1、注册造价工程师建设工程计价（建设项目施工阶段合同价款的调整和结算）-试卷 2 及答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.单项选择题共 72 题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.关于工程最终结清付款的规定，叙述错误的是( )。（分数：2.00）A.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理B.提出索赔的期限自接受工程接收证书时终止C.承包人对发包人支付的最终结清款有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理D.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包
2、人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任3.发生合同争议时，当事人应首先考虑通过( )解决争议。（分数：2.00）A.调解B.和解C.诉讼D.仲裁4.下列关于合同价款纠纷的解决途径，说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013 的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解、监理或造价工程师暂定两种B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后 14 天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后 28 天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要
3、求停止施工时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担5.下列关于合同价款纠纷处理原则的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期贷款利率的部分除外B.建筑工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建设工程已实际交付的，工程欠款的利息从交付日起计算D.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建筑工程未交付的，工程欠款的利息从起诉之日计算6.一周内非
4、承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过( )的，应依据合同对合同价格进行的相应调整。（分数：2.00）A.4 小时B.8 小时C.12 小时D.24 小时7.因发包人原因造成工程暂停超过( )天，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。（分数：2.00）A.45B.60C.72D.908.承包人接到发包人的变更通知后，有义务在( )日内向发包人提交书面建议报告，发包人接到承包人提交的书面建议报告后( )日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。（分数：2.00）A
5、.10，10B.10，14C.15，10D.28，109.在引起合同价格调整的情形发生后( )天内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知发包人或监理人。发包人在收到承包人通知后( )天内不予确认，视为同意该项价格的调整。（分数：2.00）A.30，14B.14，28C.28，28D.30，1510.发包人延误付款达( )天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权依据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此而增加的相关费用向发包人提出索赔。（分数：2.00）A.20B.40C.50D.6011.因工程删减所导致的费用损失中，承包商不能索赔的条件是( )。（分数：
6、2.00）A.工程删减后将导致该项费用不构成合同价格的一部分B.因工程删减造成的利润损失C.工程未被删减时该费用本可以包含在中标合同价中D.任何替代工程的估价之中也没有包含该项费用12.不符合工程量变更可以调整合同规定费率或价格条件的是( )。（分数：2.00）A.该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 01B.该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”C.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 10D.由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过 113.依据FIDIC 合同条件，预付款的起扣应当( )。（分数：2.00）A
7、.在首次支付工程进度款时起扣B.当期中支付证书的累计总额达到合同总价 10的那个月起扣C.当期中支付证书的累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10的那个月起扣D.当期中支付证书的累计总额达到动员预付款金额的那个月起扣14.在国际工程实践中，每次期中支付时扣留保留金的百分比一般为( )，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的( )。（分数：2.00）A.35，7595B.510，255C.815，6585D.1320，1013515.下列关于变更程序以及变更价款的确定中说法错误的是( )。（分数：2.00）A.发包人对承包人提交的不接受此项变更的理由经发包人审查后，发出继续执行通知书的，承包人可以
8、依据实际情况决定是否执行B.合同中已有相应人工单价的，按合同中已有的人工单价确定变更价款C.合同中无相应的但有类似人工单价的，按类似人工价格确定变更价格D.合同中无相应且无类似人工单价的，承发包双方协商确定变更价格16.发包人认为承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据合同约定承包人应承担损失、损害赔偿责任但未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权依据法律及合同约定向承包人提出索赔，关于其应遵循的规定，下列叙述错误的是( )。（分数：2.00）A.当索赔事件持续影响时，发包人应每周向承包人发出索赔事件的延续影响情况的报告，并在该索赔事件延续影响停止后 30 日内，向承包人送交最终索赔
