1、设备监理合同管理-10 及答案解析(总分：135.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.当争端裁决委员会由 3名成员组成时，应由哪位成员担任主席( )。A雇主提名的成员 B承包商提名的成员C双方共同指定的成员D双方与已经批准的两位成员共同协商任命的成员（分数：1.00）A.B.C.D.2.招标投标法规定，投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在( )中载明。A招标公告 B招标文件 C投标文件 D合同协议书（分数：1.00）A.B.C.D.3.承包商应于( )前，将其任命的承包商代表的姓名以及详细资料提交工程师，以取得工程师
2、的同意。A评标日期 B签订合同书日期 C开工日期 D竣工日期（分数：1.00）A.B.C.D.4.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。A按合同约定违约金要求对方赔偿B按实际损失加上违约金要求对方赔偿C在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D请求法院增加超过违约金部分损失（分数：1.00）A.B.C.D.5.设计、承包商文件、施工和竣工工程，均应符合( )建筑、施工与环境方面的法律、适用于工程将生产的产品的法律，以及雇主要求中提出的适用于工程或适用法律规定的其他标准。A国际标准 B工程所在国的技术标准C行业标准 D国家标准和行业标准（分数：1.00）A.B.C.D.6.设
3、备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以( )的形式产生一定的法律关系。A口头约定 B书面文件通知C设备监理师指定 D签订委托合同（分数：1.00）A.B.C.D.7.FIDIC条款中，预付款又称( )。A交付预付款 B动用预付款 C动员预付款 D开工预付款（分数：1.00）A.B.C.D.8.( )，是指承诺人主观上欲阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。A承诺的超期 B承诺的迟延 C承诺的失效 D承诺的撤回（分数：1.00）A.B.C.D.9.有下列( )情形之一的，委托代理终止。代理期间届满或者代理事务完成；被代理人取消委托或者代理人辞去委托；代理人失踪；代理人丧失民事行为能力；作为被
4、代理人或者代理人的法人终止。A B C D（分数：1.00）A.B.C.D.10.承诺生效的时间为( )。A要约人作出承诺时 B要约人了解承诺时C要约人被受要约人起诉时 D该承诺到达要约人时（分数：1.00）A.B.C.D.11.合同法规定，当事人在合同中约定违约金的，一方违约后，( )。A无论何种情况均如数支付约定的违约金B约定的违约金低于定金的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C约定的违约金过分高于损失的，当事人才能请求人民法院或仲裁机构予以增加D约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少（分数：1.00）A.B.C.D.12.雇主应对雇主要求中的
5、( )部分，以及由(或代表)雇主提供的下列数据和资料的正确性负责。在合同中规定的由雇主负责的、或不可变的部分、数据和资料；对工程或其他任何部分的预期目的的说明；对竣工工程的试验和性能的标准；除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料。A B C D（分数：1.00）A.B.C.D.13.( )，是指委托监理合同当事人业主(委托人、采购人)和监理单位(监理人)之间，依据法律和委托监理合同以及相关合同，委托实施监理服务，履行职责，行使权力和依法承担责任的权利义务关系。A设备合同关系 B设备委托合同关系C委托监理人和监理单位的关系 D设备委托监理合同关系（分数：1.00）A.B.C.D.14
6、.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起( )日内，向有关行政监督部门提交书面报告。A10 B15 C20 D30（分数：1.00）A.B.C.D.15.履行期限不明确的，债务人可以( )履行。A按时 B随时 C立即 D强制（分数：1.00）A.B.C.D.16.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )处理。A返还财产 B赔偿损失C作价补偿 D追缴财产，收归国有（分数：1.00）A.B.C.D.17.如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的( )天，将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验告知承包商。A35 B42 C38 D53（分数：1.00）A.B.C.D.18.合
