1、设备监理合同管理-13 及答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.( )也叫成本加酬金合同，指业主在支付工程实际成本后，再按事先约定的方式支付给承包人管理费用及利润(酬金)。这种合同方式灵活机动，应用巧妙的话，可起到非常好的激励作用。A总价合同 B单价合同 C成本补偿合同 D百分比合同（分数：1.00）A.B.C.D.2.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。A物 B智力成果 C行为 D财产（分数：1.00）A.B.C.D.3.出现( )情况，设备供货方应承担违约责任。A未通知而提前交货 B未提交保修单C未交付定金 D未履行担
2、保（分数：1.00）A.B.C.D.4.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )。A返还财产 B赔偿损失C作价补偿 D迫缴财产，收归国有（分数：1.00）A.B.C.D.5.关于合同转让，下列说法错误的是( )。A转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B合同的转让可以从中牟利C一般采用书面形式签订转让合同D可以将权利和义务一并转让（分数：1.00）A.B.C.D.6.甲乙双方订立了一份标的额 100 万元的设备采购合同，双方一致同意采用定金担保方式，则该合同的定金数额不得( )。A低于 20 万元 B超出 20 万元 C低于 2 万元 D超出 10 万元（分数：1.00）A.B.C.D.7.
3、因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。A指数法 B系数法 C公式法 D比例法（分数：1.00）A.B.C.D.8.关于合同变更下列说法错误的是( )。A协商一致是必要条件 B仅指合同内容的变更C一定条件下可变更主体 D合同的变更一般不涉及已履行的内容（分数：1.00）A.B.C.D.9.( )，是指招标人将投标人的投标书启封揭晓的活动。A开标 B评标 C中标 D分包（分数：1.00）A.B.C.D.10.甲公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。A应当由甲公司承担清偿责
4、任 B应当由乙公司承担清偿责任C应当由甲公司和乙公司承担连带责任 D甲公司和乙公司均不再承担清偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.11.( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的法律形成。A保证 B留置 C质押 D抵押（分数：1.00）A.B.C.D.12.依据委托监理合同，监理单位有权( )。A制定设备设计标准 B自主任命和更换总监理工程师C决定延长工期 D自主处理委托权限内的事务（分数：1.00）A.B.C.D.13.经( )同意，可以由两个以上的承揽人共同完成定作人交付的工作。A招标人 B定作人 C承揽人 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.1
5、4.合同谈判是一门综合的艺术，需要经验和讲求技巧。在合同谈判中投标者往往处于( )，因此除了做好谈判的准备外，更需要在谈判过程中确定和掌握自己一方的谈判策略和技巧，抓住重点问题，适时地控制谈判气氛，掌握谈判局势，以便最终实现谈判目标。A防守的上风位 B防守的下风位 C进攻的上风位 D进攻的下风位（分数：1.00）A.B.C.D.15.根据作品的表现形式不同，著作权法保护的作品主要有( )。文字作品；口述作品；音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；美术、建筑作品；摄影作品A B C D（分数：1.00）A.B.C.D.16.下列说法不正确的是( )。A表现代理制度是为保障善意相对人的利益而设立的
6、一项法律制度B物权是对世权。在物权关系中，物权的权利人是特定的，义务人是不特定的C无权代理人实施无权代理行为后，相对人也享有一定的权利，即催告权和撤销权D“被代理人”的拒绝权，是指“代理人”为了维护自身的合法权益，对无权代理行为及其产生的法律后果，享有拒绝的权利（分数：1.00）A.B.C.D.17.设备委托监理合同中，监理单位的权利包括( )。A索赔 B处理索赔 C检验施工质量 D检查施工进度（分数：1.00）A.B.C.D.18.根据合同中某些条款，可以推出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。A标准条款 B补偿条款 C默示条款 D索赔条款（分数：1.00
7、）A.B.C.D.19.保险合同的( )，是指与保险合同的人订立或履行有一定辅助关系的人，一般是指保险代理人、保险经纪人和保险公证人。A当事人 B关系人 C中间人 D委托人（分数：1.00）A.B.C.D.20.( )是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。A风险评估 B风险控制 C风险辨识 D风险因素（分数：1.00）A.B.C.D.21.以下事由不能引起诉讼时效中断的是( )。A提起诉讼B当事人一方提出要求C一方同意履行义务D诉讼时效期间的最后 s 个月内，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权（分数：1.00
