1、注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 44 及答案与解析一、一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 关于异节奏流水施工特点的说法，正确的是( )。（A）流水步距等于流水节拍（B）专业工作队数目大于施工过程数目（C）所有施工过程在各施工段上的流水节拍均相等（D）不同施工过程在同一施工段上的流水节拍都相等2 分包工程质量应由分包人向( )负责。（A）分包人（B）承包人（C）发包人（D）接收人3 单位(子单位)32 程的验收应由( ) 来组织。（A）建设单位(项目) 负责人（B）施工单位(项目)负责人（C）监理单位(项目)负责人（D
2、）当地建设行政主管部门(项目)负责人4 在城市市区范围内从事建筑工程施工，项目必须向政府环境保护管理部门申报登记的时间是在工程开工前( )d 以前。（A）7（B） 15（C） 30（D）905 计算总包服务费时，招标人自行提供材料的，按招标人供应材料价值的( )计算。（A）1（B） 2（C） 3（D）56 工程预付款回扣，关于起扣点的计算公式下列各项中正确的是( )。（A）起扣点=承包工程价款总额 -(预付备料款预付备料款所占的比重)（B）起扣点= 承包工程价款总额-(预付备料款直接费所占的比重)（C）起扣点= 承包工程材料款的总额-(预付备料款预付备料款所占的比重)（D）起扣点=承包工程价款
3、总额 -(预付备料款主要材料所占的比重)二、三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。6 背景某工程项目总承包单位上报了如下施工进度计划网络图(时间单位：月)，并经总监理工程师和业主确认。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工单位施工至 D 工作时，由于业主在细部设计上提出了新要求，设计单位重新进行了设计。造成 D 工作施工时间延长了 2 个月，施工单位人工费、机械费损失 2 万元，施工单位提出了工期、费用索赔要求。事件二：施工单位施工到 H 工作时，由于业主自行采购的工艺设备提前到场，业主要求提前工期，施工单位增加了劳动力及材料，将 H 工作施工时间缩减至 7 个月。
4、施工单位提出了措施费 2 万元的索赔要求。问题7 指出原施工进度计划网络图的关键线路，并写出总工期。8 事件一中，施工单位的索赔是否合理，并分别说明理由。9 事件二中，施工单位的索赔是否合理，并说明理由。10 指出经调整后网络计划的关键线路，并列式计算工作 C、工作 E 的总时差、自由时差，以及实际总工期。10 背景某市政务服务中心办公大楼工程，地下为 3 层连体车库，地上 20 层。裙房 4 层，檐高 27m，报告厅混凝土结构局部层高 8m，演艺厅钢结构层高 8m。框架一剪力墙结构，基础埋深 12m。地下水位在底板以上 2m。桩基、裙房采用落地式钢管脚手架。某施工总承包单位中标后成立了项目部
5、组织施工。施工过程中发生了如下事件：事件一：项目部编制了安全生产管理措施。其中对基础工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析，归纳为挖土机械作业无可靠的安全距离；没有按规定放坡或设置可靠的支撑；设计的考虑因素和安全可靠性不够；地下水没做到有效控制；土体出现渗水、开裂、剥落。监理工程师认为分析不全。事件二：项目部编制了安全生产管理措施。其中基础工程施工安全控制的主要内容是挖土机械作业安全；边坡与基坑支护安全；降水设施与临时用电安全等 3 项。监理工程师认为不全。事件三：项目部编制了土方开挖专项施工方案。主要内容应包括：放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度。监理工程师
6、认为分析不全。事件四：项目部编制了土方开挖监控方案。主要内容应包括：监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求。监理工程师认为不全。事件五：项目部编制了脚手架专项施工方案。其中对脚手架的阶段验收进行了规定：脚手架基础完工后，架体搭设前；每搭设完 1013m 高度后或 35 步后；作业层上施加荷载前。同时规定：脚手架定期检查的主要内容包括杆件的设置与连接，连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求；地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动；是否有超载使用现象。监理工程师认为不全。问题11 事件一中，基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容?12 事件二中，基础工
7、程施工安全控制的主要内容还应包括哪些?13 事件三中，土方开挖专项施工方案主要内容还应包括哪些?14 事件四中，土方开挖监控方案主要内容还应包括哪些?15 事件五中，脚手架的阶段验收还应包括哪些?脚手架定期检查的主要内容还应包括哪些?15 背景某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和工建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定工根据
8、丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。问题16 本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。17 本案工程出现的质量问题责任应如何划分?18 甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。三、二、多项