7、同无效、被撤销或者终止时，下列说法正确的是( )。A不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力B影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力C只影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力D部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力（分数：1.00）A.B.C.D.19.( )，是指由雇主任命并在投标书附录中指名，为了实施合同担任工程师的人员，或者根据合同规定由雇主任命并通知承包商的其他人员。A工程师 B承包商 C运营商 D监理师（分数：1.00）A.B.C.D.20.谈判的议程安排一般是由( )一方提出，征求谈判对象的意见后确定的A业主 B投标者 C监理工程师 D政
8、府相关部门（分数：1.00）A.B.C.D.21.设备工程建设项目的“三大控制”，通常由( )依据合同实施管理。A监理工程师 B设备监理工程师 C项目业主 D承包商（分数：1.00）A.B.C.D.22.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )处理。A返还财产 B赔偿损失C作价补偿 D追缴财产，收归国有（分数：1.00）A.B.C.D.23.下列说法不正确的是( )。A代理人只有以被代理人的名义实施民事行为，才能为被代理人设定权利和义务，代理行为所产生的后果，才能归属于被代理人B无论代理权的产生是基于何种法律事实，代理人都只能在代理权限范围内实施代理行为C一切民事行为都可以代理D代理人在代理权限
9、内独立地为意思表示（分数：1.00）A.B.C.D.24.关于施工进度管理说法错误的是( )。A一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B工程师不对确认后的改进措施效果负责C如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D实际进度超前，则无需修改进度计划（分数：1.00）A.B.C.D.25.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。A不影响合同的效力B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D部分影响合同的效力（分数：1.00）A.B.C.D.26.甲与乙订立合同，但由于丙的原因甲未能向乙完全履行
10、，则( )。A向乙承担违约责任 B丙向乙承担违约责任C甲和乙共同向丙承担违约责任 D甲和丙均不向乙承担违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.27.合同法规定：当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，( )。A合同无效 B合同解除 C由第三人履行D由分立后的法人或者其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带义务（分数：1.00）A.B.C.D.28.( )是指设备出卖人将设备的所有权转让于买受人，买受人支付价款的合同。A设备转移合同 B设备采购合同 C设备监理合同 D设备调试合同（分数：1.00）A.B.C.D.29.关于无效合同，下列说法错误的是( )。A违反了法律规
11、定的条件 B自订立起就没有法律效力C不受到法律保护 D自宣布无效之日起无效（分数：1.00）A.B.C.D.30.索赔方要求赔偿的实际损失应该是完全由( )引发的损失，而与索赔方的作为或不作为无关，否则索赔条件不能成立。A索赔人员 B索赔形式 C索赔事件 D索赔目标，（分数：1.00）A.B.C.D.31.设备工程监理服务合同( )是指委托人和监理人对合同部分条款按照合法形式进行增加、删除或修改的法律行为。A转让 B终止 C变更 D撤销（分数：1.00）A.B.C.D.32.( )，是指在雇主接受的投标函中称为承包商的当事人及其财产所有权的合法继承人。A招标方 B承包商 C运营商 D投资方（分
12、数：1.00）A.B.C.D.33.因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按( )确定。A该部分工程的价值 B减少的工程价值乘以规定费率C合同价的减少的一半 D节省的承包单位的直接费的一半（分数：1.00）A.B.C.D.34.当事件的影响仅使分包商受到损害时，承包商的索赔行为属于( )。A行为索赔 B意向索赔 C合理索赔 D权利索赔（分数：1.00）A.B.C.D.35.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以( )。A请求上级主管部门进行 B临时组建机构进行招标C委托招标代理机构进行 D聘请专家顾问指导进行（分数：1.00）A.B.C.D.36.工程师接到
13、通知后，可与承包商商定竣工检验的日期，或决定并通知承包商在该日期后的( )天内的某日或数日内进行竣工检验。A7 B14 C18 D21（分数：1.00）A.B.C.D.37.追究合同违约责任的情况包括( )。A双方通过协商变更合同后使一方受到损失B由于不可抗力事件另一方不能履行合同导致的损害C履行合同过程中行为失误引起不履行合同D因国家政策变化导致合同一方受到了损害（分数：1.00）A.B.C.D.38.合同的权利义务终止( )。A影响合同中的结算条款，但不影响清理条款的效力B影响合同中的清理条款，但不影响结算条款的效力C影响合同中的结算条款和清理条款的效力D不影响合同中的结算条款和清理条款的
