1、建设项目施工阶段工程造价的计价与控制练习试卷 1 及答案与解析一、单项选择题共 72 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 根据 FIDIC 施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为( )。 （A）1% （B） 5% （C） 10% （D）20% 2 工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是( )。（A）承包人向工程师索赔 （B）工程师向发包人索赔 （C）发包人向承包人索赔 （D）承包人向发包人索赔 3 根据 FIDIC 合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限
2、是( )。 （A）索赔事件发生 28 天内 （B）察觉或应当察觉索赔事件 28 天内 （C）察觉或应当察觉索赔事件 42 天内 （D）索赔事件发生 56 天内 4 FIDIC 合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为 15 元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工 2 天，人员窝工 20 个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工 122 天，人员窝工 30 个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为( )。 （A）4 天，750 元 （B） 4 天，450 元 （C） 4 天，0 元 （D）2 天，0 元 5 FIDIC 施工合同条件下，不属于承包商只能获得
3、工期补偿的索赔事件有( )。 （A）延误移交施工现场 （B）异常不利的气候条件 （C）不可预见的外界条件 （D）公共当局引起的延误 6 根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是( )。 （A）10% （B） 15% （C） 20% （D）25% 7 根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是( )。 （A）发包人应自收到承包人提交的己完工程量报告之日起， 21 天内核实 （B）发包人应在核实工程量报告前 2 天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实 （C）根据确定的
4、工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款 （D）发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的90% 8 在投资计划值的香蕉图中，最右侧的曲线表示的是所有活动按( )。 （A）最迟开工时间开始的曲线 （B）最早开工时间开始的曲线 （C）最迟完成时间结束的曲线 （D）最早完成时间结束的曲线 9 某工程计划 3 个月完成，每月计划完成工程量依次为 600m3、1 000m3、800m3，计划单价为 20 元/m3；工程按计划开工，但工期延长 1 个月，每月实际完成工程量依次为 300 m3， 800m3，900m3，400m3，每月实际单价依次为20 元/m3，20 元/m3
5、，23 元/m3，23 元/m3。则对该工程第 3 月末的投资偏差表述正确的是( )。 （A）投资节省 2 700 元 （B）投资增加 2 700 元 （C）投资节省 5 300 元 （D）投资增加 5 300 元 10 下列关于暂列金额，说法错误的是( )。 （A）暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整 （B）尽管暂列金额列入合同价格，但并不属于承包人所有，也不必然发生 （C）暂列金额只有按照合同约定实际发生后，才成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款中 （D）扣除实际发生额后的暂列金额余额仍属于发包人所有 11 下列关于计日工，说法错误的是( )。 （A）由监理人通知承
6、包人以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按计日工计价子目及其单价进行计算 （B）采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂估价中支付 （C）承包人应在以计日工方式实施变更的过程中，每天提交有关报表和凭证报送监理人审批 （D）计日工由承包人汇总后，在每次进度款申请支付时列入申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款 12 下列关于暂估价，说法错误的是( )。 （A）暂估价是指在工程招标阶段已经确定的材料、工程设备或专业工程项目，但无法在当时确定准确价格，而可能影响招标效果的，由发包人在工程量清单中给定一个价格 （B）依法必须招标的材料、了程设备和专业工程，由发包人和承包人以招标的方式选择供
7、应商或分包人，暂估价实际开支是中标金额以及相应的税金等其他费用 （C）依法不需要招标的材料、工程设备，由承包人提供，暂估价实际开支是经监理人确认的材料、工程设备的价格以及相应的税金等其他费用 （D）依法不需要招标的专业工程，暂估价实际开支由专业工程方定的价格以及相应的税金等其他费用 13 关于 FIDIC 合同条件下要求承包商递交建议书后再确定的变更，下列说法错误的是( )。 （A）承包商在等待答复期间，暂时停止所有厂作 （B）工程师发出每一项实施变更的指令，应要求承包商记录支出的费用 （C）承包商提出的变更建议书只是作为工程师决定是否实施变更的参考 （D）除了以总价方式支付的情况外，每一项变
8、更均应依据计量工程量进行估价和支付 14 根据 FIDIC 合同条件，变更工程的价格或费率的确定方法说法错误的是( )。 （A）变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用 （B）工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格 （C）变更工作的内容在工程量表中没有同类上作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格 （D）变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照市场平均价格计算 15 下列关于 FIDIC 合同条件中对于某一项工作规定的费率或单价加以调整的原则
