1、建筑工程劳务承包合同发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,就_工程劳务作业承包事项协商一致,签订本劳务作业承包合同,双方共同遵照执行。一、工程概况:1工程名称:_市_区_楼_部分劳务工程。2工程地点:_。3承包方式:该工程为包工不包料(即包清工)_。4承包范围及内容:_二、工程工期1本工程的工期从_年_月_日至_年_月_日,总日历天数_天。2乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。3因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方无故窝工、返
2、工等均由乙方自行安排好工作,工期不顺延,如由此给甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。三、承包价款及支付方式1承包价款按建筑面积每平方米_元计算,总承包价款暂定为_ 元。(1)1楼:_元/=_元。 (2)2楼:_元/=_元。 (3)3楼:_元/=_元。 2承包最终价款以工程竣工决算面积为准。3支付方式:甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支付工程款,具体支付日期及数额由甲方确定,工程竣工验收合格后甲方向乙方支付的工程款应达到工程款总额的80%,剩余20%的工程款作为乙方的质保金,在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。四、工程质量标准及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须达到_。五、材料供应及
3、质量要求应由甲方所提供的材料,甲方需按进度要求保质保量供应,但乙方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划,否则由此造成的损失由乙方承担。六、双方责任和权利(一)甲方的责任和权利1甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安全交底等。2甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料。3甲方对承包工作质量、工程进度、安全生产、文明施工有监督、检查、追究乙方违约责任的权利,对违反本工程项目管理制度行为的和工程质量、安全生产达不到标准,甲方有要求乙方承担违约责任的权利,乙方如由此给甲方造成经济损失,甲方有权要求乙方予以赔偿。4乙方固定技术力量达不到合格标准,甲方有权与乙方解除本合同,并要求乙方随
4、时退场。5乙方不服从项目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、质量达不到项目部的质量工期要求,甲方有权与乙方解除本合同并要求乙方退场。6乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂直运输,由甲方无偿提供给乙方使用。乙方对甲方提供的机具应妥善保管使用,并办理领用签证手续,若丢失损坏,均由乙方照价赔偿。(二)乙方责任和权利1遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根
5、据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3乙方的技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,特殊工种必须有特种作业操作证,否则由此给甲方造成损失的应由乙方进行赔偿。4服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。5做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由
6、此引起的一切经济损失及各种罚款。6按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。7按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同、交纳社会保险并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇,出现劳务纠纷、工伤及劳动安全事故等均由乙方自行承担责任,甲方不承担任何责任。8为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。9在甲方未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。10乙方因违章操作,违章指挥造成质量事故,必须返工,其返工造成的人工、材料、机械等损失费,
7、由乙方无条件赔偿。七、违约责任:1本协议一经签约,双方须共同遵守,不得违约。任何一方无充分条件违约或毁约,支付守约方合同总价5%的违约金。2乙方应未按本合同约定按时完工的,每逾期一日按工程款总额的1%向甲方支付违约金。3乙方应严格按照合同约定的安全质量标准施工,如因质量未能达到验收标准的,乙方按承包的总面积每平米5元向甲方承担违约责任。如因质量不合格造成返工的,材料费、人工费均由乙方负责,由此给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。4乙方对施工预料应采取措施及时清底回收利用,不得浪费,否则乙方应按以上材料款的30%向甲方承担违约责任。5由于甲方原因导致乙方无法再进行施工,乙方有权要求甲方赔偿损
8、失,结算清所完成的工程费用,并退还保证金,要求退场终止合同。6因甲方材料不到位、资金不到位等原因给承包方造成经济损失的,由甲方承担相应的赔偿责任。八、争议的解决方式:甲、乙双方在履行合同过程中发生争议,可自行协商解决,协商不成的,可向该工程所在地_法院提起诉讼。九、合同的效力本合同自双方代表人签字、盖章后生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。十、未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。 甲方(签字/盖章):_代表人:_身份证号:_联系方式:_乙方:(签字/盖章):_代表人:_身份证号:_联系方式:_签订时间:_年_月_日