14、效力（分数：1.00）A.B.C.D.39.雇主应在收到履约证书副本后( )天内，将履约担保退还给承包商。A21 B28 C25 D42（分数：1.00）A.B.C.D.40.( )是指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议。A合同转让 B合同修整 C合同延迟 D合同变更（分数：1.00）A.B.C.D.41.招标投标法要求必须招标的项目是( )。A涉及秘密项目 B使用专有技术项目C恢复建设项目 D利用国际援助项目（分数：1.00）A.B.C.D.42.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5人以上
15、的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )。A1/2 B1/3 C2/3 D3/5（分数：1.00）A.B.C.D.43.设备工程( )，是指具有企业法人资格和取得设备监理单位资格证书的从事重要设备工程监理业务，即设备工程技术和管理咨询服务业务的社会组织。A业主 B监理人 C委托人 D代理人（分数：1.00）A.B.C.D.44.因不可抗力不能履行合同，当事人的义务为( )。A通知B继续履行C赔偿损失D不必继续履行或赔偿损失，但约定定金的，应损失定金或双倍返还（分数：1.00）A.B.C.D.45.设备验收阶段的监理工作不包括( )。A启动试车 B联合试车 C性能验收 D最终验
16、收（分数：1.00）A.B.C.D.46.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任（分数：1.00）A.B.C.D.47.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得( )的认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。A发包人 B承包人 C工程师 D业主（分数：1.00）A.B.C.D.48.南京甲单位与北京乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章
17、后邮寄给乙公司签字盖章。该合同成立的时间应为( )。A甲、乙公司就合同内容达成合意时 B乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C甲公司签字盖章时 D乙公司签字盖章时（分数：1.00）A.B.C.D.49.下列不属于出卖人义务的选项有( )。A交付设备所有权和其他凭证 B交付款项C交付设备 D接受设备检验（分数：1.00）A.B.C.D.50.雇主的索赔款额可在合同价格和付款证书中列为( )。A增加项 B扣减项 C额外项 D特殊项（分数：1.00）A.B.C.D.51.( )是指包括雇主要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、竣工文件、操作和维修手册等由承包商根据合同应提交的所有计算书、计
18、算机程序和其他软件、图纸、手册、模型和其他技术性文件。A合同文件 B雇主合同文件C承包商文件 D业主与承包商的合同文件（分数：1.00）A.B.C.D.52.债权人的撤销权( )。A不可放弃 B只能以明示的方式放弃C可以以默示的方式放弃 D只能通过诉讼或仲裁才能放弃（分数：1.00）A.B.C.D.53.某设备安装施工合同为了尽快开工未对合同价款作出明确约定，承包方就履行了合同，直至办理工程款结算手续时，双方也未就合同价款达成补充协议，则应( )。A按照订立合同时，承包人所在地的市场价格支付B按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算C按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算D按照履行合同时，国
19、家造价管理部门发布的价格支付（分数：1.00）A.B.C.D.54.下列对设备安装调试合同验收阶段双方应遵守的规定的表述；错误的是( )。A双方应共同参加启动试车的检验工作B供货人的质量缺陷责任期时间应保证到合同规定的保证期终止后或到第一次大修时C合同内应约定具体的设备保证期限 D保证期从采购人向供货人出具设备最终验收证书之日起算（分数：1.00）A.B.C.D.55.由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由( )。A权利人承担 B义务人承担C双方平均分担 D权利人承担主要费用，义务人负连带责任（分数：1.00）A.B.C.D.56.设备工程设
20、计合同履行中需对设计进行必要修改的，应由( )承担。A业主 B监理单位 C委托方 D设计方（分数：1.00）A.B.C.D.57.FIDIC条款中，预付款又称( )。A竣工预付款 B动员预付款 C动工预付款 D动用预付款（分数：1.00）A.B.C.D.58.设备监理合同按支付方式进行分类时，不包括( )。A总价合同 B制造与设备监理合同C单价合同 D百分比合同（分数：1.00）A.B.C.D.59.合同谈判是一门综合的艺术，需要经验和讲求技巧。在合同谈判中投标者往往处于 ( )，因此除了做好谈判的准备外，更需要在谈判过程中确定和掌握自己一方的谈判策略和技巧，抓住重点问题，适时地控制谈判气氛，