9、正确的是( )。 （A）此项工作实际测量的工程量与工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 1% （B）工程量的变更对于该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01% （C）由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过 10% （D）以上均正确 16 在 FIDIC 合同条件下，工程师发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作，承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明材料。但这一损失不包括( ) 。 （A）直接税 （B）间接税 （C）税金 （D）利润 17 下列关于工程索赔的说法中，正确的是( )。 （A）按索赔事件的目的分类，工程索赔分为工期索赔和
10、费用索赔 （B）处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 （C）工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算 （D）工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 18 工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说，( )的索赔更加困难一些。 （A）发包人向供应商 （B）发包人向供应商 （C）发包人向承包人 （D）承包人向发包人 19 工程师未能按照合同约定发出图纸导致承包人违约，这种索赔原因可归结为( )。 （A）工程师指令 （B）合同缺陷 （C）当事人违约 （D）合同变更 20 由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失，正确的处理
11、方式是( )。 （A）承包商自己承担损失 （B）发包人应给予承包人赔偿 （C）承包人给予赔偿 （D）按一定比例双方共同分担 21 依据建设工程工程量清单计价规范，下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是( ) 。 （A）变更发生后，承包人应在 28 天内向发包人提交索赔通知 （B）索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告 （C）索赔通知发出后的 14 天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料 （D）工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可 22 索赔依据必须是书面文件，有关记录必须是双方签署的，重大事件必须由
12、合同约定的监理人签证认可，是指索赔依据的( )要求。 （A）全面性 （B）关联性 （C）具有法律证明效力 （D）真实性 23 有关索赔报告的证据部分，说法不正确的有( )。 （A）证据是索赔报告的重要组成部分 （B）重要的证据资料要附以文字证明或确认件 （C）有关资料若对方未给复函，按惯例应理解为已默认 （D）在引用证据时，承包商提交的证据均可靠 24 在索赔报告的内容中，索赔能否成立的关键是( )。 （A）根据部分 （B）总论部分 （C）计算部分 （D）证据部分 25 合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔吊累计停工 2 天，后又因工程师指令增加薪的工作，需增
13、加塔吊 2 个台班，台班单价 1 000 元/台班，折旧费 200 元/台班，则承包商可提出的直接费补偿为( )。 （A）2 000 元 （B） 2 400 元 （C） 4 000 元 （D）4 800 元 26 根据标准施工招标文件，某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因监理人对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工 2 天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工 3 天；因季节大雨导致工程全面停工 4 天。则承包商可索赔的工期为 ( )天。 （A）2 （B） 3 （C） 5 （D）9 27 按照 FIDIC 合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利
14、润补偿的是( ) 。 （A）承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 （B）由传染病导致工期的延误 （C）业主提前占用工程 （D）业主办理的保险费未能从保险公司获得补偿部分 28 FIDIC 合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台。由施工企业租得，台班单价为 300 元/台班，租赁费为 100 元 /台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的综合费率为 35%。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30 个工日； 因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工 20 工日；场外大面积停电，停工 2 天，人员窝工
15、 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为( )元。 （A）1 100 （B） 1 180 （C） 1 380 （D）1 680 29 某工程项目合同价为 2 000 万元，合同工期为 20 个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用 160 万元，则承包商可提出的工期索赔为( )。 （A）0.8 个月 （B） 1.2 个月 （C） 1.6 个月 （D）1.8 个月 30 某工程按原合同分两阶段，土建工程 24 个月，安装工程 12 个月，若以劳动需要量为相对单位，土建工程折合 500 单位，安装工程可折合 250 个单位。合同规定工程变动不超过 10%不能要求索赔工期，若是土建和安
16、装工程量增加到 700 和 350单位，则工期索赔为( ) 个月。 （A）17.4 （B） 9.8 （C） 14.4 （D）14.6 31 在 FIDIC合同条件下，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿的内容包括( )。（A）工期和费用 （B）工期 （C）费用 （D）工期、费用和利润 32 FIDIC 合同条件下，有关索赔内容的论述正确的是( )。 （A）可索赔工期时，一定可以索赔费用 （B）可索赔费用时，一定可以索赔工期 （C）可索赔利润时，一定可以索赔费用 （D）可索赔工期时，一定可以索赔利润 33 下列不属于建设工程价款结算方式的有( ) （A）按月结算 （B）分段结算 （C）其他结
17、算方式 （D）竣工结算 34 在签订的施工承发包合同中，按工程特征划分为不同阶段实施和结算的结算称为( )。 （A）竣工结算 （B）分阶段结算 （C）专业分包结算 （D）合同中止结算 35 某建设单位建一锅炉，预计工期为 5 个月，土建工程合同价款为 50 万元，该工程采用 ( ) 方式较为合理。 （A）按月结算 （B）按目标价款结算 （C）实际价格调整法结算 （D）竣工后一次结算 36 下列关于实行招标的工程，在合同价款约定方面的要求正确的是( )。 （A）中标通知书发出之日起 15 天内，承、发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定 （B）在发、承包双方认可的工程价款基础上，