8、）A.B.C.D.22.设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不包括( )等。A争议的解决方式 B评标委员会的人员组成 C主要技术性能数据 D推荐的中标候选人（分数：1.00）A.B.C.D.23.保险的目的是( )。A分散风险 B回避风险 C避免风险 D获得保费（分数：1.00）A.B.C.D.24.关于仲裁协议的作用，说法错误的是( )。A合同当事人不受仲裁协议的约束 B是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C排除了法院对纠纷的管辖权 D仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.25.根据索赔目的的不同，可分为( )。A时间索赔和工期索赔 B费用索赔和
9、工期索赔C工期索赔和管理索赔 D管理索赔和费用索赔（分数：1.00）A.B.C.D.26.招标投标法规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截至之日止，最短不得少于( )日。A15 B20 C28 D30（分数：1.00）A.B.C.D.27.设备工程安装调试合同中，代表发包人进行管理的是( )。A业主 B承包人 C监理工程师 D设备监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.28.在设备监理合同法律关系的构成要素中，客体是指( )。A监理公司 B项目法人 C智力成果 D行为（分数：1.00）A.B.C.D.29.依据委托合同，检查受托人的工作情况是委托人的(
10、 )。A权利 B权力 C义务 D责任（分数：1.00）A.B.C.D.30.监理合同中惯常名词和用语，除了上下文另有规定外，还有其他含义，下列含义有误的一项是( )。A“项目”是指协议书所约定的实施监理的设备工程项目B“被代理人”是指协议书所指的委托监理服务的一方C“监理人”是指合同书所指的接受委托提供监理服务的一方D“项目监理机构”是指监理人委派具体负责约定项目的监理服务、履行合同的组织（分数：1.00）A.B.C.D.31.委托监理合同的通用条件是( )。A标准条件 B附加条件 C专用条件 D补充条件（分数：1.00）A.B.C.D.32.正常的监理酬金的构成不包括( )。A全部成本 B合
11、理的利润 C税金 D其他收入（分数：1.00）A.B.C.D.33.正常的监理酬金的构成不包括( )。A全部成本 B合理的利润 C税金 D其他收入（分数：1.00）A.B.C.D.34.裁决委员会应在收到提交的争议文件后( )天内做出合理的裁决。A28 B48 C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D.35.发现设计错误，设计人应对设计资料及文件中出现的( )负责修改或补充。A缺陷和内容 B不足和错误 C遗漏或错误 D遗漏和不足（分数：1.00）A.B.C.D.36.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。A中标文件规定
12、 B书面函件 C招标人口头解释 D招标文件规定（分数：1.00）A.B.C.D.37.关于其他不合理预见的风险说法错误的是( )。A可能包括由于费率的变化导致的外币支付部分B法令、政策变化对工程成本的影响C业主应承担费率变化对其不利时对工程总造价产生影响的风险D若合同规定按支付日当地中央银行颁布的费率为标准，则支付时需随费率的市场浮动进行换算（分数：1.00）A.B.C.D.38.确定由承包商向雇主应付的金额，经承包商同意之日起( )天内，承包商未予以支付时，雇主可以根据履约担保获得相应款额。A28 B35 C42 D49（分数：1.00）A.B.C.D.39.当双方各抒己见、互不妥协，如果谈
13、判会议继续进行，往往是徒劳无益，谈判人员经常使用的基本策略是( )。A重新商定策略 B延长时间策略 C声东击西策略 D休会策略（分数：1.00）A.B.C.D.40.工程达到基本竣工的要求，必须能( )。A按照预定的目的交给业主占用或使用 B扫尾工作C清理施工现场 D某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工（分数：1.00）A.B.C.D.41.承包商应在收到中标函( )天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。A14 B28 C35 D42（分数：1.00）A.B.C.D.42.委托人应向监理人免费提供监理工作所需要的有关( )的合同文本、资料、图纸和数据等文件资料。A约定项目 B法律条款
14、C法律法规 D合作章程（分数：1.00）A.B.C.D.43.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。A不再负责处理有关设计问题B仍应无偿负责处理有关设计问题C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.44.依据委托合同，检查受托人的工作情况是委托人的( )。A权利 B权力 C义务 D责任（分数：1.00）A.B.C.D.45.委托人需要设计人员配合加工订货时，设计人应( )返还定金。A折半 B三倍 C双倍 D原数（分数：1
