1、公路工程监理工程师合同管理章节练习试卷 3 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 合同法律关系( ) ，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。（A）主体（B）客体（C）内容（D）事实2 监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。（A）建设单位（B）监理单位（C）监理工程师（D）项目经理3 下列哪些财产可以抵押( )。（A）土地所有权（B）抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权（C）抵押人所有的房屋（D）
2、有争议的财产4 下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。（A）公证一般实行自愿申请原则，签证反之（B）签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为（C）公证与签证的效力等同（D）公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5 可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。（A）建设行政主管部门（B）设计单位（C）监理单位（D）人民法院6 在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。（A）损害公共利益的（B）以合法活动掩盖非法目的的（C）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的（D）以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7 在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以
3、双方自愿为前提的。（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）诉讼8 在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( )。（A）视为撤回仲裁申请（B）视为无仲裁协议（C）缺席裁决（D）移交人民法院判决9 建设项目施工规模在( )万元人民币以上估算价的必须进行招标。（A）50（B） 100（C） 200（D）30010 工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。（A）报价（B）能力（C）资历信誉（D）规模和经济实力11 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。（A）是否进行资格预审（B）是否组织现场考察（C）是否解答投标单位的质疑（D）是否公开开标1
4、2 因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。（A）不承担责任（B）监理单位承担全部责任（C）监理单位承担监督不力的责任（D）监理单位承担连带责任13 施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由( )承担责任。（A）发包人（B）设计人（C）施工承包人（D）监理工程师14 某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只
5、能采用( )合同。（A）可调价的总价（B）不可调价的总价（C）单价（D）成本加酬金15 在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的， ( )。（A）检验由发包人负责，费用由承包人负责（B）检验由发包人负责，费用由发包人负责（C）检验由承包人负责，费用由承包人负责（D）检验由承包人负责，费用由发包人负责16 如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则( )。（A）只需经过发包人的书面同意即可（B）只需经过工程师的书面同意即可（C）需经过发包人的书面同意，同时也应提请工程师同意（D）任选发包人和工程师同意都行17 工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如
6、果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( )。（A）追加合同价款和工期损失全部由业主承担（B）追加合同价款和工期损失全部由承包商承担（C）追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延（D）工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿18 某订购合同 300t 水泥的合同内列明第一批供货 200t，第二批供货 100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定 15 天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方( )。（A）不必追究对方的违约责任（B）按 300t 的数量计算违约金（C）按 100t 的货款计算违约金（D）按逾期
7、15 天的时间计算违约金19 承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出 13 万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为 10 万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了 2 万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为( ) 万元。（A）8（B） 10（C） 11（D）1320 企业法人( ) 取得法人资格。（A）成立之日（B）注册资金到位后（C）建立组织机构后（D）经工商行政管理机关核准登记后21 在下列各项中，符合代理特征的是( )。（A）代理人不应仅限于代理权限内实施
8、代理行为（B）代理人以自己的名义实施代理行为（C）代理人在授权范围内独立地表现自己的意志（D）代理行为的民事责任由代理人承担22 下列财产中，( ) 不得抵押。（A）土地所有权（B）土地使用权（C）房屋（D）交通运输工具23 某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。（A）尚无合同关系（B）合同没有成立（C）合同已经成立（D）由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任24 一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后，施工企业应当向( ) 人民法院提出诉讼申请。（A）施