18、由发、承包双方在合同中约定 （C）采用工程量清单计价的工程宜采用总价合同 （D）招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准 37 作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施 35/12 程尚需的主要材料及构件的价值( ) 工程预付款数额时开始起扣。 （A）大于 （B）小于 （C）等于 （D）为 10% 38 根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是( )。 （A）工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备 （B）建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的 30% （C）安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的 15% （D）承发包双方应当在专
19、用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度 （E）工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天 39 工程预付款的性质是一种提前支付的( )。 （A）工程款 （B）进度款 （C）材料款 （D）结算款 40 根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是( )。 （A）发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 10 天内预付工程款 （B）发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 7 天内向发包人发出要求预付通知 （C）发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14 天后停止施工 （D）发包人因
20、未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第 7天起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息 41 某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 120 万 m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留 5%的工程保证金；土方工程为全费用单价，每立方米 1.2 元，当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分调整甲-价，每立方米为 10 元。某月施工单位完成土方工程量 30 万 m3，截止该月累计完成的工程量为130 万 m3，则该月应结工程款为( )万元。 （A）360 （B） 340 （C） 323 （D）342 42 如承包人不同意发包人核实的计量结果，承包人应在收到
21、上述结果后( )天内向发包人提出，申明承包人认为不正确的详细情况。发包人收到后，应在( )天内重新核对有关工程量的计量，或予以确认，或将其修改。 （A）7，5 （B） 7，2 （C） 5，9 （D）5，5 43 除合同另有约定外，进度款支付申请中不包括( )。 （A）未支付的材料款 （B）应增加和扣减的变更金额 （C）应抵扣的工程预付款 （D）应扣减的质量保证金 44 当工程量清单项目工程量的变化幅度在( )以外，且其影响分部分项工程费超过 ( )时，其综合单价以及对应的措施费(如有)均应作调整。 （A）1% ，0.1% （B） 5%，0.1% （C） 10%，0.1% （D）10% ，1%
22、45 关于工程合同价款中综合单价调整的原则，说法错误的是( )。 （A）当工程量清单项目工程量的变化幅度在 10%以内时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。 （B）当工程量清单项目工程量的变化幅度在 10%以外，且其影响分部分项工程费超过 0.1% 时，其综合单价以及对应的措施费(如有)均应作调整 （C）综合单价以及对应的措施费调整的方法是由承包人提出新的综合单价和措施项目费 （D）综合单价以及对应的措施费调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整 46 由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程，采用
23、价格指数时，为( )价格指数。 （A）原约定竣工日期 （B）原约定竣工日期与实际竣工日期中较低的 （C）实际竣工日期 （D）原约定竣工日期与实际竣工日期中较高的 47 在一批设备、工器具和材料采购中，管理费等固定成分权重为 0.2，原材料成本和人工成本分别为 0.5 和 0.3，原材料价格指数变动 M1/M0 为 1.3，人工价格指数变动 L1/L0 为 1.1，原合同价是 6 000 万元，采用价格指数调整法，计算设备、工器具和原材料的实际结算款是 ( )万元。 （A）6 840 （B） 6 000 （C） 7 200 （D）7 080 48 某土方工程按照签订合同时的价格计算工程价款是 1
24、00 万元，该合同的固定要素比重是 25%，人工费价格指数增加 10%，人工费占调整部分的 60%，其余调制要素没有变动，则按照价格指数调整公式法计算该土方工程的实际结算款是( )万元。 （A）110 （B） 100 （C） 104.5 （D）103 49 下列关于工程价款调整程序，说法不正确的有( )。 （A）调整因素确定后 7 天内，由受益方向对方递交调整工程价款报告 （B）收到调整工程价款报告的一方应在收到之日起 14 天内予以确认或提出协商意见 （C）若收到调整工程价款报告一方，在 14 天内未作确认也未提出协商意见时，视为调整工程价款报告已被确认 （D）经发、承包双方确定调整的工程价
25、款，作为追加 (减)合同价款与工程进度款同期支付 50 下列有关单位工程竣工结算的说法正确的是( )。 （A）单位工程竣工结算可视为分阶段结算 （B）单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查 （C）单位工程竣工结算经发、承包人签字盖章后才有效 （D）政府投资项目的单位工程竣工结算，由同级财政部门审查 51 工程竣工结算的编制内容中，措施项目费、其他项目费的计算应遵循的原则有( )。 （A）明确采用“ 项” 计价的措施项目，应依据合同约定的综合单价计算 （B）措施项目费中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算 （C）计日工的费用应按发包人实际签证确认的数量和合同约定的相应项
