1、监理工程师考试合同管理试题 2017 年及答案解析(总分：50.00，做题时间：60 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（ ）。（分数：1.00）A.职务代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（ ）之日。（分数：1.00）A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有3.下列关于留置担保的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C
2、.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提4.投标保证的有效期限从（ ）之日起计算。（分数：1.00）A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出5.采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为（ ）。（分数：1.00）A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人6.下列关于合同公证的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协
3、商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提8.某工程项目的发包人代表只有 30 万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一
4、项工程款为 50 万元的变更工程，该 50 万元工程款的确认应该由（ ）。（分数：1.00）A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.承包人与发包人代表承担法律责任D.施工企业决定责任承担人9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有 4 万元损失，供应方有 2 万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方 1 万元损失D.供应方承担购买方 2 万元损失10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合
5、同时，甲市每吨 4200 元，乙市每吨 4150 元;履行合同时，甲市每吨 4300 元，乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结算价格应为每吨（ ）元。（分数：1.00）A.4300B.4250C.4200D.415011.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（ ）。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权12.根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.债权人应当通知债
6、务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为 2 万元，违约金为 5 万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成 7 万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（ ）万元。（分数：1.00）A.2B.5C.7D.1214.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ ）。（分数：1.00）A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.仲裁委员会的选择可以通
7、过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（ ）。（分数：1.00）A.审请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决17.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（ ）。（分数：1.00）A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理18.下列关于最低评标
8、价法的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价19.根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在（ ）天内订立书面合同。（分数：1.00）A.10B.20C.30D.4020.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（ ）。（分数：1.00）A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉21.按照建设工程委托监理合同(示范文本)对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（ ）。（分数：1.00）A.监理委托函B.工程变更申请书C.
9、监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件22.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是（ ）。（分数：1.00）A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议，讨论对策23.建设工程委托监理合同的终止日为（ ）之日。（分数：1.00）A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满24.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（
10、）。（分数：1.00）A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔25.根据建设工程设计合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（ ）。（分数：1.00）A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求26.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（ ）。（分数：1.00）A.不论工作进行到何种程度，发
11、包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费，完成的工作量超过 50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在 50%以内时，定金不退;完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费27.根据建设工程施工合同(示范文本)，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ ）。（分数：1.00）A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单28.下列关于施工
12、合同计价方式的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.工期在 18 个月以上的合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同29.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（ ）。（分数：1.00）A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D.经工程师认可的施
13、工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据30.某施工合同约定的开工日期为 2016 年 9 月 10 日，承包人在 9 月 1 日向工程师提出了将在 9 月 17 日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于 9 月 25 日运抵施工现场，实际开工日期为 9 月 30 日，根据建设工程施工合同(示范文本)，该工程的开工日期应为（ ）。（分数：1.00）A.9 月 10 日B.9 月 17 日C.9 月 25 日D.9 月 30 日31.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，
14、应经过（ ）共同清点。（分数：1.00）A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人32.根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（ ）。（分数：1.00）A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.
15、给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担34.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期35.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，
16、承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经 48 小时后未收到工程师的任何指示，根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人此时的应对措施是（ ）。（分数：1.00）A.停止施工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的要求C.自行复工D.向发包人发出请求复工的要求36.根据建设工程施工合同(示范文本)，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（ ）之日。（分数：1.00）A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付37.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新
17、购置，下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期38.某工程施工合同约定的工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第 16 个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第 23 个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为 21 个月。下列关
18、于承包人的工程责任的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.提前工期 1 个月给予承包人奖励B.延误工期 1 个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期 0.5 个月追究承包人违约责任39.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（ ）共同验货。（分数：1.00）A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门40.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关
19、于货款的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款41.根据 FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（ ）之日止。（分数：1.00）A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效42.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据 FIDIC施工合同条件，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是（ ）。
20、（分数：1.00）A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减43.根据 FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会的组成人员由（ ）。（分数：1.00）A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定44.根据 FIDIC施工合同条件，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（ ）。（分数：1.00）A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第 28 天D.签订施工合同后第 28 天45.根据 FIDIC施工合同条件，同时在现场
21、施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（ ）的规定。（分数：1.00）A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款46.根据 FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（ ）。（分数：1.00）A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施47.根据 FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中
22、错误的是（ ）。（分数：1.00）A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限48.根据 FIDIC土木工程施工分包合同条件，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（ ）。（分数：1.00）A.立即执行B.变更执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行49.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D
23、.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失50.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（ ）。（分数：1.00）A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿监理工程师考试合同管理试题 2017 年答案解析(总分：50.00，做题时间：60 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于（ ）。（分数：1.00）A.职务代理B.指定代理C.法定代理D.