9、工企业所在地（B）工程所在地（C）合同签订地（D）建设单位所在地25 在下列合同中，( ) 合同是可撤销的合同。（A）造成对方人身伤害而免责的（B）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的（C）在订立时显失公平的（D）违反法律强制规定的26 工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。（A）工程所在地（B）建设单位所在地（C）施工单位所在地（D）双方选定27 在仲裁中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( ) 。（A）视为撤回仲裁申请（B）视为无仲裁协议（C）缺席裁决（D）移交人民法院判决28 工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。（A）设计取
10、费高低（B）设计单位的资历（C）设计方案的优劣（D）设计任务完成的进度29 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。（A）招标人（B）评标委员会（C）招标代理机构（D）建设行政主管部门30 工程标底是工程项目的( )。（A）中标合同价格（B）招标预期价格（C）施工结算价格（D）工程概算总价格31 合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理单位 ( )。（A）向委托人支付使用费并归还委托人（B）可将设备免费带走（C）可向委托人支付使用期间的折旧费后带走（D）不需向委托人支付任务费用归还委托人32 设计人完成了规定设计任务的 25%时，发包人由于建
11、设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为 ( )。（A）设计人没收发包人支付的定金（B）设计人没收定金，发包人再支付合同价 25%的设计费（C）发包人应支付合同价 50%的设计费（D）设计人没收定金，发包人再支付合同价 50%的设计费33 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。（A）合同专用条款（B）投标书（C）协议书（D）合同通用条款34 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。（A）如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的
12、申报手续，承担申报、试验、使用等费用（B）如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用（C）若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用（D）若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用35 在设备安装工程中，具备单机无负荷试车条件的，应当由( )组织试车。（A）发包人（B）监理单位（C）设备供应商（D）承包人36 在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。（
13、A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）工程师与发包人共同37 订购 100m3 木材的合同，在合同约定的时间交付了 70m3 木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这 30m3 木材而言，( )。（A）供货方不应再继续发运（B）供货方发运后，采购方有权拒收（C）供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款（D）供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款38 FIDIC 施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。（A）和解（B）
14、调解（C）仲裁（D）诉讼39 合同法律关系内容包括( )。（A）行为（B）权利（C）当事人（D）智力成果40 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。（A）乙项目经理（B）甲施工企业（C）建设单位（D）具体施工人员41 定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的 ( )。（A）10%（B） 20%（C） 25%（D）30%42 A 公司授权其采购员甲到 B 公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与 B 公司订立了购买一批电视机的合同，发生
15、纠纷后，应当( )。（A）要求甲支付电视机的货款（B） A 公司向 B 公司无偿退货（C）由 B 公司交付计算机，A 公司支付计算机的货款（D）由 B 公司交付电视机，A 公司支付电视机的货款43 根据我国合同法的有关规定，下列( )情形的要约可以撤销。（A）主要约已经到达受要约人（B）要约人确定了承诺期限（C）要约人明示要约不可撤销（D）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作44 合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，也无法通过其他方法确定，可以按照( ) 价格履行。（A）订立合同时订立地的市场（B）订立合同时履行地的市场（C）履行合同时订立地的市场（D）履行合
16、同时履行地的市场45 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，( )承担赔偿责任。（A）未违约方只能依据定金条款要求对方（B）违约方有权选择适用的违约金或定金条款（C）未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方（D）未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方46 当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的，可以向( )申请撤销裁决。（A）该仲裁委员会（B）仲裁委员会所在地的行政机关（C）仲裁委员会所在地的基层人民法院（D）仲裁委员会所在地的中级人民法院47 招标投标法规定，应由( )监督招标活动是否依法进行。（A）招标人的董事会（B）招标代理机构（C）仲裁机构（D）建设行政主管
17、部门48 投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是( )。（A）市场行为（B）企业行为（C）正当竞争行为（D）不正当竞争行为49 招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其他人员应来自( )。（A）参与竞争的投标人（B）招标单位的董事会（C）上级行政主管部门（D）省、市政府部门提供的专家名册50 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位 ( )。（A）应从委托人方获得附加监理酬金（B）应从委托人方获得额外监理酬金（C）应从承包方获得合理化建议的奖金（D）不应从任何一方获得额外奖励或酬金51 双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，不应当采取( )的措施。（