26、目综合单价计算 （D）暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人 52 下列关于工程竣工价款结算的表述中正确的是( )。 （A）发包人应在收到承包人支付工程竣工结算款申请后 14 天内支付结算款 （B）如达成延期支付协议，发包人应按工程开工之日的利率支付拖欠工程价款利息 （C）对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后，就所得价款优先受偿 （D）承包人未能在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后 7 天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算 53 若工程竣工结算报告金额为 800 万元，则发包人
27、应从收到竣工结算报告和完整计算资料之日起( ) 天内和对并提出审核意见。 （A）30 （B） 45 （C） 60 （D）20 54 下列关于工程竣工结算争议处理的说法不正确的是( )。 （A）对已竣工验收的工程，质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理 （B）对已竣工未验收但实际投入使用的工程，应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案 （C）对于已竣工未验收且未实际投入使用的工程，应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案 （D）对于已竣工未验收且未实际投入使用的工程，可按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算
28、 55 根据所有工序(或活动)最早开始时间与所有工序(或活动)最迟开始时间对应的资金使用计划值所绘制的图形或曲线为( )。 （A）横道图 （B）时标网络图 （C） S 形曲线 （D）香蕉图 56 相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )。 （A）绝对偏差 （B）相对偏差 （C）累计偏差 （D）局部偏差 57 信息量大，可以反映各种偏差变量和指标，还便于计算机辅助管理，提高投资控制工作效率的偏差分析方法是( )。 （A）横道图法 （B）时标网络法 （C）曲线法 （D）表格法 58 已知某分项了程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。（A）90 （B） -9
29、0 （C） 116 （D）-116 59 已知某项目 6 月底计划工程量为 200m3，计划单价为 1 000 元/m3，实际完成工程量为 220m3，实际单价为 1 200 元/m3，则该项目 6 月底进度偏差为( )万元。 （A）-2 （B） -44 （C） 4.4 （D）2 60 对于进度偏差和投资偏差的描述，下列说法中正确的是( )。 （A）进度偏差为正值时，表示进度提前 （B）进度偏差为负值时，表示进度拖延 （C）投资偏差为正值时，表示投资增加 （D）投资偏差为正值时，表示投资节约 61 在用曲线法进行偏差分析时，投资偏差一般表现为( )。 （A）已完成工程实际投资曲线与已完成工程计
30、划投资曲线的水平距离，且已完成工程实际投资曲线在右表示投资增加 （B）已完成工程实际投资曲线与已完成工程计划投资曲线的水平距离，且已完成工程实际投资曲线在右表示投资节约 （C）已完成工程实际投资曲线与已完成工程计划投资曲线的垂直距离，且已完成工程实际投资曲线在上表示投资节约 （D）已完成工程实际投资曲线与已完成工程计划投资曲线的垂直距离，且已完成工程实际投资曲线在上表示投资增加 62 S 型曲线是根据甘特图绘制出的( )。 （A）时间-投资曲线 （B）时间 -质量曲线 （C）时间 -累计投资曲线 （D）挣值曲线 63 纠错的主要对象是( )造成的投资偏差。 （A）客观原因和业主原因 （B）业主
31、原因和设计原因 （C）设计原因和施工原因 （D）施工原因和工期原因 64 下列选项中属于纠正偏差的主要对象，必须引起高度重视的是( )。 （A）工期提前且投资节约 （B）工期拖延但投资节约 （C）投资增加但工期提前 （D）投资增加且工期拖延 65 ( )情况下不需要采取纠偏措施。 （A）投资增加且工期拖延 （B）投资增加但工期提前 （C）工期拖延但投资节约 （D）工期提前且投资节约 66 ATA 合同和 FIDIC“新红皮书” 均对竣工结算款作出了规定。下列表述中，不符合 FIDIC“新红皮书” 规定的是( )。 （A）承包商在收到工程接收证书后 84 天内，向工程师提交竣工报表及证明文件 （
32、B）工程师在收到最终报表和结清证明后 28 天内，应向业主发出最终支付证书 （C）在业主收到该付款证书后 56 天内支付结算款 （D）业主收到最终付款证书后再超过 24 天不支付，承包商有权追究业主违约责任 67 NEC 合同和 FIDIC“新红皮书”均对工程预付款作出了规定。下列表述中，不符合 FIDIC“新红皮书” 规定的是( )。 （A）必须先提交履约保函 （B）必须先提交预付款保函 （C）业主未能遵守规定支付预付款，承包商可在不少于 21 天前通知业主，暂停工作或放慢工作速度；还有权提前 14 天发出终止合同通知 （D）业主未能及时支付预付款时，不宜按迟付款项利息计算，应按补偿时间计价
33、迟付后果 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制练习试卷 1 答案与解析一、单项选择题共 72 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制2 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制3 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制4 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制5 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制6 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制7 【正确答案】 D【知识模块】
34、建设项目施工阶段工程造价的计价与控制8 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制9 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制10 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制11 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制12 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制13 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制14 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制15 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计
35、价与控制16 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制17 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制18 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制19 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制20 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制21 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制22 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制23 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制24 【正确答案
36、】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制25 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制26 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制27 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制28 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制29 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制30 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制31 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制32 【正确答案】 C【知识模块】 建设
37、项目施工阶段工程造价的计价与控制33 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制34 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制35 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制36 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制37 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制38 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制39 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制40 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计
38、价与控制41 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制42 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制43 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制44 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制45 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制46 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制47 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制48 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制49 【正确答案
39、】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制50 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制51 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制52 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制53 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制54 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制55 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制56 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制57 【正确答案】 D【知识模块】 建设
40、项目施工阶段工程造价的计价与控制58 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制59 【正确答案】 A【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制60 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制61 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制62 【正确答案】 C【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制63 【正确答案】 B【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制64 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制65 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制66 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制67 【正确答案】 D【知识模块】 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制