15、.00）A.B.C.D.46.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。A3 万元B5 万元C7 万元D10 万元（分数：1.00）A.B.C.D.47.监理合同中授予监理人的权限，在执行过程中可通过( )予以扩大和缩小。A协商 B申请报告 C书面附加协议 D变更申请（分数：1.00）A.B.C.D.48.为实现设备工程经济发展和促进社会进步的统一，( )必须学会正确运用合同管理制的手段，为推行项目法人责任制服务。A设备工程管理者 B设备监理工程师C设备工程师 D设备监理
16、工程师助理（分数：1.00）A.B.C.D.49.业主与设备监理工程师之间的关系，是( )。A委托与被委托的合同关系 B仅有工作关系没有合同关系C买卖服务的买卖合同关系 D劳务分包合同关系（分数：1.00）A.B.C.D.50.建筑工程一切险的保险期限( )开始。A自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B自工地动工C自主要材料、设备运抵工地D保险公司中约定日期（分数：1.00）A.B.C.D.51.投标文件所附的合同文本及其他技术商务文件一般在投标阶段都已经多次研究，双方都比较熟悉，而合同补遗是在合同谈判后根据谈判结果形成的，而且按惯例合同补遗( )其他文件。A优先于 B等同于 C包
17、括 D低于（分数：1.00）A.B.C.D.52.债权人( )，是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使其债权的权利。A提存权 B撤销权 C代位权 D代理权（分数：1.00）A.B.C.D.53.工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括( )。A承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现B承包商务阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现C承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰D计划实施工程的总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致（分数：1.00）A.B.C.D.54.招标投标法规定，( )认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投
18、标。A招标人经审查 B招标代理机构经评审C评标委员会经评审 D有关行政监督部门经审查（分数：1.00）A.B.C.D.55.( )是工程项目的核心部分，设备监理工程师的首要任务就是全力以赴地做好设备合同管理工作。A设备 B合同 C设备合同 D合同管理（分数：1.00）A.B.C.D.56.建设工程委托监理合同规定，( )不属于委托人的权利。A选定工程总承包人B要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告C选择工程分包人的认可权D调换总监理工程师的最终认可权（分数：1.00）A.B.C.D.57.下列属于设备监理工程师处理索赔权限的选项是( )。A索赔理由质疑、否认权 B在授权范围内，签
19、发付款证书权C索赔处理建议权，火灾授权范围内的决定权 D索赔认可权（分数：1.00）A.B.C.D.58.不安抗辩权是指按照合同规定( )享有的中止履行义务的权利。A先履行义务方 B后履行义务方 C合同当事人双方 D合同担保人（分数：1.00）A.B.C.D.59.( )广泛用于一般性计划和可行性研究、设计、详细设计和施工监理等咨询活动。A设备维修合同 B施工监理合同 C百分比合同 D单价合同（分数：1.00）A.B.C.D.60.某建筑工程施工合同中，按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明且未达成补充协议，则应( )。A按照订立合同时，承包人所在地的市场价格
20、支付B按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算C按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算D按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：40，分数：70.00)61.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更( )。（分数：2.00）A.须经工程师同意B.不须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.的费用由承包人承担 E发62.同时履行抗辩权的适用条件为( )。（分数：2.00）A.由同一双务合同互负债务B.在合同中未约定履行顺序C.当事人另一方未履行债务D.只能用于金钱债务E.对方的对待给付是可能履行的义务
21、63.设备采购招标中投标人提交的“投标的法律文书文件”包括( )。（分数：1.00）A.投标人承诺函B.投标人法定代表人的授权书C.合同条款D.投标人资格、资信证明文件E.投标保函64.导致合同的权利义务关系中止的情形包括( )。（分数：2.00）A.债务已按约定履行B.合同解除C.合同中止D.债务人依法将标的物提存E.合同撤销65.当事人可以解除合同的情形有( )。（分数：2.00）A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满之前明确表示不履行主要债务C.在履行期限届满之前暗示不履行主要债务D.当事人一方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的E.当事人一方迟延履行主要债务，经