9、选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。19 关于材料保管和使用控制的说法，正确的有( )。（A）建立管理台账，进行收、发、储、运等环节的技术管理（B）严格按施工组织平面布置图进行现场堆料，不得乱堆乱放。检验与未检验物资应标明分开码放，防止非预期使用（C）应做好各类物资的保管、保养工作，定期检查，做好记录，确保其质量完好（D）合理组织材料使用，减少材料损失采取有效措施防止损坏、变质和污染环境（E）不合格材料不得降级使用20 基坑(槽) 回填土施工过程中，应查验的项目有( )。（
10、A）每层标高（B）排水措施（C）每层填筑厚度（D）回填土含水量（E）压实程度21 建筑工程分部工程质量验收合格的规定有( )。（A）分部工程所含分项工程的质量均应验收合格（B）质量控制资料应完整（C）观感质量验收应符合要求（D）主要使用功能项目的抽样检验结果应符合相关专业质量验收规范的规定（E）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定22 关于建筑工程档案归档整理的说法，正确的有( )。（A）在组织工程竣工验收前，总承包单位应提请当地的城建档案管理机构对工程档案进行预验收（B）建设工程项目实行总承包的，总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档
11、案（C）建设工程项目实行总承包的，各分包单位形成的工程档案，应向总包单位移交（D）建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件，并及时向建设单位移交（E）当地城建档案管理机构负责监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作23 下列检查项目中，属于扣件式钢管脚手架检查评分表中保证项目的有( )。（A）立杆基础（B）横向水平杆（C）剪刀撑（D）构配件材质（E）与建筑结构拉结24 关于“制造成本法 ”和“完全成本法”两种方法特点的说法，正确的有 ( )。（A）完全成本法避免了成本和费用的重复分配，从而简化了成本计算程序（B）完全成本法
12、反映了项目经理部的成本水平（C）制造成本法反映了项目经理部的成本水平（D）制造成本法把企业生产经营发生的一切费用全部吸收到产品成本之中（E）制造成本剔除了与成本不相关的费用，有利于成本的预测和决策25 铲运机不适宜在下列各项中( )等情况下使用。（A）开挖大型基槽（B）管沟（C）砾石层（D）冻土地带（E）沼泽地区26 评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是( )。（A）总价与单价不一致的，以总价为准（B）总价与单价不一致的，以单价为准，但
13、单价数额小数点有明显错误的除外（C）大写金额和小写金额不一致的，以大写为准（D）大写金额和小写金额不一致的，以小写为准（E）投标工期延长的视为废标27 下列情形中，可以认定为工程转包的有( )。（A）施工承包人未在施工现场设立项目管理机构、派驻项目经理及必备项目管理人员（B）施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要工程管理人员不符（C）总承包人将整个工程分派给 2 个项目部组织施工（D）总承包人将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他承包人（E）施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系28 固定单价合同计价方式下综合单价未包含的因
14、素是( )。（A）利润（B）风险（C）规费（D）管理费（E）税金29 宜采用成本加酬金合同的计价方式的建设工程项目有( )。（A）项目风险很大（B）工程内容、范围、数量不清楚或难以界定（C）新型工程（D）情况紧急，需要立即开工的（E）合同价格缺乏工程设计文件和施工技术管理条件的30 各类用电人员上岗工作要求( )。（A）安全教育培训（B）自学临时用电标准掌握基本操作方法（C）有实际现场经验未经培训（D）掌握安全用电基本知识和所用设备性能（E）安全技术交底31 施工项目管理规划大纲内容中的投标和签订合同规划应包括( )。（A）投标小组的组成（B）环境保护内容及方法（C）投标和签约的总体范畴和工作
15、原则（D）投标和签约合同的授权（E）投标工作的计划安排注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 44 答案与解析一、一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【试题解析】 流水步距等于各流水节拍的最大公约数，故 A 错误；同一施工过程在各施工段上的流水节拍相等，故 C 错误；不同施工过程在同一施工段上的流水节拍之间存在一个最大公约数，也就是流水步距，故 D 错误。【知识模块】 建筑工程项目施工管理2 【正确答案】 B【知识模块】 建筑工程项目施工管理3 【正确答案】 A【知识模块】 建筑工程项目施工管理4 【正确答案
16、】 B【知识模块】 建筑工程项目施工管理5 【正确答案】 A【知识模块】 建筑工程项目施工管理6 【正确答案】 D【知识模块】 建筑工程项目施工管理二、三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。【知识模块】 建筑工程项目施工管理7 【正确答案】 其关键线路共有 3 条，分别为：ABDHL；ABEHL；ACFL。总工期：T=26 个月。【知识模块】 建筑工程项目施工管理8 【正确答案】 工期索赔合理，费用索赔合理。理由：1)D 工作在关键线路上，影响了总工期；2)重新设计，属业主责任。【知识模块】 建筑工程项目施工管理9 【正确答案】 合理。理由：业主原因。【知识模块】