24、委托代理 解析：2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（ ）之日。（分数：1.00）A.当事人签字B.抵押物登记 C.转移产权证D.转移房屋占有解析：3.下列关于留置担保的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产 C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提解析：4.投标保证的有效期限从（ ）之日起计算。（分数：1.00）A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止 D.中标通知书发出解析：5.采用建设工程施工合同(示范文本)订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保
25、人应为（ ）。（分数：1.00）A.发包人 B.承包人C.监理人D.分包人解析：6.下列关于合同公证的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同 解析：7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据中华人民共和国合同法规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.0
26、0）A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提 D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提解析：8.某工程项目的发包人代表只有 30 万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为 50 万元的变更工程，该 50 万元工程款的确认应该由（ ）。（分数：1.00）A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.承包人与发包人代表承担法律责任D.施工企业决定责任承担人解析：9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有
27、同等过错，购买方有 4 万元损失，供应方有 2 万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方 1 万元损失 D.供应方承担购买方 2 万元损失解析：10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨 4200 元，乙市每吨 4150 元;履行合同时，甲市每吨 4300 元，乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结算价格应为每吨（ ）元。（分数：1.00）A.4300B.4250C.4200D.4150解析：1
28、1.某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是（ ）。（分数：1.00）A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权 C.先诉抗辩权D.不安抗辩权解析：12.根据中华人民共和国合同法有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.债权人应当通知债务人 B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让解析：13.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为 2 万元，违约金为 5 万元。后因材料
29、供应商违约，给施工企业造成 7 万元损失，施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（ ）万元。（分数：1.00）A.2B.5C.7 D.12解析：14.下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是（ ）。（分数：1.00）A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁 解析：15.某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现 C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效解析：16.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事
30、人发现裁决所依据的证据是伪造的，应（ ）。（分数：1.00）A.审请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决 D.申请政府主管部门撤销该裁决解析：17.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是（ ）。（分数：1.00）A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件 D.将该投标人的投标按废标处理解析：18.下列关于最低评标价法的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标
31、价 解析：19.根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后招标人和中标人应在（ ）天内订立书面合同。（分数：1.00）A.10B.20C.30 D.40解析：20.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是（ ）。（分数：1.00）A.监理能力 B.监理收费C.检测设备D.企业信誉解析：21.按照建设工程委托监理合同(示范文本)对合同文件组成的规定，下列文件中不属于对监理人有约束力的是（ ）。（分数：1.00）A.监理委托函B.工程变更申请书 C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件解析：22.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全
32、的紧急情况时，首先应采取的措施是（ ）。（分数：1.00）A.通知委托人，建议下达停工指令B.征得委托人同意后，下达停工指令C.立即下达停工指令并尽快通知委托人 D.立即召开现场会议，讨论对策解析：23.建设工程委托监理合同的终止日为（ ）之日。（分数：1.00）A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款 D.监理的工程保修期届满解析：24.根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情形中监理人可获得经济奖励的是（ ）。（分数：1.00）A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人
33、的建议减少了工程建设投资 D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔解析：25.根据建设工程设计合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（ ）。（分数：1.00）A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要 D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求解析：26.建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是（ ）。（分数：1.00）A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在 50%以内时，应支付预算额 50%的勘察费，完成的工作量超
34、过 50%时，应全额支付赔偿费 C.完成的工作量在 50%以内时，定金不退;完成的工作量超过 50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费解析：27.根据建设工程施工合同(示范文本)，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ ）。（分数：1.00）A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单 解析：28.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.工期在 18 个月以上的
35、合同，因市场价格不易准确预期，宜采用可调价格合同 B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同解析：29.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（ ）。（分数：1.00）A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见 C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程的施工进度控制的依据解析：30.某施工合同约定的开工
36、日期为 2016 年 9 月 10 日，承包人在 9 月 1 日向工程师提出了将在 9 月 17 日开工的延期申请，理由是主要施工机械正在大修，工程师批准了延期申请，要求按延期申请的日期开工，承包人的主要施工机械于 9 月 25 日运抵施工现场，实际开工日期为 9 月 30 日，根据建设工程施工合同(示范文本)，该工程的开工日期应为（ ）。（分数：1.00）A.9 月 10 日B.9 月 17 日 C.9 月 25 日D.9 月 30 日解析：31.根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过（ ）共同清点。（分数：1.00）A.发包人与工程师B
37、.工程师与承包人C.发包人与承包人 D.工程师与供货人解析：32.根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任的分担为（ ）。（分数：1.00）A.发包人负责试验，费用由发包人承担B.发包人负责试验，费用由承包人承担C.承包人负责试验，费用由发包人承担D.承包人负责试验，费用由承包人承担 解析：33.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.给承包人顺延工期并追加合同价款 B.给承包人
38、顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担解析：34.某：顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.工期和经济损失由承包人承担 B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期C.顺延合同工期，不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期解析：35.工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认
39、该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经 48 小时后未收到工程师的任何指示，根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人此时的应对措施是（ ）。（分数：1.00）A.停止施工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复工的要求C.自行复工 D.向发包人发出请求复工的要求解析：36.根据建设工程施工合同(示范文本)，由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（ ）之日。（分数：1.00）A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付 解析：37.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置，下列关
40、于该事件责任承担的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除，发包人重新购置顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期 解析：38.某工程施工合同约定的工期为 20 个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第 16 个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第 23 个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为 21 个月。下列关于承
41、包人的工程责任的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.提前工期 1 个月给予承包人奖励B.延误工期 1 个月追究承包人拖期违约责任 C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期 0.5 个月追究承包人违约责任解析：39.承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与（ ）共同验货。（分数：1.00）A.供货商B.铁路运输部门 C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门解析：40.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材
42、料时，下列关于货款的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.按订购数量加多付数量计算货款 B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款解析：41.根据 FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（ ）之日止。（分数：1.00）A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效 解析：42.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形，根据 FIDIC施工合同条件，下列关于计算拖期违约赔偿金
43、额的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减 D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减解析：43.根据 FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会的组成人员由（ ）。（分数：1.00）A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定 D.工程师和承包商协商选定解析：44.根据 FIDIC施工合同条件，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为（ ）。（分数：1.00）A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第 28 天 D.签订施工合同后第 28 天
44、解析：45.根据 FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令，工程师发布该指令的依据是（ ）的规定。（分数：1.00）A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款 C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款解析：46.根据 FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于（ ）。（分数：1.00）A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施 解析：47.根据 FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且
45、经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是（ ）。（分数：1.00）A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同 D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限解析：48.根据 FIDIC土木工程施工分包合同条件，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是（ ）。（分数：1.00）A.立即执行B.变更执行C.请承包商代表确认后再执行 D.请业主代表确认后再执行解析：49.根据建设工程施工合同(示范文本)，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知 C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失解析：50.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（ ）。（分数：1.00）A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿 解析：