22、催告后在合理期限内仍未履行66.下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。（分数：2.00）A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额E.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准67.设备合同履约过程中，业主方的风险管理措施有( )。（分数：1.00）A.风险预防B.风险评估C.风险辨识D.风险自留E.风险转移68.下列关于监理报酬的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理报酬按照监理合同约定的方法计算，委托人按约定的时间、金额等支付B.监理
23、人由于非自己的原因致使暂停或终止监理服务，应当立即通知委托人；其恢复服务的工作和善后工作应视为额外服务，委托人应支付给监理人额外服务的报酬C.委托人可以根据监理人的工作情况，进行奖励。具体内容由双方在专用条件中规定D.监理报酬是委托人按照设备工程监理服务合同约定支付给监理人的监理服务费E.监理人及其人员不得接受与监理项目有关的或与其承担义务的承约人有关的任何其他报酬和非直接支付的财产和利益69.设备监理工程师的合同管理工作主要包括( )。（分数：2.00）A.协助业主编制合同文件B.确保合同履行过程中的有关信息畅通C.根据自己的意志处理合同履行中的各种事宜D.做好设备合同的结算和清理事宜E.处
24、理好违约、索赔及争议处理等有关事宜70.设备采购合同条款的主要内容有( )。（分数：2.00）A.雇主、承包商的管理模式与方法B.缺陷责任、索赔、争端和仲裁的相关规定C.质量要求的技术标准、供货方对质量负责的条件和期限D.产品名称、商标、型号、生产厂家、订购数量、合同金额、供货时间及每次供货数量E.交(提)货地点、方式71.FIDIC生产设备和设计施工合同条件规定，不可抗力的构成条件包括( )。（分数：1.00）A.一方不可预见B.一方无法控制C.该方在签订合同前无法对其进行合理准备D.不能主要归因于另一方E.发生后，该方无法合理回避或者克服72.关于合同撤销权说法正确的是( )。（分数：2.
25、00）A.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题B.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起 1 年未行使撤销权，该权消灭C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权D.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提E.合同撤销的后果与合同无效的后果不同73.若承包商未能在要求的 21 天内进行竣工试验，而雇主人员着手自行实施试验，那么( )。（分数：2.00）A.风险和费用由承包商承担B.风险和费用由雇主承担C.竣工试验应视为是承包商在场的情况下进行的D.承包商可以要求针对试验结果重新检验E.试验结果应被认为是准确的74.工程和承包商设备的保险可以不包括的是( )。（
26、分数：2.00）A.由于其本身设计、材料或工艺缺陷造成的处于有缺陷状况的工程部分B.为复原因设计、材料或工艺缺陷造成的其他处于有缺陷状况的工程部分，而遭受损失或损害的某一工程部分C.由于不可抗力造成的处于有缺陷状况的工程部分D.在工程所在国的货物E.雇主已经接受的工程部分，但承包商对其损失或损害应负责任的除外75.按照我国合同法的规定，当事人行使不安抗辩权的条件有( )。（分数：1.00）A.对方损害社会公共利益B.对方转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.对方丧失商业信誉D.对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情况E.对方经营状况严重恶化76.按照我国合同法的规定，当事人就有关合同价款或者报
27、酬约定不明确又不能达成协议时( )。（分数：1.00）A.按照订立合同时的市场价格履行B.按照履行合同时履行地点的市场价格履行C.按照订立合同时履行地市场价格履行D.依法应当执行政府指导价的，按照规定执行E.依法应当执行政府定价的，按照规定执行77.通常设备监理工程师可以以( )为理由，反驳承包商的索赔。（分数：1.00）A.其他承包商的过错B.索赔事项属于业主的风险C.索赔法律依据不足D.索赔事实依据不足E.承包商未在合理期限内提出索赔78.( )是设备工程合同索赔依据的特征。（分数：2.00）A.索赔依据具有真实性B.索赔依据具有完备性C.索赔依据具有道德性D.索赔依据具有合法性E.索赔依
28、据具有制约性79.在设备监理合同中，设备监理单位的义务包括( )。（分数：1.00）A.保证设备质量B.不得泄露设备技术资料和有关商业秘密C.提供与其水平相适应的咨询意见D.发布开工停工令E.不得接受被监理单位的津贴80.关于监理履行合同的监督控制说法正确的是( )。（分数：2.00）A.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先得到委托人的认可B.监理人调换总监理工程师时，必须经委托人同意C.监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告D.合同专用条款或监理人的投标书中，应明确总监理工程师、监理机构派驻现场人员E.委托人可以按规定要求监理人对重大问题提交专项报告81.监理报酬包括( )。（分数：2