17、建筑工程项目施工管理10 【正确答案】 经过调整后，关键线路为：ABDGL； 1)计算各工作的ES、EF： ES A=0，EF A=4； ES B=4，EF B=11； ES C=4，EF C=10； ESD=11，EF D=17； ES E=11，EF E=15； ES F=10，EF F=24； ES G=17，EF G=25； ESH=17，EF H=24； ES L=25，EF L=27。 2)计算各工作的 LS、LF ： LFL=27，LS L=25； LF H=25，LS H=18； LF G=25，LS G=17； LF F=25，LS F=11； LFE=18，LS E=14；
18、 LF D=17，LS D=11； LF C=11，LS C=5； LF B=11，LS B=4； LFA=4，LS A=0。 3)C 工作总时差： LSC-ESC=5-4=1 月。 C 工作自由时差：min(ESF，ES H)-EFC=10-10=0 月。 4)E 工作总时差：LS E-ESE=14-11=3 月。 E 工作自由时差：ES H-EFE=17-15=2 月。 实际总工期为 27 个月。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理11 【正确答案】 事件一中，基础工程施工安全隐患的主要表现形式还应包括：在底部进行掏挖；沟槽内作业人员过多；施工时地面上无专人
19、巡视监护；堆土离坑槽边过近、过高；邻近的坑槽有影响土体稳定的施工作业；基础施工离现有建筑物过近，其间土体不稳定；防水施工无防火防毒措施；灌注桩成孔后未覆盖防口；人工挖孔桩施工前不进行有毒气体检测。【知识模块】 建筑工程项目施工管理12 【正确答案】 事件二中，基础工程施工安全控制的主要内容还应包括：防水施工时的防火、防毒安全、桩基施工的安全防范。【知识模块】 建筑工程项目施工管理13 【正确答案】 事件二三中，土方开挖专项施工方案主要内容还应包括：坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求。【知识模块】 建筑工程项目施工管理14 【正确答案】 事件四中，土方开挖监控方案主要内容还应包括：监测点
20、的布置、监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统。【知识模块】 建筑工程项目施工管理15 【正确答案】 事件五中，脚手架的阶段验收还应包括：达到设计高度后或遇有六级风及以上、雨、雪天气；停用超过一个月。脚手架定期检查的主要内容还应包括：架体安全防护措施是否符合要求；立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范要求。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理16 【正确答案】 合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的
21、分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工二亡作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。【知识模块】 建筑工程项目施工管理17 【正确答案】 本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。【知识模块】
22、 建筑工程项目施工管理18 【正确答案】 甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。【知识模块】 建筑工程项目施工管理三、二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。19 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 建筑工程项目施工管理20 【正确答案】 B,C,D,E【知识模
23、块】 建筑工程项目施工管理21 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理22 【正确答案】 B,C,D【知识模块】 建筑工程项目施工管理23 【正确答案】 A,C,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理24 【正确答案】 C,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理25 【正确答案】 C,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理26 【正确答案】 B,C,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理27 【正确答案】 A,B,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理28 【正确答案】 C,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理29 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 建筑工程项目施工管理30 【正确答案】 A,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理31 【正确答案】 A,C,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理
