1、注册建造师一级机电工程管理与实务（机电工程项目施工管理）模拟试卷 11 及答案与解析一、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。0 背景 A 机电安装公司承包了 30000m 室外压力管道的安装工程，工期很紧，而且施工期间阴雨较多。 项目部为了保证工程质量，把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序，按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中，实行了“三检制 ”，同时加强了专职检查，并利用排列图法对出现的焊接气孔问题进行了分析，及时采取了改进措施，顺利地完成了任务。 专职检查员在第一阶段检
2、查焊口质量时，一共检查出 40 处气孔超标，分析了原因，列表如下：1 在压力管道安装工程中，哪些工序为关键工序(或 A 类质量控制点)?2 何谓“三检制 ”?在管道焊接工序中，“三检制”应如何进行?3 根据背景和列表，画出针对产生焊接气孔缺陷原因分析的排列图。4 分析焊接中产生气孔的主要原因。5 项目部针对出现的焊接气孔质量问题，应采取哪些改进措施?5 背景A 施工单位总包一炼钢厂项目，其中的连铸安装工程分包给 B 安装公司，该公司及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中发生以下情况：情况一：项目部按工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程
3、、蒸汽排除风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。情况二：技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。情况三：施工过程中，因业主提供的蒸汽排除风机晚到一个月，B 公司向业主提出了索赔，被业主拒绝。情况四：项目部安装完成后，向建设单位要求办理交工验收手续，建设单位以不符合工程验收的规定而拒绝了项目部的要求。情况五：施工合同按建设工程质量管理条例规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。该工程生产线在正常运行 4 年后，因设备故障、电气管线故障、给水排水管网阀门漏水、中央控制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进行保修
4、。施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。6 按质量验评标准规定，指出情况一中所列项目哪些属单位工程?哪些属分部工程和分项工程?7 技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确?简述理由。8 该工程验收必须符合哪些规定?9 说明业主为什么拒绝 B 公司提出的索赔，指出正确的做法。10 该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少?10 背景某卫生中心由五幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼等)组成，卫生中心的机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风空调、消防工程和电梯安装工程。卫生中心还建设一个变电所、水泵房和锅炉房，机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设
5、备均由业主采购。业主通过招标方式确定 A 公司承担机电工程总承包，合同规定 A 公司承包工程的范围有建筑给水排水、建筑电气、通风空调工程。A 公司将消防工程分包给 B公司施工；地下变电所分包给电力工程公司；电梯安装由电梯制造厂的安装公司承担。为方便施工管理，业主授权 A 公司按合同文件与其他公司签订分包合同。11 卫生中心的哪几个工程应先施工并通过质量验收，早日投入运行?12 卫生中心的门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?13 电力工程公司在地下变电所工程完工后，经自检合格就通知业主和监理工程师组织检查验收是否符合程序?说明理由。14 业主选定的电梯设备安装公司应如何进行检查验收?