21、掌握谈判局势，以便最终实现谈判目标。A防守的上风位 B防守的下风位 C进攻的上风位 D进攻的下风位（分数：1.00）A.B.C.D.60.招标投标法规定，招标人对招标文件的修改文件，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )前，通知所有招标文件的收受人。A15 日 B28 日 C30 日 D35 日（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：40，分数：75.00)61.项目实施阶段，( )为业主方管理水平的风险因素。（分数：2.00）A.业主方管理水平低，不能按照合同及时、恰当地处理工程实施过程中发生的各类问题B.不能及时办理批准手续C.不能按时征地拆迁D.设备监理工程师
22、渎职、不负责任造成的各种损失E.设计依据的有关基础资料错误62.关于资格预审合格的条件说法正确的是( )。（分数：2.00）A.必须满足规定的必要合格条件和附加合格条件B.合格标准有三种C.不限制合格者数量的方式规定满足 80%以上部分的潜在投标人均被视为合格D.投标人必须满足必要合格条件和附加合格条件E.限制合格者数量的方式的缺点是如果投标者太多，增加了评标的工作量63.设备委托监理合同按支付方式进行分类分为( )。（分数：2.00）A.人月(或以时间为基础的)合同B.总价合同C.百分比合同D.成本加固定酬金合同E.招标监理合同64.关于合同撤销权说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可
23、撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题B.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起 1年未行使撤销权，该权消灭C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权D.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提E.合同撤销的后果与合同无效的后果不同65.合同法律关系包括( )。（分数：2.00）A.主体B.客体C.法律事实D.权利与主务E.内容66.下列关于委托合同的概念与特征，叙述正确的有( )。（分数：2.00）A.委托合同是委托人和受托人之间的约定，由受托人处理委托人事务的合同B.委托合同的订立以当事人双方相互信任为基础，受托人只能以委托人的名义处理事务，不能以自己的名义
24、处理事务C.委托人可以特别委托受托人处理一项或者多项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务D.处理事务中所花费的费用也完全由委托人承担，委托事务处理所得收益也完全归委托人所有E.受托人在处理委托事务中的法律关系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托处理事务而已67.有关当事人在订立合同过程小知悉的商业秘密的表述正确的有( )。（分数：2.00）A.如合同成立，则不得泄露或者不正当地使用B.如合同不成立，则不得泄露或者不正当地使用C.如合同成立，则可以泄露D.泄露或不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任E.如合同不成立，则可以泄露68.如果工程或任何区段未能通过重新试验时
25、，工程师有权( )。（分数：2.00）A.指示按合同规定的条件再次重复竣工试验B.颁发接收证书(如果雇主要求)C.当雇主实质上丧失了工程或者分项工程的整个利益时，拒收工程或者分项工程D.取消承包商继续工作的权利E.即使雇主要求，也可不颁发接受证书69.合同权利义务终止时，不影响( )的效力。（分数：1.00）A.结算条款B.清理条款C.仲裁条款D.违约责任条款E.索赔条款70.引进设备合同由( )等文件组成。（分数：2.00）A.招标文件B.中标通知书C.运输提单D.设备图纸E.有关技术规范71.有关价格的术语有( )。（分数：2.00）A.中标价B.暂定金额C.保留金D.费用E.不可抗力72
26、.施工阶段监理的内容包括( )。（分数：2.00）A.协助委托人选择承包人、组织设计、施工、设备采购等招标B.技术监督和检查C.施工管理D.索赔管理E.方案的成本效益分析73.以下关于要约生效的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.要约自要约人发出要约时生效B.要约自到达受要约人时生效C.要约自受要约人发出承诺时生效D.以上都不对E.要约自承诺到达要约人时生效74.在根据通用条件“雇主终止合同的权利”、“由承包商终止”、或“自主选择的终止、支付和解除”条款的规定发出的终止通知生效后，承包商应迅速采取以下( )行动。（分数：2.00）A.停止所有进一步的工作。但雇主为保护生命或财产或工程
27、的安全可能指示的工作除外B.移交承包商已得到付款的承包商文件、生产设备、材料和其他工作C.从现场运走除为了安全需要以外的所有其他货物，并撤离现场D.付给业主因此项终止而蒙受的任何利润损失或其他损失或损害的款额E.按照通用条件“自主选择的终止、支付和解除”条款的规定，向业主付款75.下列行为人以他人的名义而进行的“代理”活动，是无权代理的有( )。（分数：1.00）A.与第三人恶意串通损害被代理人利益的“代理”行为B.超越代理权限所为的“代理”行为C.在同一法律关系中为双方当事人所为的“代理”行为D.经办人未经授权以被代理人的名义与第三人签订合同E.代理权终止后以被代理人的名义进行代理活动76.