29、.00）A.正常服务报酬B.额外服务报酬C.附加服务报酬D.多余生产利润E.企业生产报酬82.要约的法律特征有( )。（分数：2.00）A.要约是特定的合同当事人一方的意思表示B.要约的内容必须具体、确定C.要约必须以要约人与他人订立合同为目的D.要约通过谈判进行E.经受要约人承诺，要约人即受要约的约束83.在开始谈判之前设备监理工程师应协助业主做好的工作有( )。（分数：2.00）A.谈判的物质准备B.组建谈判小组C.谈判的议程安排D.谈判的心理准备E.事先了解谈判对于84.谈判能否成功，在一定程度上决定于准备阶段的筹划与安排。谈判准备阶段的工作内容包括( )。（分数：2.00）A.收集信息
30、，研究谈判可行性；了解谈判对手B.确定谈判目标；确定谈判人选C.编制谈判计划；拟定谈判议程D.一方报价，另一方还价E.介绍双方人员，互相传达问候85.设备监理工程师的合同管理工作主要包括( )。（分数：2.00）A.协助业主编制合同文件B.确保合同履行过程中的有关信息畅通C.根据自己的意志处理合同履行中的各种事宜D.做好设备合同的结算和清理事宜E.处理好违约、索赔及争议处理等有关事宜86.招标文件中技术规范通常包括( )。（分数：2.00）A.设计和运行条件B.合同条款C.监造(检验)和性能验收试验D.设备的名称、规格、数量E.设计与供货界限及接口规则87.( )为委托人的义务。（分数：2.0
31、0）A.保护设计人知识产权B.支付合同定金C.支付设计费及相关费用D.提供安全培训E.提供技术支持88.设备监理工程师的合同管理工作主要包括( )。（分数：2.00）A.协助业主编制合同文件B.确保合同履行过程中的有关信息畅通C.根据自己的意志处理合同履行中的各种事宜D.做好设备合同的结算和清理事宜E.处理好违约、索赔及争议处理等有关事宜89.设备监理单位的义务包括( )。（分数：1.00）A.保证设备质量B.不得泄露设备技术资料和有关商业秘密C.加实向业主报告出现的事故D.仲裁业主与被监理单位的合同争端，公正维护业主和被监理方的合法利益E.不得接受被监理单位的津贴90.澄清过程中对图纸错误的
32、处理情况有( )。（分数：2.00）A.对图纸的理解模糊，不了解设计者的真实意图，或者图纸看不清楚等情况，发出澄清申请，由设计方给出答复，说明图纸没有错误，并给予解答，这种澄清不会引起图纸的变更B.当承包商发现设计有误，工艺性很差无法实施，经设计方与承包商共同协商，按协商的结果修改图纸或升版C.对于设计图纸的一点小错误，无需进行澄清D.澄清图纸的设计错误后，不需要相应的补救措施E.澄清图纸的设计错误，图纸中的错误由工程师研究解决91.根据我国合同法，合同订立的必经程序有( )。（分数：1.00）A.要约B.要约再要约C.承诺D.公证E.签订书面合同92.以下情况诉讼时效期间为一年的有( )。（
33、分数：2.00）A.身体受到伤害要求赔偿的B.财产受到损害要求赔偿的C.出售质量不合格商品未声明的D.延付或者拒付租金的E.寄存财务被丢失或损毁的93.设备形成过程中，业主的主要工作内容包括( )。（分数：2.00）A.可行性研究B.立项审批C.竣工验收D.处理违约E.提供设备工程进度实施计划94.诉讼时效的特征有( )。（分数：2.00）A.诉讼时效不受法律保护B.诉讼时效不具备实体效力C.诉讼时效具有强制性D.诉讼时效属于消灭时效E.届满不消灭实体权利，也不消灭诉权95.新黄皮书规定，承包商关于承包商文件应承担的义务是( )。（分数：2.00）A.工程师在审核期内指出的不符合合同规定的承包
34、商文件，应由代理商承担费用修正、重新提交，并审核B.承包商应编制所有承包商文件C.雇主人员有权对承包商文件的编制进行检查D.承包商应进行工程的设计并对其负责E.工程师应编制所有承包商文件96.下列关于工程勘察任务的范围，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.包括自然条件观测B.包括地形图勘绘C.包括资源探测D.不包括模型试验和环境评价E.包括地下已有埋藏物的具体位置分布图97.当雇主发出的终止通知生效后，下列关于雇主办理终止后的付款说法正确的是( )。（分数：2.00）A.按照“雇主的索赔”的规定进行B.按照“最终付款”的规定进行C.不再向承包商支付任何款项D.在收回任何此类损失、损害赔偿
35、费和额外费用后，雇主应将任何余额支付给承包商E.在确定雇主花费的所有其他费用前，暂不向承包商支付进一步的款项98.在谈判期间，采用声东击西策略的目的在于( )。（分数：1.00）A.缓和谈判气氛，增加解决问题的方案B.分散对方的注意力，转移对方的视线C.在本方不重要的问题作出让步，造成对方心理上的满足D.给对方造成压力，通过让步达成协议E.以其人之道，还治其人之身99.关于法人民事权利能力和民事行为能力说法正确的有( )。（分数：2.00）A.法人无民事权利能力和民事行为能力B.法人有民事权利能力和民事行为能力C.法人的民事权利能力和民事行为能力同时产生、同时消灭D.法人的民事权利能力和民事行
36、为能力的范围是一致的E.法人的民事权利能力先于民事行为能力产生100.如果雇主由于自身原因不能在规定的时间内供给承包商进入和占用的权利，那么承包商有权( )。（分数：2.00）A.要求工期延长B.要求因此增加的费用C.要求合理的利润D.要求费用但不能要求工期E.要求工期但不能要求费用设备监理合同管理-13 答案解析(总分：130.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.( )也叫成本加酬金合同，指业主在支付工程实际成本后，再按事先约定的方式支付给承包人管理费用及利润(酬金)。这种合同方式灵活机动，应用巧妙的话，可起到非常好的激励作用。A总价合同 B单价合