6、14 背景某厂大型热力外网管道安装工程，由 A 单位总承包， A 单位选择了经业主同意，并经监理单位进行资质审查合格的 B 单位作为分包单位承担管沟和混凝土管道支架的施工，C 单位作为分包单位承担管道防腐、保温的施工。在整个施工中发生了以下事件。事件一：在管道施工中，A 单位质检员发现管道坡度以及膨胀节部分图纸设计内容与国家有关工程质量标准和规范不符。随即该质检员提交书面报告给监理工程师要求改正并提出建议方案。后经监理工程师同意，并由监理工程师下发监理指令执行。事件二：在施工过程中，现场监理工程师检查发现 B 单位施工的混凝土管道支架存在质量隐患，为此，监理工程师同时向 A 单位发出整改通知。
7、 A 单位在随即回函中称 B 单位所施工内容是经业主同意并经监理单位审查合格进行分包的，所以不承担该部分工程的质量责任。事件三：为赶工期，A 单位要求 C 单位在施工中使用了未经报检的保温材料。监理工程师在工地巡视中发现，因此上报总监理工程师。总监理工程师立即向 A单位下达了暂停施工的指令，同时要求 C 单位将该材料进行检验，该指令同时报告了业主。十天后检验报告出来，证实材料合格可以施工，随后总监理工程师下发指令恢复正常施工。15 事件一中问题处理程序和过程是否妥当?应该如何处理?16 热力管道坡度设置有哪些安装要求?17 事件二中 A 单位的说法是否正确?为什么?18 事件三中由于材料检验停
8、工十天和部分材料损害，C 单位就自身遭受的损失向A 单位提出补偿要求。而 A 单位称此次停工是执行监理指令，C 单位应向业主提出索赔。A 单位的说法是否正确?为什么?C 单位的损失应由谁承担 ?18 背景某机电安装公司，通过竞标承担了某炼油厂扩建工程的总承包资格。与建设单位签订的总承包合同中约定，该工程项目的施工临时用电申请委托该公司办理。施工中该公司将厂区供电划分为一个单位工程，烷基化和 MTBE 等几个车间内的电气安装工程划分为分部工程，其中的旋转电机、配电盘、配线工程、电气照明装置等作为分项工程。19 指出该公司对工程进行划分的依据是什么?20 工程划分结果需要谁来核定?21 已批准的单
9、位工程、分部工程、分项工程划分文件，应发给谁?22 该公司是否有权办理施工用电手续，应如何办理申请手续?22 背景某炼钢厂建设工程项目，主要工程内容包括办公大楼建设，电炉、除尘装置、冷却水系统、变电所及厂区电气、锅炉等机电安装工程。质量验收执行建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300 和工业安装工程质量检验评定统一标准 GB 50252。施工单位将电炉安装工程、除尘装置安装工程划归为单位工程进行管理，其中电炉安装工程质量验收评定为合格。23 根据案例提供的工程内容，举例说明上述两个标准的适用性?24 上述两个标准在工程划分和质量评定上有何区别?25 施工单位根据什么将电炉安装工程、除尘装置
10、安装工程划定为单位工程?26 本案例电炉安装工程具备什么条件，质量验收才能评定为合格?26 背景甲公司与乙公司签订水处理厂的 PC 合同，甲方为建设单位，乙方为施工单位。甲公司在征地环节出了问题，施工场地延后了 3 个月交付乙公司。乙公司以订购的2007mm 的碳钢管无法按时到货为由，申请总工期延后 3 个月。甲方以有偿提供库存的2005mm 的钢管为前提，不同意乙公司的延期申请。乙公司将这批管子在未开坡口的情况下，直接用于工程建设。监理单位发现后制止未果，拒绝对本项目进行验收。施工完成后，甲方因为费用的问题没有进行验收就投入使用。使用发现存在质量问题，经质检部门鉴定，确实存在管子变形、焊缝渗
11、漏等质量问题。甲公司拒绝支付工程费用。双方发生分歧，最终诉诸法律。27 甲公司驳回乙公司的做法是否正确?其用以驳回申请的具体做法是否正确?28 乙公司将165mm 的钢管直接用于项目建设是否正确? 正确的做法是什么?29 未开坡口、焊缝渗漏等说明质量管理的哪些环节出了毛病?30 甲公司将未验收的工程投入使用是否合法?为什么? 31 最终甲乙双方费用如何分摊?31 背景200 77 年 7 月，某化工厂扩建，厂方(业主)将维修间新建工程 PC 项目的建设授标 A 单位。A 单位将车间内 20 吨行吊的安装工作承包给无资质的作业队 B。作业队 B 与 A 单位签订合同，只约定了质量要求和承包价款。
12、 C 单位为 B 队提供担保。在建设期间，互检中发现有 3 台车床的垫铁超出规范，具体如下：1 号车床 16 组垫铁中有 7 组达到每组 6 块垫铁；2 号车床 12 组垫铁中有 2 组只有一块平垫铁；3号车床 12 组垫铁中有 1 组斜垫铁翘曲。在返工后，达到了规范的要求。在行车做大车负重行走试验时，行车限位开关失灵，配重突然滑落，砸坏了一台已完成试验的铣床，造成 18 万元的经济损失。项目部启动质量事故程序，调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求造成行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床，并重新安装完毕。该事故造成项目延后 70 天。业主根据与 A 单位签订的合同，处罚了 A 单