28、引进设备合同中，设备提供方的担保义务包括( )。（分数：1.00）A.提供银行信用证B.保证按期供货C.设备品质担保D.可商销性保证E.设备权利担保77.根据 FIDIC生产设备和设计施工合同条件规定，以下对合同价格表述不正确的有 ( )。（分数：1.00）A.合同价格应为总额投标金额，并应当按照合同进行调整B.合同价格应为总额中标金额，不得进行调整C.除“因法律改变的调整”规定外，合同价格不应因任何税费、关税和费用进行调整，而该税费、关税和费用是承包商应支付的D.资料表中列出的工程量应作为要求承包商完成的正确的工程量E.资料表中可能列出的任何工程量或者价格数据，不用于除资料表中注明的用途以外
29、其他目的78.设备工程设计合同中，设计人的义务有( )。（分数：2.00）A.交付设备B.接受设备检验C.设备工程的设计如果在可能的范围内进行必要修改，应由设计人承担。设计人不能拒绝委托人的修改要求D.设计资料及文件中的设备，设计人只能注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商E.设计人对所承担设计任务的设备工程应依照合同规定配合安装调试或者进行安装前技术交底，解决装配中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加工程竣工验收79.设备形成过程中，监理单位的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.协助业主选择设备形成各阶段的承包人B.协助业主进行合同谈判及签订合同C.
30、与分承包人签订合同D.处理违约和索赔E.对各阶段的合同进行管理80.设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括( )。（分数：2.00）A.说服协调各方B.提供全面服务C.寻求仲裁帮助D.完善合同条款E.加强监督管理81.同时履行抗辩权的适用条件为( )。（分数：2.00）A.由同一双务合同互负债务B.在合同中未约定履行顺序C.当事人另一方未履行债务D.只能用于金钱债务E.对方的对待给付是可能履行的义务82.下列就代理制度中有关民事责任的规定，说法正确的有( )。（分数：1.00）A.委托书授权不明的，被代理人应向第三人承担民事责任，代理人负连带责任B.代理人不履行职责给被代理人造成损害的
31、，代理人承担民事责任C.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人单独承担民事责任D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任E.第三人明知代理人超越代理权限仍与其订立合同，损害被代理人的利益的，由被代理人和代理人负连带责任83.以下关于要约生效的表述不正确的是( )。（分数：2.00）A.要约自要约人发出要约时生效B.要约自到达受要约人时生效C.要约自受要约人发出承诺时生效D.以上都不对E.要约自承诺到达要约人时生效84.诉讼时效的特征有( )。（分数：2.00）A.诉讼时效属于消灭时效B.诉讼时效届满不消灭实体权利C.诉讼时效属于强制性的规定D.诉讼
32、时效不会失效E.诉讼时效是法定代理的结果85.目前在国际上，比较提倡由业主去保险，因为由各个承包商去分别投保的缺点有( )。（分数：2.00）A.各个承包商投保保单包括的范围不统一，既可能重复，又可能漏保B.保险金大幅度增加C.分散投保时，各承包商缺乏讨价还价能力，因而就可能接受比较高的免赔额D.如果对方比较有经验时，可能导致较高的报价E.业主不能控制索赔86.合同转让中债权不转让包括( )。（分数：2.00）A.根据合同性质不得转让B.根据当事人约定不得转让C.依照法律规定不得转让D.依据合同形式不得转让E.依据合同目的不得转让87.下列属于合同文件中一般包括的内容有( )。（分数：2.00
33、）A.合同协议书B.中标函C.投标函D.保险文件E.本合同条件88.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。（分数：2.00）A.不可抗力B.工程量增加C.承包商基础施工超挖D.工程师延误提供所需指令E.设计变更89.以下关于不可抗力的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.抗力事件发生在合同生效之B.不可抗力事件是不可避免、不能克服的C.不可抗力事件是非由任何一方的过失行为引起的客观事件D.不可避免、不能克服的自然事件是不可抗力事件90.订立设备工程监理服务合同时，建设项目应当具备的合法条件的主要内容有( )。（分数：2.00）A.项目建设可以根据
34、实际情况进行B.业主需要不断提高自身的水平C.业主应当具有合法的资格D.项目建设的开展应进行提前招标E.项目建设的开展应符合既定程序91.下列叙述中正确的是( )。（分数：2.00）A.业主和监理单位签订的合同是设备合同B.业主和承包人签订的合同是设备合同C.业主和监理单位签订的合同是设备委托监理合同D.设备委托监理合同是设备监理工程师对设备合同管理的依据之一E.设备委托监理合同对设备合同没有任何影响92.澄清对图纸错误的处理情况有( )。（分数：2.00）A.对图纸的理解模糊，不了解设计者的真实意图，或者图纸看不清楚等情况，发出澄清申请，由设计方给出答复，说明图纸没有错误，并给予解答，这种澄
35、清不会引起图纸的变更B.当承包商发现设计有误，工艺性很差无法实施，经设计方与承包商共同协商，按协商的结果修改图纸或升版C.对于设计图纸的一点小错误，无需进行澄清D.澄清图纸的设计错误后，不需要相应的补救措施E.澄清图纸的设计错误，图纸中的错误由工程师研究解决93.履约担保的要求是( )。（分数：2.00）A.担保人应是雇主批准的国家(或其他司法管辖区)的实体B.保证的金额和币种应符合投标书附录的规定C.履约担保的有效期由业主自由确定D.履约担保的有效期为自提交之日起至完成任何缺陷修补时止E.承包商可以任意选择担保人94.当谈判陷入僵局时，一般采用( )方法，引导谈判顺利进行。（分数：2.00）