37、同 C成本补偿合同 D百分比合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 成本补偿合同可分为以下几种：成本加固定酬金合同。这是根据双方协议，工程无论成本多少，其承包商的人工、材料、机械等直接费全部按实报销，然后再给予承包商一笔固定的费用，作为承包商的酬金。成本加定比费用合同，即承包商的酬金以完成的工作量为计算基数，按协议比例提取酬金的合同。成本加目标奖金合同，即在成本费用之外，发包人制定若干目标(如成本目标、质量目标、工期目标)，若承包商实现目标，则按规定支付奖金报酬的合同。最大成本加费用合同，即双方协议一个最大的成本加固定酬金金额合同。并规定，当实际费用超过合同规定后，多余部分由承包人
38、自理；当实际成本低于合同赞用时，除付给承包人报酬外，多余部分由发包人与承包人分享。2.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。A物 B智力成果 C行为 D财产（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.出现( )情况，设备供货方应承担违约责任。A未通知而提前交货 B未提交保修单C未交付定金 D未履行担保（分数：1.00）A. B.C.D.解析：4.建筑工程合同如果无效，一般应采取( )。A返还财产 B赔偿损失C作价补偿 D迫缴财产，收归国有（分数：1.00）A.B.C. D.解析：5.关于合同转让，下列说法错误的是( )。A转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B合同的转让可以从中牟利
39、C一般采用书面形式签订转让合同D可以将权利和义务一并转让（分数：1.00）A.B. C.D.解析：6.甲乙双方订立了一份标的额 100 万元的设备采购合同，双方一致同意采用定金担保方式，则该合同的定金数额不得( )。A低于 20 万元 B超出 20 万元 C低于 2 万元 D超出 10 万元（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.因物价浮动对合同价格的调整的方法，通用条款内规定为( )。A指数法 B系数法 C公式法 D比例法（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.关于合同变更下列说法错误的是( )。A协商一致是必要条件 B仅指合同内容的变更C一定条件下可变更主体 D合同的变更一般不
40、涉及已履行的内容（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 合同变更，是指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议。合同变更时，当事人应当通过协商，对原合同的部分内容条款作出修改、补充或增加新的条款。例如，对原合同中规定的标的的数量、质量、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等作出变更。当事人对合同内容变更取得一致意见时方为有效。合同法规定：“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记手续的，依照其规定。”法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。因此，当事人变更
41、有关合同时，必须按照规定办理批准、登记手续，否则合同之变更不发生效力。“当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。”9.( )，是指招标人将投标人的投标书启封揭晓的活动。A开标 B评标 C中标 D分包（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 开标时间应当在招标文件中确定，以便投标人准时出席开标会。在特殊情况下，可以暂缓或者推迟开标时间，如招标文件发售后对原招标文件做了变更或者补充；开标前，发现有足以影响采购公正性的违法或者不正当行为；招标人接到质疑或者诉讼；出现突发事故等等。10.甲公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的
42、清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。A应当由甲公司承担清偿责任 B应当由乙公司承担清偿责任C应当由甲公司和乙公司承担连带责任 D甲公司和乙公司均不再承担清偿责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：11.( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的法律形成。A保证 B留置 C质押 D抵押（分数：1.00）A.B.C. D.解析：12.依据委托监理合同，监理单位有权( )。A制定设备设计标准 B自主任命和更换总监理工程师C决定延长工期 D自主处理委托权限内的事务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：13.经( )同意，可以由两个以上的承揽人共同