9、报告和最终索赔估算B.承包人在收到发包人送交的索赔资料后 30 日内未与发包人协商、或未予答复或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可C.承包人在收到发包人送交的索赔资料后 42 日内，与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据D.发包人应在发出索赔通知后的 30 日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料17.总承包合同示范文本中规定的按月支付工程进度款的申请报告中的款项不包括( )。（分数：2.00）A.工程进度款的款项类别B.预付款的支付及扣减的款项C.当期计划申请付款的金额D.索赔结果
10、所增减的款项18.关于国际工程竣工结算的规定，叙述错误的是( )。（分数：2.00）A.承包商认为根据合同应支付给他的其他估算额，该项估算额应在此竣工报表中单独列出B.在收到承包商的报表和证明文件后 42 天内，工程师应向业主签发期中支付证书，列出他认为应支付承包商的金额，并提交详细证明资料C.在收到工程接收证书后的 84 天内，承包商应按工程师规定的格式提交竣工报表一式六份，并附具各项证明文件D.竣工报表应包括截止到工程接收证书中注明的日期为止，按照合同所完成的全部工程的价值19.在提交投标文件截止日期( )以后，因工程所在国的法律变化导致施工费用发生变化的，合同价格应做出相应的调整。（分数
11、：2.00）A.前的第 14 天B.后的第 14 天C.前的第 28 天D.后的第 28 天二、多项选择题(总题数：9，分数：18.00)20.多项选择题共 24 题，每题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_21.建筑工程合同纠纷是指发承包双方在建设工程合同价款的确定、调整以及结算过程中所发生的争议，按照纠纷的成因不同，可以分为( )。（分数：2.00）A.单价合同价款纠纷B.成本加酬金合同价款纠纷C.合同无效的价款纠纷D.工期延误的价款纠纷E.质量争议的价款纠纷22.关于双方约定争议调解人
12、进行调解的规定，叙述正确的有( )。（分数：2.00）A.发承包双方应按照调解人提出的要求，给调解人提供所需要的资料、现场进入权及相应设施B.如果发承包双方发生了争议，任何一方可以将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送另一方，委托调解人调解C.如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任何一方在收到调解书后 28 天内未发出表示异议的通知书，则调解书对发承包双方均具有约束力D.发承包合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动E.如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后 30 天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理
13、由23.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括( )。（分数：2.00）A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合本规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定D.根据项目鉴定需要，当事人可自行对被鉴定的标的物进行现场勘验E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师承担鉴定工作24.下列变更事件，属于设计变更的是( )。（分数：2.00）
14、A.更改有关部分的基线B.发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量C.对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整D.承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商E.对平面布置、竖井布置、局部施工功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变合同约定的使用功能25.关于国际工程进度款的支付规定，叙述正确的有( )。（分数：2.00）A.工程师可在任何期中支付证书中对任何以前的期中支付证书给予恰当的改正或修正B.承包商的代表应自行参加或派人协助工程师进行计量并提供工程师所要求的全部详细资料C.业主应
15、于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起 42 天内，将期中支付证书中开具的款额支付给承包商D.在每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式向工程师提交一式 6 份本月支付报表，详细说明承包商认为自己应得到的款额，并附具各项证明文件，包括当月工程进度报告E.如果承包商在被要求对计量记录进行审查后 14 天内未向工程师发出通知，则认为工程师的计量记录是准确的并已被承包商接受26.根据 FIDIC 施工合同条件的约定，保留金的返还通常的时点是( )。（分数：2.00）A.竣工结算后B.颁发工程接收证书后C.最终结算后D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后E.履约保函失效后27.如承包人不接受发包人变更
16、通知中的工程变更时，建议报告中包括不支持工程变更的理由，其理由包括( )等。（分数：2.00）A.承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件B.工程变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划C.支持工程变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料等资源消耗D.对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响E.工程变更不符合法律、法规等有关规定28.下面关于总承包合同竣工结算有关事项的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人应在缺陷责任期届满后 15 天内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人B.发包人应在收到承包人提交的竣
17、工结算报告和完整的竣工结算资料后 28 天内，经审查并提出修改意见C.发包人应在收到承包人提交的最终竣工结算资料后 30 天内，结清竣工结算款项D.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的 90 天内仍未支付工程款的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决E.发承包双方针对工程竣工结算的价款发生争议的，应委托工程造价咨询单位进行竣工结算审核注册造价工程师建设工程计价（建设项目施工阶段合同价款的调整和结算）-试卷 2 答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.单项选择题共 72 题，每题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2