36、A.休会策略B.假设条件策略C.主动出击策略D.私下个别接触策略E.声东击西策略95.委托代理合同是委托合同的一种，但两者之间存在一定的区别，主要表现为( )。（分数：2.00）A.委托合同是产生委托代理的基本条件，但两者是相互独立的B.委托代理合同生效于委托人与受托人双方意思表示一致C.委托合同生效于委托人单方授权行为D.委托合同的受托人可以以委托人名义，也可以以自己的名义向第三人实施法律行为，而代理人只能以被代理人名义向第三人实施法律行为E.委托合同比代理合同所涉及的事项范围要广泛96.下列属于招标公告的内容是( )。（分数：2.00）A.招标单位名称B.建设项目资金来源C.购买资格预审文
37、件的有关事项D.资格预审须知E.招标须知97.当事人提出证据证明裁决有下列情形的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决( )。（分数：2.00）A.裁决所根据的证据是伪造的B.仲裁庭的组成成员结构不合理的C.没有仲裁协议的D.仲裁员在仲裁该案时意思表示不够明确的E.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的98.设备监理工程师可以指派助理协助进行( )工作。（分数：2.00）A.到设备制造厂家监督工程设备的用料和加工制造过程B.计量完工的工程C.检查承包商负责的环保措施D.到预制构件加工厂监督，保证加工质量E.处理夜间和公休日工作问题99.融资租赁合同按其业务方式，可分为( )。（分
38、数：2.00）A.直接租赁的融资租赁合同B.回租C.转租赁D.实物租赁E.衡平租赁100.下列有关试验的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.为有效进行合同规定的试验，承包商应提供所需的所有仪器、帮助、文件和其他资料、电力、装备，燃料消耗品、工具、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的人员B.对任何生产设备、材料和工程其他部分进行规定的试验，其时间和地点，应由承包商与雇主商定C.根据通用条件“变更和调整”条款的规定，雇主可以改变进行规定试验的位置或细节，或指示承包商进行附加试验。如果这些变更或附加的试验表明，经过试验的生产设备、材料、或工艺不符合合同要求，不管合同有何其他规定，承包商应负担进
39、行本项变更的费用D.如果由于雇主的原因，致使承包商遭受工期延误和(或)费用损失，承包商应向雇主发出通知，并有权按照合同“承包商索赔”条款的规定，要求对该项延误给予延长期和(或)将费用及合理利润加入合同价格予以支付E.雇主应至少提前 48小时将参加试验的意图通知承包商。如果雇主没有在商定的时间和地点参加试验，除非雇主另有指示，承包商可以自行进行试验，其试验应被视为是在雇主在场情况下进行的设备监理合同管理-10 答案解析(总分：135.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.当争端裁决委员会由 3名成员组成时，应由哪位成员担任主席( )。A雇主提名的成员 B
40、承包商提名的成员C双方共同指定的成员D双方与已经批准的两位成员共同协商任命的成员（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：2.招标投标法规定，投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在( )中载明。A招标公告 B招标文件 C投标文件 D合同协议书（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.承包商应于( )前，将其任命的承包商代表的姓名以及详细资料提交工程师，以取得工程师的同意。A评标日期 B签订合同书日期 C开工日期 D竣工日期（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。A按合同约定违约金要求对方赔偿B按实
41、际损失加上违约金要求对方赔偿C在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金D请求法院增加超过违约金部分损失（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：5.设计、承包商文件、施工和竣工工程，均应符合( )建筑、施工与环境方面的法律、适用于工程将生产的产品的法律，以及雇主要求中提出的适用于工程或适用法律规定的其他标准。A国际标准 B工程所在国的技术标准C行业标准 D国家标准和行业标准（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.设备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以( )的形式产生一定的法律关系。A口头约定 B书面文件通知C设备监理师指定 D签订委托合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7
42、.FIDIC条款中，预付款又称( )。A交付预付款 B动用预付款 C动员预付款 D开工预付款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.( )，是指承诺人主观上欲阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。A承诺的超期 B承诺的迟延 C承诺的失效 D承诺的撤回（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 合同法规定：“承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。”承诺可以撤回；但不能因承诺的撤回而损害要约人的利益，因此，承诺的撤回应当符合法律规定。9.有下列( )情形之一的，委托代理终止。代理期间届满或者代理事务完成；被代理人取消委托或者代理人辞去委托