18、A）将财产返还给对方（B）赔偿损失（C）继续履行（D）追缴财产52 对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。（A）人民法院（B）监理单位（C）建设行政主管部门（D）建设单位53 合同法律关系内容包括( )。（A）行为（B）权利（C）当事人（D）智力成果54 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（A）投标报价 1000 万元，评标价 950 万元（B）投标报价 1050 万元，评标价 940 万元（C）投标报价 980 万元，评标价 970 万元（D）投标报价 950 万元，评标价 960 万元55 设计人的设计工作进
19、展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( ) 。（A）没收全部定金补偿损失（B）要求发包人支付双倍的定金（C）要求发包人补偿实际发生的损失（D）要求发包人付给合同约定设计费用的 50%56 在施工合同中，( ) 是承包人的义务。（A）提供施工场地（B）办理土地征用（C）在保修期内负责照管工程现场（D）工程施工期内对施工现场的照管负责57 建设工程委托监理合同规定，委托人的责任不包括( )。（A）委托人选定的质量检测机构试验数据错误（B）因非监理人原因的事由使监理人受到损失（C）委托人向监理人提出赔偿
20、要求不能成立（D）监理人的过失导致合同终止58 建设工程委托监理合同属于( )。（A）要式合同（B）诺成合同（C）单务合同（D）技术合同59 合同生效应当具备的条件不包括( )。（A）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力（B）意思表示真实（C）不违反法律或者社会公共利益（D）必须采用一定的合同形式60 在施工合同中，项目经理是( )授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。（A）发包人单位法定代表人（B）承包人单位法定代表人（C）总监理工程师（D）发包人代表61 监理工程师有权处理的索赔是承包商( )。（A）依据合同条款提出的索赔（B）依据其他法律文书提出的索赔（C）提出的道义索赔（D）无
21、合法理由延误竣工对业主的违约索赔62 无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( )撤销。（A）建设行政主管部门（B）质量监督机构（C）监理单位（D）仲裁委员会63 在监理合同履行中，出现( )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。（A）工程总投资超过预期金额（B）因承包人原因导致工期延长（C）监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故（D）监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加64 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先应当采用( )确定价款。（A）补充协议（B）合同有关条款（C）交易习惯（D）按照通常标准65 设计合同正常履行情况下，应在( )时终止合同。（
22、A）提交设计文件（B）设计文件通过审批（C）设计人向施工单位完成设计交底（D）工程施工完成竣工验收66 在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）工程师（D）发包人与承包人共同67 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( ) 。（A）先履行抗辩权（B）先诉抗辩权（C）同时履行抗辩权（D）不安抗辩权68 债务人或者第三人不转移其
23、财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。（A）定金（B）留置（C）抵押（D）质押69 设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。（A）确定设计参数的取值（B）组织对设计成果的鉴定（C）办理设计成果的报批手续（D）为现场的设计人员提供必要的工作条件70 监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的( )酬金额。（A）正常工作（B）附加工作（C）额外工作（D）所有工作71 因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。（A）不承担责任（B）监理单位承担全部责任（C）监理单位承担监督不力的责任（D）监理单位承担连带责任72 下列可以构成一个有效的承诺
24、是( )。（A）承诺是由非受要约人做出（B）承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效（C）承诺的内容对要约的数量提出适当变更的（D）向不特定的多数人同时做出承诺73 设计合同生效的时间是指( )之日。（A）设计人收到中标通知书（B）当事人双方在合同签字盖章（C）设计人收到发包人的定金（D）设计人实际开始工作74 设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( )组织试车。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）设备供应人75 招标文件要求工程的施工期限不得超过 20 个月，承包商在投标书内承诺 18 个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期 1 个月；填筑工程施工中遇到未达到合同约定
25、不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工 05 个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个月。（A）19（B） 19.5（C） 21（D）21.576 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。（A）当事人有损失（B）当事人有过错（C）合同尚未成（D）过错与损失之间的因果关系77 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。（A）签订（B）登记（C）履行（D）主合同生效78 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )。（A）工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下