13、位 7 万元。A 单位向 B 作业队提出 25 万元的索赔。B 作业队以无力支付为由拒绝。32 A 单位与 B 作业队间的合同是否有效?33 用列表法标明垫铁的质量问题。并标出 A 类、 B 类、C 类问题分别是什么?34 行吊安装前还要进行哪些必需的申请或报告?35 结合本案例，简述应进行的质量事故程序。36 A 单位提请的 25 万元索赔是否合理?B 作业队拒绝赔付后，C 单位应承担什么责任?注册建造师一级机电工程管理与实务（机电工程项目施工管理）模拟试卷 11 答案与解析一、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。【知识模块】 机电工程项目施工管理1 【正确答案】
14、材料检验、管道焊接和管道试验为关键工序。【知识模块】 机电工程项目施工管理2 【正确答案】 “ 三检制 ”就是自检、互检和专检相结合的质量检查制度。在管道焊接工序，焊工应首先进行自检，要检查坡口质量、组对质量、焊条烘干质量、焊机是否完好、焊接环境以及焊接过程中的自检等；互检就是焊工或焊接组长之间的相互检查，尤其在自己没有把握的情况下一定要互检，防止自检判断的错误或者是漏检；专检就是专职检查员对焊口焊接质量的抽查，尤其在焊接一开始或新手焊工或在不利环境下的焊接，要多点抽查，确保焊接质量；对焊口质量的无损检测也属于专检，应及时跟上，及时发现问题及时解决。【知识模块】 机电工程项目施工管理3 【正确
15、答案】 焊接气孔超标原因分析排列图(见下图)【知识模块】 机电工程项目施工管理4 【正确答案】 管道焊缝气孔超标的主要原因是：焊工操作原因、焊条未烘干和焊接环境影响。前两项加起来已经达到 75，为 A 类，是影响气孔质量的主要因素；而第三项占了 15，虽为 B 类因素，但影响也不可忽视。【知识模块】 机电工程项目施工管理5 【正确答案】 针对焊工操作问题，项目部要进行培训，使焊工掌握相应的焊接技术，把经过培训还不能掌握相应技术的人员淘汰掉；针对焊条未烘干问题，要加强焊条烘干管理，建立相应的制度和管理措施，使没有经过烘干的焊条到不了焊工手中；针对环境问题，主要是潮湿，应采取防潮、防雨措施，同时要
16、将焊口处烘干再焊，并将焊条储存在保温桶里，不使焊条受潮；针对其他几个问题，也要采取相应措施给予改进。【知识模块】 机电工程项目施工管理【知识模块】 机电工程项目施工管理6 【正确答案】 按质量验评规定：连铸安装工程属单位工程，机械设备安装工程属分部工程，电气安装工程属分部工程，自动化仪表安装工程属分部工程，蒸汽排风机安装工程属分项工程。【知识模块】 机电工程项目施工管理7 【正确答案】 不正确。施工方案交底的主要内容是施工工艺(程序)、技术要求、操作方法、质量要求、安全要求等。【知识模块】 机电工程项目施工管理8 【正确答案】 该工程验收必须符合的规定：达到合同确定的工程质量标准，单位工程达到
17、竣工验收的合格标准，单项工程达到使用条件(或满足生产要求)；建设项目能满足建成投入使用(或生产)的各项要求。【知识模块】 机电工程项目施工管理9 【正确答案】 因为 B 安装公司是 A 施工单位的分包商，虽然蒸汽排风机是业主的责任，影响了工期，但 B 公司和业主没有合同关系。正确的做法是：B 公司向A 公司提出申请后，由 A 公司按索赔的程序和规定向业主提出索赔。【知识模块】 机电工程项目施工管理10 【正确答案】 该工程中设备安装、电气管线、给水排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限：设备安装工程最低保修期 2 年；电气管线工程最低保修期 2 年；给水排水管道工程最低保修期 2 年；供热和供
18、冷系统为最低两个采暖期或两个供冷期。【知识模块】 机电工程项目施工管理【知识模块】 机电工程项目施工管理11 【正确答案】 在卫生中心的地下变电所、水泵房和锅炉房应先施工并通过质量验收，投入运行。【知识模块】 机电工程项目施工管理12 【正确答案】 卫生中心的门诊楼可以单独竣工验收。竣工验收具备条件是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告；有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件；有施工单位签署的工程保修书。【知识模块】 机电工程项目施工管理13 【正确答案】 电力工程公司在地下变电所工程完工后，经自检合格就通知业主