18、.00）_解析：2.关于工程最终结清付款的规定，叙述错误的是( )。（分数：2.00）A.最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理B.提出索赔的期限自接受工程接收证书时终止 C.承包人对发包人支付的最终结清款有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理D.最终结清时，如果承包人被扣留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，承包人应承担不足部分的补偿责任解析：解析：选项 B，提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。3.发生合同争议时，当事人应首先考虑通过( )解决争议。（分数：2.00）A.调解B.和解 C.诉讼D.仲裁解析：解析：和解是指当事人
19、在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议，自行解决争议的一种方式。发生合同争议时，当事人应首先考虑通过和解解决争议。4.下列关于合同价款纠纷的解决途径，说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.根据建设工程工程量清单计价规范GB 505002013 的规定，发承包双方和解的方式分为协商和解、监理或造价工程师暂定两种B.总监理工程师在收到发承包任何一方提交的文件后 14 天内应将暂定结果通知发承包双方C.发承包双方在收到总监理工程师的暂定结果之后 28 天内，未确认且提出不同意见的，视为双方已认可暂定结果 D.发承包双方选择仲裁解决合同纠纷时，仲裁机构要求停止施工时，承包人应对合
20、同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担解析：解析：发承包双方在收到总监理工程师或造价工程师暂定结果通知之后 14 天内，未对暂定结果予以确认也未提出不同意见的，视为发承包双方已认可该暂定结果。5.下列关于合同价款纠纷处理原则的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期贷款利率的部分除外B.建筑工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建设工程已实际交付的，工程欠款的
21、利息从交付日起计算D.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建筑工程未交付的，工程欠款的利息从起诉之日计算 解析：解析：计息日，当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。6.一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过( )的，应依据合同对合同价格进行的相应调整。（分数：2.00）A.4 小时B.8 小时 C.12 小时D.24 小时解析：解析：合同价格调整情形中，一周内非承包人原因的停
22、水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过 8 小时的(承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算)，应依据合同对合同价格进行相应的调整。7.因发包人原因造成工程暂停超过( )天，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。（分数：2.00）A.45 B.60C.72D.90解析：解析：因发包人原因造成工程暂停超过 45 天，承包人请求复工时仍不能复工或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。8.承包人接到发包人的变更通知后，有义务在( )日内向发包人提交书面建议报告，发包人
23、接到承包人提交的书面建议报告后( )日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。（分数：2.00）A.10，10 B.10，14C.15，10D.28，10解析：解析：承包人接到发包人的变更通知后，有义务在 10 日内向发包人提交书面建议报告，发包人接到承包人提交的书面建议报告后 10 日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。9.在引起合同价格调整的情形发生后( )天内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知发包人或监理人。发包人在收到承包人通知后( )天内不予确认，视为同意该项价格的调整。（分数：2.00）
24、A.30，14B.14，28C.28，28D.30，15 解析：解析：在引起合同价格调整的情形发生后 30 日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知发包人或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款中支付或扣减调整的金额，一方在收到另一方通知后 15 日内不予以确认，也未能提出修改意见，视为已经同意该项价格的调整。10.发包人延误付款达( )天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权依据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此而增加的相关费用向发包人提出索赔。（分数：2.00）A.20B.40C.50 D.60解析：解析：
25、发包人延误付款达 60 天以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权依据合同的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此而增加的相关费用向发包人提出索赔。11.因工程删减所导致的费用损失中，承包商不能索赔的条件是( )。（分数：2.00）A.工程删减后将导致该项费用不构成合同价格的一部分B.因工程删减造成的利润损失 C.工程未被删减时该费用本可以包含在中标合同价中D.任何替代工程的估价之中也没有包含该项费用解析：解析：因工程删减所导致的费用损失中，承包商可以索赔应满足的条件有：(1)如果工程未被删减时，该项费用本可以包含在中标合同价中；(2)该项工程的删减将导致该项费用不构成合同价格的一部分；