26、进行的验收（B）工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验（C）无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验（D）重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失79 按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。（A）向其他人泄露委托人申明的秘密（B）从承包方获取提前工期奖金（C）帮助承包人完善施工组织设计（D）鼓动承包人就发包人的违约行为索赔80 以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看， ( )是错的。（A）合同协议
27、书；中标通知书（B）施工合同通用条件、施工合同专用条件（C）标准及有关技术文件、图纸（D）投标书、工程量清单81 当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。（A）1 个月（B） 3 个月（C） 6 个月（D）12 个月82 承包人负责采购的材料和设备，应( )。（A）发包人负责检验试验，费用发包人承担（B）发包人负责检验试验，费用承包人承担（C）承包人负责检验试验，费用承包人承担（D）承包人负责检验试验，费用发包人承担83 建设单位在( ) 合同中承担了项目的全部风险。（A）单价（B）总价可调（C）总价不可调（D）成本加酬金合同84 监理服务的采购，单项合同估算价在( )万
28、元人民币以上的项目，必须进行招标。（A）50（B） 100（C） 200（D）50085 能够作为保证人的为( )。（A）法人的职能部门（B）公司（C）学校（D）幼儿园86 合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。（A）标的（B）数量（C）质量（D）价款87 FIDIC 施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。（A）开工日起至颁发接收证书（B）开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工日（C）颁发接收证书日起至颁发履约证书（D）接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书88 因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议
29、书约定的日期开工时，( ) 推迟开工日期。（A）工程师应以书面形式通知承包人（B）应当经过承包人批准（C）发包人与承包人协商（D）应当经过建设行政主管部门批准89 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。（A）初步设计编制的概算价（B）施工图设计编制的预算价（C）投标书中标明的报价（D）评标委员会算出的评标价90 为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC 施工合同条件中定义的“基准日” 是指( )。（A）投标截止日（B）风险事件发生日（C）投标截止日前第 28 天（D）承包商接到中标通知书日91 施工合同文本规定，承包人有权( )。（A）自主决定分包所承包的部分工程（B）自主决定分包
30、和转让所承担的工程（C）经发包人同意转包所承担的工程（D）经发包人同意分包所承担的部分工程92 仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向( )申请执行。（A）当地人民政府（B）人民法院（C）仲裁委员会（D）调解委员会93 债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是( )。（A）定金（B）留置（C）抵押（D）质押94 对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( )。（A）合法行为（B）违法行为（C）自然事件（D）社会事件95 一个买卖合同执行的是政府定价，2000 年 2 月 1 日订立合
31、同是价格为每千克100 元，合同规定 2000 年 4 月 1 日交货，违约金为每千克 10 元，交货后 10 日内付款。但卖方 2000 年 4 月 1 日交货，而政府定价于 2000 年 5 月 1 日调整为每千克120 元，买方直至 2000 年 6 月 1 日才付款，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。（A）100（B） 110（C） 120（D）13096 施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由( )组织。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）设计人97 在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。（A）发包人承担费用和工
32、期损失（B）承包人承担费用和工期损失（C）承包人承担费用，但工期给予顺延（D）发包人承担费用，但工期给予顺延98 在下列各项中，符合代理特征的是( )。（A）代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为（B）代理人以自己的名义实施代理行为（C）代理人在授权范围内独立地表现自己的意志（D）代理行为的民事责任由代理人承担99 工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是( )。（A）设计取费高低（B）设计单位的资历（C）设计方案的优劣（D）设计任务完成的进度100 施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第 10 个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期 0.5 个月；工程师批准承包商的索赔顺延
33、工期 0.5 个月；由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工 0.5 个月。根据 FIDIC 施工合同条件相应通用条款的规定，( )个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得奖励标准。（A）10（B） 10.5（C） 11（D）11.5101 某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应( )。（A）因迟到而自然失效（B）必须经要约人发出接受通知后才有效（C）必须经要约人发出拒绝通知后才无效（D）因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺102 FIDIC 施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指( )的期限。（A）合同签字日至承包人提交结清单日（B）开工日至工程师颁发移交证书日（C）开工日至工程师颁发履约证书日（D）移交证书确认的竣工日至办理履约证书日103 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( ) 。（A）工期顺延，施工成本的增加由承包人承担（B）工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