43、；代理人失踪；代理人丧失民事行为能力；作为被代理人或者代理人的法人终止。A B C D（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 此外还有代理人死亡委托代理方终止。10.承诺生效的时间为( )。A要约人作出承诺时 B要约人了解承诺时C要约人被受要约人起诉时 D该承诺到达要约人时（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 合同法规定“承诺要达到要约人时生效。”“承诺生效时合同成立。”11.合同法规定，当事人在合同中约定违约金的，一方违约后，( )。A无论何种情况均如数支付约定的违约金B约定的违约金低于定金的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C约定的违约金过分高于损失的，当事人才能
44、请求人民法院或仲裁机构予以增加D约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.雇主应对雇主要求中的( )部分，以及由(或代表)雇主提供的下列数据和资料的正确性负责。在合同中规定的由雇主负责的、或不可变的部分、数据和资料；对工程或其他任何部分的预期目的的说明；对竣工工程的试验和性能的标准；除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料。A B C D（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 雇主应对所述的数据和资料的正确性负责。13.( )，是指委托监理合同当事人业主(委托人、采购人)和监理单位(监理人)之间
45、，依据法律和委托监理合同以及相关合同，委托实施监理服务，履行职责，行使权力和依法承担责任的权利义务关系。A设备合同关系 B设备委托合同关系C委托监理人和监理单位的关系 D设备委托监理合同关系（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 设备委托监理合同关系，是指委托监理合同当事人业主(委托人、采购人)和监理单位(监理人)之间，依据法律和委托监理合同以及相关合同，委托实施监理服务，履行职责，行使权力和依法承担责任的权利义务关系。委托监理合同的当事人是委托人和监理人。监理人依据法律和委托人的授权对被监理人承包人，设备供应人履行职责，行使权力，依法承担监理责任。监理人与被监理人之间不得存在任何经济
46、利益关系。当发包人、采购人与承包人、设备供应人发生纠纷，进入仲裁或诉讼程序时，监理人是居于证人的法律地位。此外，应当明确的是： 当发包人、采购人在招标过程中，委托监理单位代理招标时，发包人、采购人与监理单位之间因签订代理合同而产生代理法律关系。14.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起( )日内，向有关行政监督部门提交书面报告。A10 B15 C20 D30（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.履行期限不明确的，债务人可以( )履行。A按时 B随时 C立即 D强制（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )处理。A返还财产 B
47、赔偿损失C作价补偿 D追缴财产，收归国有（分数：1.00）A.B.C. D.解析：17.如果雇主拟替换工程师，则应当在预计替换的日期之前的( )天，将打算任用的工程师的名称、地址和相关经验告知承包商。A35 B42 C38 D53（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.合同无效、被撤销或者终止时，下列说法正确的是( )。A不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力B影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力C只影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力D部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 法律规定：“无
48、效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效；合同无效、被撤销或者终止时，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。”根据此条规定，合同中关于解决争议的方法条款的效力具有相对独立性，田此，不受合同无效、变更或者终止的影响。19.( )，是指由雇主任命并在投标书附录中指名，为了实施合同担任工程师的人员，或者根据合同规定由雇主任命并通知承包商的其他人员。A工程师 B承包商 C运营商 D监理师（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 虽然工程师不是合同当事人，但必须按照合同履行职责，他是业主与承包商之间联系的重要纽带。20.谈判的议程安排一般是由( )一方提出，征求谈判对象的意见后确定的A业主 B投标者 C监理工程师 D政府相关部门（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 谈判的议程安排一般是由业主一方提出，征求投标者的意见后确定的。根据拟讨论的问题来安排议程可以避免遗漏要谈判的主要问题。21.设备