26、(3)任何替代工程的估价之中也没有包含该项费用。12.不符合工程量变更可以调整合同规定费率或价格条件的是( )。（分数：2.00）A.该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 01 B.该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”C.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 10D.由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过 1解析：解析：工程量变更可以调整合同规定费率或价格条件包括：(1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 10；(2)该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的
27、 001；(3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过l；(4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。13.依据FIDIC 合同条件，预付款的起扣应当( )。（分数：2.00）A.在首次支付工程进度款时起扣B.当期中支付证书的累计总额达到合同总价 10的那个月起扣C.当期中支付证书的累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10的那个月起扣 D.当期中支付证书的累计总额达到动员预付款金额的那个月起扣解析：解析：预付款的偿还：(1)当期中支付证书的累计总额(不包括预付款和保留金的扣减和偿还)超过中标合同价(减去暂定金额)的 10时开始扣减。(2)按照预付款的货币种类及其比例
28、，分期从每份支付证书中的数额(不包括预付款及保留金的扣减与偿还)中扣除 25，直至还清全部预付款。14.在国际工程实践中，每次期中支付时扣留保留金的百分比一般为( )，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的( )。（分数：2.00）A.35，7595B.510，255 C.815，6585D.1320，10135解析：解析：在国际工程实践中，每次期中支付时扣留保留金的百分比一般为 510，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的 255。15.下列关于变更程序以及变更价款的确定中说法错误的是( )。（分数：2.00）A.发包人对承包人提交的不接受此项变更的理由经发包人审查后，发出继续执行通知书的，承
29、包人可以依据实际情况决定是否执行 B.合同中已有相应人工单价的，按合同中已有的人工单价确定变更价款C.合同中无相应的但有类似人工单价的，按类似人工价格确定变更价格D.合同中无相应且无类似人工单价的，承发包双方协商确定变更价格解析：解析：发包人对承包人提交的不接受此项变更的理由经发包人审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。16.发包人认为承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据合同约定承包人应承担损失、损害赔偿责任但未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权依据法律及合同约定向承包人提出索赔，关于其应遵循的规定，下列叙述错误的是( )。（分数：2.0
30、0）A.当索赔事件持续影响时，发包人应每周向承包人发出索赔事件的延续影响情况的报告，并在该索赔事件延续影响停止后 30 日内，向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算B.承包人在收到发包人送交的索赔资料后 30 日内未与发包人协商、或未予答复或未向发包人提出进一步要求的，视为该项索赔已被承包人认可C.承包人在收到发包人送交的索赔资料后 42 日内，与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据 D.发包人应在发出索赔通知后的 30 日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料解析：解析：选项 C，承包人在收到发包人送
31、交的索赔资料后 30 日内，与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔理由和证据。17.总承包合同示范文本中规定的按月支付工程进度款的申请报告中的款项不包括( )。（分数：2.00）A.工程进度款的款项类别B.预付款的支付及扣减的款项C.当期计划申请付款的金额 D.索赔结果所增减的款项解析：解析：按月支付工程进度款的申请报告包括：(1)工程进度款的款项类别；(2)合同价格调整的增减款项；(3)预付款的支付及扣减的款项；(4)缺陷责任保修金约定的暂扣及支付的款项；(5)索赔结果所增减的款项；(6)另行签订的补充协议增减的款项。18.关于国际工程竣工结算的规定，叙述错误的是( )
32、。（分数：2.00）A.承包商认为根据合同应支付给他的其他估算额，该项估算额应在此竣工报表中单独列出B.在收到承包商的报表和证明文件后 42 天内，工程师应向业主签发期中支付证书，列出他认为应支付承包商的金额，并提交详细证明资料 C.在收到工程接收证书后的 84 天内，承包商应按工程师规定的格式提交竣工报表一式六份，并附具各项证明文件D.竣工报表应包括截止到工程接收证书中注明的日期为止，按照合同所完成的全部工程的价值解析：解析：选项 B，在收到承包商的报表和证明文件后 56 天内，工程师应向业主签发期中支付证书，列出他认为应支付承包商的金额，并提交详细证明资料。19.在提交投标文件截止日期(
33、)以后，因工程所在国的法律变化导致施工费用发生变化的，合同价格应做出相应的调整。（分数：2.00）A.前的第 14 天B.后的第 14 天C.前的第 28 天 D.后的第 28 天解析：解析：基准日后法规变化引起的价格调整，在提交投标文件截止日期前的第 28 天以后，工程所在国的法律变化导致施工费用发生变化的，合同价格应做出相应的调整。二、多项选择题(总题数：9，分数：18.00)20.多项选择题共 24 题，每题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_解析：21.建筑工程合同纠纷是指发承包双方
34、在建设工程合同价款的确定、调整以及结算过程中所发生的争议，按照纠纷的成因不同，可以分为( )。（分数：2.00）A.单价合同价款纠纷B.成本加酬金合同价款纠纷C.合同无效的价款纠纷 D.工期延误的价款纠纷 E.质量争议的价款纠纷 解析：解析：按照争议合同的类型不同，可以把工程合同价款纠纷分为总价合同价款纠纷、单价合同价款纠纷以及成本加酬金合同价款纠纷；按照纠纷发生的阶段不同，可以分为合同价款确定纠纷、合同价款调整纠纷和合同价款结算纠纷；按照纠纷的成因不同，可以分为合同无效的价款纠纷、工期延误的价款纠纷、质量争议的价款纠纷以及工程索赔的价款纠纷。22.关于双方约定争议调解人进行调解的规定，叙述正