19、和监理工程师组织检查验收的做法是不符合程序的。电力工程公司对所承包的地下变电所工程项目应按规定的程序检查评定，A 公司派人参加，地下变电所工程完工后，工程有关资料应交 A 公司。由 A 公司通知业主和监理工程师组织检查验收。【知识模块】 机电工程项目施工管理14 【正确答案】 电梯安装公司对电梯工程使用的主要材料、构配件和设备应进行现场验收。其中涉及安全功能的驱动主机、导轨和安全部件等，应按专业工程质量验收规范规定进行复验，并经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可。【知识模块】 机电工程项目施工管理【知识模块】 机电工程项目施工管理15 【正确答案】 不妥当。质检员不可直接上报监理工程师并提
20、出建议方案。应将上述问题提交项目部技术部门，由项目部技术部门确认后，以书面联系单的形式将问题和建议方案提供给监理，由监理提供给业主与设计方沟通。待设计方出具设计变更通知，经业主审查确认后才能施工。【知识模块】 机电工程项目施工管理16 【正确答案】 为了便于排水和放气，热力管道安装时均应设置坡度，室外管道的坡度应为 0003；蒸汽管道的坡度应与介质流向相同，以避免噪声；每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置，与其他管道共架敷设的热力管道，如果常年或季节性连续供气的可不设坡度，但应加强疏水装置。【知识模块】 机电工程项目施工管理17 【正确答案】 不正确。分包合同不能解除总包单位任何义务
21、和责任。分包 B 单位的任何违约行为导致工程损害或给业主造成的损失，总包 A 单位都承担连带责任。【知识模块】 机电工程项目施工管理18 【正确答案】 A 单位的说法不正确。因为 C 单位与业主没有合同关系，一切纠纷和索赔都应通过总包 A 单位提出。C 单位的损失是因为遵照总包 A 单位指令使用未经报验材料所致，其责任不在业主方，不应由业主承担。C 单位的损失应由总包 A 单位负责承担。【知识模块】 机电工程项目施工管理【知识模块】 机电工程项目施工管理19 【正确答案】 该公司对工程进行划分的依据是工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252 中电气装置安装工程的划分原则：分项工程应按厂
22、房、车间或区域内的独立电气设备、组合电气装置及其相互间的电气线路进行划分；同一单位工程中的电气装置安装工程应为一个分部工程；一个单位工程仅有电气安装工程这一分部工程时，该分部工程应为一个单位工程。【知识模块】 机电工程项目施工管理20 【正确答案】 划分结果由建设单位及监理单位核定。【知识模块】 机电工程项目施工管理21 【正确答案】 已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件，应分别发送到各个专业施工队和各职能部门。【知识模块】 机电工程项目施工管理22 【正确答案】 根据电力法第 26 条规定，总承包合同有约定，承建单位可以负责办理施工用电申请；施工单位需携带建设项目施工临时用电设计规划
23、，到工程所在地管辖的供电部门，依法按程序、制度和收费标准办理用电申请手续。【知识模块】 机电工程项目施工管理【知识模块】 机电工程项目施工管理23 【正确答案】 办公大楼本体及其内部的建筑安装工程和电炉、除尘装置、冷却水系统、变电所及厂区电气、锅炉等工业安装工程中的土建部分(包括厂房、设备基础、构筑物等)应执行建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300，工业安装部分应执行工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252。【知识模块】 机电工程项目施工管理24 【正确答案】 两个标准的主要区别在于建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300 在工程划分上增加了“子单位、子分部和检验批“三个概念
24、，合格标准中取消了“优良 ”级别。【知识模块】 机电工程项目施工管理25 【正确答案】 根据工业安装工程质量检验评定统一标准GB 50252，大型、特殊的工业设备安装工程根据工程量的大小可划分为一个和几个分部工程或单位工程，本案例的电炉和除尘装置即属于大型、特殊的工业设备，因此可以定为单位工程。【知识模块】 机电工程项目施工管理26 【正确答案】 电炉安装工程质量检验评定为合格的条件是：电炉所属分部工程的质量等级必须全部合格，质量保证资料应齐全。【知识模块】 机电工程项目施工管理【知识模块】 机电工程项目施工管理27 【正确答案】 正确。因为作为 PC 承包商，不能以自己责任范围内 (材料采购
