个月追究承包人违约责任解析：解析：用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为 20个月，施工期为 21个月，所以工期延误 1个月。工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。8.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范
40、围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )。（分数：2.00）A.公正原则B.诚实信用原则 C.团结互助原则D.公平原则解析：解析：当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密的义务。当事人首先要保证自己全面履行合同约定的义务，并为对方履行义务创造必要的条件。当事人双方应关心合同履行情况，发现问题应及时协商解决。一方当事人在履行过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。9.关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同 C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人
41、要求撤销合同，人民法院也可变更合同解析：解析：可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。10.合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C.仲裁协议对合同当事人没有约束力 D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权解析：解析：仲裁协议的作用包括： 合同当事人均受
42、仲裁协议的约束； 它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件； 它排除了法院对纠纷的管辖权； 仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。11.合同解除是( )而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（分数：2.00）A.必须经双方协议B.必须因为当事人一方的意思C.因不可抗力D.因当事人一方的意思或双方的协议 解析：解析：合同解除，是指对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。12.评标委员会一般按照择优的原则推荐( )名中标候选人。（分数：2.00）A.13 B.2C.1D.12解析：解析：招
43、标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐 13 名中标候选人。13.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（分数：2.00）A.无论上涨还是下降均按新价格执行B.无论上涨还是下降均按原合同价执行 C.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行D.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行解析：解析：合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。14.下列关于委托代理的叙述中，不正确
44、的是( )。（分数：2.00）A.被代理人所做出的授权行为属于单方法律行为B.代理人无权随时辞去所受委托 C.被代理人有权随时撤销其授权委托D.代理人辞去委托时，不能给代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任解析：解析：在委托代理中，被代理人所做出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，即可以发生授权的法律效力。被代理人有权随时撤销其授权委托。代理人也有权随时辞去所受委托。但代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任。15.关于合同终止的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.债务已经按照约定履行B.债务人依法将标的物提存C.债权人不
45、得通过免除债务使合同终止 D.债权债务同归于一人导致合同终止解析：解析：合同终止是合同关系的消灭，不可能恢复。按照合同法的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止： 债务已经按照约定履行； 合同解除； 债务相互抵销； 债务人依法将标的物提存； 债权人免除债务； 债权债务同归于一人； 法律规定或者当事人约定终止的其他情形。16.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是( )。（分数：2.00）A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工 解析：解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运
46、抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格；或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。17.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致，应当( )。（分数：2.00）A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 解析：解析：商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签
47、字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。18.( )一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。（分数：2.00）A.综合评估法 B.价格折算法C.最低价评标法D.评分法解析：解析：综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。采用综合评估法，可以将这些因素折算为货币、分数或比例系数等，再作比较。综合
48、评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的项目。19.下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.资格预审与资格后审不同时使用B.公开招标的项目，实行资格预审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别 解析：解析：对于公开招标的项目，实行资格预审。邀请招标的项目，实行资格后审。资格预审和资格后审不同时使用，二者的审查时间是不同的，但二者的审查内容是一致的。20.依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式B.违约金和定金不可以同时选用C.承担违约责任的条件采用严格责任原则D.违约金和赔偿损失可以同时使用 解析：解析：承担违约责任的方式包括： 继续履行。 采取补救措。 赔偿损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。 支付违约金。违约金与赔偿损失不能同时采用。 定金罚则。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则。21.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据