35、确的有( )。（分数：2.00）A.发承包双方应按照调解人提出的要求，给调解人提供所需要的资料、现场进入权及相应设施 B.如果发承包双方发生了争议，任何一方可以将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送另一方，委托调解人调解 C.如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任何一方在收到调解书后 28 天内未发出表示异议的通知书，则调解书对发承包双方均具有约束力 D.发承包合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动 E.如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后 30 天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由解析：解析：
36、选项 E，异议通知：如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后 28 天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。23.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括( )。（分数：2.00）A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理 B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询 C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合本规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定 D.根据项目鉴定需要，当事人可自行对被鉴定的标的物进行现场勘验E.工程造价咨询人
37、进行工程造价司法鉴定，应指派依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师承担鉴定工作 解析：解析：选项 D，根据项目鉴定需要，鉴定机构可组织当事人对被鉴定的标的物进行现场勘验。24.下列变更事件，属于设计变更的是( )。（分数：2.00）A.更改有关部分的基线 B.发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量C.对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整 D.承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商E.对平面布置、竖井布置、局部施工功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变合同约定的使用功能 解析：
38、解析：选项 B、D 均属于采购变更。25.关于国际工程进度款的支付规定，叙述正确的有( )。（分数：2.00）A.工程师可在任何期中支付证书中对任何以前的期中支付证书给予恰当的改正或修正 B.承包商的代表应自行参加或派人协助工程师进行计量并提供工程师所要求的全部详细资料 C.业主应于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起 42 天内，将期中支付证书中开具的款额支付给承包商D.在每个月的月末，承包商应按工程师规定的格式向工程师提交一式 6 份本月支付报表，详细说明承包商认为自己应得到的款额，并附具各项证明文件，包括当月工程进度报告 E.如果承包商在被要求对计量记录进行审查后 14 天内未向工程师
39、发出通知，则认为工程师的计量记录是准确的并已被承包商接受 解析：解析：选项 C，业主应于工程师收到承包商的报表及证明文件之日起 56 天内，将期中支付证书中开具的款额支付给承包商。26.根据 FIDIC 施工合同条件的约定，保留金的返还通常的时点是( )。（分数：2.00）A.竣工结算后B.颁发工程接收证书后 C.最终结算后D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后 E.履约保函失效后解析：解析：保留金的返还：(1)颁发工程接收证书后返还，当整个工程接收证书签发后，保留金的一半应由工程师开具证书，并支付给承包商。(2)在工程的最后一个缺陷期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商。27.如承包人不接受
40、发包人变更通知中的工程变更时，建议报告中包括不支持工程变更的理由，其理由包括( )等。（分数：2.00）A.承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件 B.工程变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划C.支持工程变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料等资源消耗D.对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响 E.工程变更不符合法律、法规等有关规定 解析：解析：如承包人不接受发包人变更通知中的工程变更时，建议报告中包括不支持工程变更的理由，其理由包括： (1)此工程变更不符合法律、法规等有关规定；(2)或承包人难以取得变更所需
41、的特殊设备、材料、部件；(3)变更将降低工程的安全性、稳定性、实用性；(4)对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响。28.下面关于总承包合同竣工结算有关事项的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人应在缺陷责任期届满后 15 天内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人 B.发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后 28 天内，经审查并提出修改意见C.发包人应在收到承包人提交的最终竣工结算资料后 30 天内，结清竣工结算款项 D.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的 90 天内仍未支付工程款的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决 E.发承包双方针对工程竣工结算的价款发生争议的，应委托工程造价咨询单位进行竣工结算审核解析：解析：选项 B，发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后 30 天内，经审查并提出修改意见；选项 E，发承包双方针对工程竣工结算的价款发生争议的，应委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果结清竣工结算的款项。