25、是乙公司的责任)原因要求工期延期。除非甲公司同意延期，否则会面临工期延误的处罚。但甲方以有偿提供不符合设计文件的材料来作为驳回乙公司延：期要求的做法是不正确的。甲公司正确的做法是要求乙公司采用分批发运材料、在施工阶段组织赶工等方法，保证项目按期完工。【知识模块】 机电工程项目施工管理28 【正确答案】 不正确。这批钢管是业主的库存，我们有理由推理，这批钢管的材质证明文件、产品合格证等文件是齐全的。由于这批钢管的规格、型号与设计文件不符，不能直接用于工程建设。针对这批钢管，应进行如下步骤：报请业主及设计单位，申请材料变更设计进行复核，若满足设计规范的要求，需由业主同意后，出具变更单一一乙公司以此
26、变更单为依据，报请监理进行材料进场检查。这些步骤中，若是设计复核过程中不能满足设计要求，或是监理对钢管的实体检查未通过，则这批钢管须标识为不合格，不得用于本项目。【知识模块】 机电工程项目施工管理29 【正确答案】 从“ 三检制 ”的方面来说，自检(坡口，焊缝外观质量检查等)、互检(下一道工序对上一道工序质量的检查)、专检(无损探伤检查、试压等)都存在缺陷。应针对性地改进。从质量策划、质量控制的角度，可从人机料法环方面进行分析：人员培训不到位、人员的质量意识有待加强、质量体系及岗位应完善等；质量检测工具、设备应配套；材料的接、保、检及材料代用需按程序严格执行；对操作人员的技术交底不符合要求，交
27、底应明确技术要求、质量程序、安全注意事项等；对焊接环境、材料存储环境等要有明确的规定。【知识模块】 机电工程项目施工管理30 【正确答案】 建筑法第 61 条、合同法第 279 条规定，建设工程竣工后，发包方应当根据施工图纸和说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用。未经验收或者验收不合格者，不得交付使用。验收是发包、承包双方的强制义务。【知识模块】 机电工程项目施工管理31 【正确答案】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不
28、予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对主体结构质量承担民事责任。就本案例而言，若办理了材料变更手续，则按设计的要求进行支架加固处理(这部分费用可做变更处理)，其他部分如焊接质量、未开坡口等造成的修补、更换、返工费用由乙公司承担。若未办理材料变更单，则这些管线应拆卸下来，重新将合乎要求的管线安装好，所有费用由乙公司承担。若甲乙双方达成让步接收的协议，则费用负担可协商解决，也可按公平的原则，由仲裁或法院处理。【知识模块】 机电工程项目施工管理【知识模块】 机电工程项目施工管理32 【正确答案】 A 单位将行吊安装任务发包给不具有资质的 B 作业队进行施工建设，他们之间签订的建设工程施工
29、合同无效。【知识模块】 机电工程项目施工管理33 【正确答案】 垫铁超标原因列表如下：垫铁超厚的主要原因是：坐浆厚度控制失误，造成 1 号车床 7 组垫铁需增加垫铁数量来调整，致使垫铁数量超标。占超标总数的 70，属于 A 类。2 号车床垫铁不够，主要原因是基础上表面标高过高，造成无法放置斜铁组。本原因是工序间交接时检验不到位，其占超标总量的 20，属于 B 类。3 号车床的斜铁翘曲是因为材料检验失误造成的，占总数的 10，属 C 类问题。【知识模块】 机电工程项目施工管理34 【正确答案】 行吊安装前应编写施工方案，报监理工程师及业主审批。据特种设备安全监察条例规定，施工单位还应持资质证书、
30、行吊全套质量文件及施工方案，在施工前将拟进行的行吊安装情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。【知识模块】 机电工程项目施工管理35 【正确答案】 启动质量事故应急预案：切断铣床电源，移开油料等易燃物品(先作好记录)，拉好警戒线；进行事故报告：按规定的程序，向有关领导及部门报告事件的大致情况，本案属质量问题范畴；组织事故调查：本案中，应由项目总工程师组织相关技术人员、施工人员及质检人员对事件进行调查，若有必要，监理和业主代表亦可参与调查；事故原因分析：在调查的基础上，通过对人机料法环等因素的逐项分析，确定事故的主要原因及潜在问题；制定事故处理方案：根据事故分析
31、结论，制定相应的处理方案。本案中主要原因是电气接线质量问题。应对电工进行全面培训和技能审核，检查持证情况，并对发现的显性和隐性问题逐一清查；事故处理：按四不放过的原则及项目部执行的相关规章制度，对事故责任人进行处理，对损坏的设备进行更换等；事故处理的鉴定验收：检查事故的处理结果，形成报告，关闭事故处理程序。【知识模块】 机电工程项目施工管理36 【正确答案】 B 作业队承担由其工作失误造成的直接经济损失 18 万元是合理的。由于 A 单位与 B 作业队的合同未注明工期延误的处罚细则，再加上 A 单位明知 B 作业队无资质仍将工作交与 B 作业队，有一定过错，故 7 万元的罚款应协商分担。一旦达成协议，C 单位有连带责任。【知识模块】 机电工程项目施工管理