43、完成定作人交付的工作。A招标人 B定作人 C承揽人 D承包人（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.合同谈判是一门综合的艺术，需要经验和讲求技巧。在合同谈判中投标者往往处于( )，因此除了做好谈判的准备外，更需要在谈判过程中确定和掌握自己一方的谈判策略和技巧，抓住重点问题，适时地控制谈判气氛，掌握谈判局势，以便最终实现谈判目标。A防守的上风位 B防守的下风位 C进攻的上风位 D进攻的下风位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.根据作品的表现形式不同，著作权法保护的作品主要有( )。文字作品；口述作品；音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品；美术、建筑作品；摄影作品A B C D
44、（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 除了以外，著作权法保护的作品还有：电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品；计算机软件；法律、行政法规规定的其他作品。16.下列说法不正确的是( )。A表现代理制度是为保障善意相对人的利益而设立的一项法律制度B物权是对世权。在物权关系中，物权的权利人是特定的，义务人是不特定的C无权代理人实施无权代理行为后，相对人也享有一定的权利，即催告权和撤销权D“被代理人”的拒绝权，是指“代理人”为了维护自身的合法权益，对无权代理行为及其产生的法律后果，享有拒绝的权利（分数：1.00）A.B.C.D.
45、解析：17.设备委托监理合同中，监理单位的权利包括( )。A索赔 B处理索赔 C检验施工质量 D检查施工进度（分数：1.00）A. B.C.D.解析：18.根据合同中某些条款，可以推出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。A标准条款 B补偿条款 C默示条款 D索赔条款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：19.保险合同的( )，是指与保险合同的人订立或履行有一定辅助关系的人，一般是指保险代理人、保险经纪人和保险公证人。A当事人 B关系人 C中间人 D委托人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.( )是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险
46、管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。A风险评估 B风险控制 C风险辨识 D风险因素（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.以下事由不能引起诉讼时效中断的是( )。A提起诉讼B当事人一方提出要求C一方同意履行义务D诉讼时效期间的最后 s 个月内，因不可抗力或其他障碍不能行使请求权（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 诉讼时效的中断，是指在诉讼时效进行中，因一定法定事由的发生，阻碍时效进行，致使以前经过的诉讼时效期间统归无效，待中断诉讼时效的事由消除后，其诉讼时效期间重新计算。我国民法通则对诉讼时效中断的事由作了如下规定：第一，提起诉讼；第
47、二，当事人一方提出要求；第三，一方同意履行义务。22.设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不包括( )等。A争议的解决方式 B评标委员会的人员组成 C主要技术性能数据 D推荐的中标候选人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：23.保险的目的是( )。A分散风险 B回避风险 C避免风险 D获得保费（分数：1.00）A. B.C.D.解析：24.关于仲裁协议的作用，说法错误的是( )。A合同当事人不受仲裁协议的约束 B是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C排除了法院对纠纷的管辖权 D仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁（分数：1.00）A. B.C.D.解析：25.根据索赔目的的
48、不同，可分为( )。A时间索赔和工期索赔 B费用索赔和工期索赔C工期索赔和管理索赔 D管理索赔和费用索赔（分数：1.00）A.B. C.D.解析：26.招标投标法规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截至之日止，最短不得少于( )日。A15 B20 C28 D30（分数：1.00）A.B. C.D.解析：27.设备工程安装调试合同中，代表发包人进行管理的是( )。A业主 B承包人 C监理工程师 D设备监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 设备监理工程师可以是发包人委派的发包人代表，也可能是监理单位委派的设备监理工程师。28.在设备监理合同法律关系的构成要素中，客体是指( )。A监理公司 B项目法人 C智力成果 D行为（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：29.依据委托合同，检查受托人的工作情况是委托人的( )。A权利 B权力 C义务 D责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：30.监
