1、注册建造师一级矿业工程管理与实务（矿业工程项目施工管理）模拟试卷 17 及答案与解析一、单项选择题1 关于现场项目部组织架构和责任划分，不合理的内容是( )。（A）相应职能科室、施工队同属项目部管辖（B）现场不宜单独设立“质量经理”（C）安全副经理是现场安全工作第一责任人（D）项目经理应有自身的目标责任书2 矿业工程现场管理工作的模式，目前多数采用的是( )。（A）项目部和项目经理负责制（B）工程处及处长负责制（C）施工队与队长负责制（D）专业区队与工地领导负责制3 属于现场动态管理内容的是( )。（A）规章制度检查（B）日常抽查（C）定期检查（D）按章考核4 矿山施工调度的工作基础主要是(
2、)。（A）项目管理实施计划（B）原材料供货计划和资金拨付计划（C）项目经理目标责任书（D）施工作业计划和施工组织设计5 关于矿山工程调度工作的做法，不正确的是( )。（A）交用期紧迫的工程应优先协调、安排（B）危及工程质量的行为及时汇报有关领导（C）进度、劳力安排等事务决策，由碰头会决定（D）需要调度作业计划应经主管技术部门同意6 根据有关规定，工地项目部应当( )组织一次消防工作全面检查。（A）每星期（B）每十天（C）每半月（D）每月7 明火作业使用消防器材时，要通过( )同意。（A）项目经理（B）班组长（C）专 (兼)职消防员（D）工程师8 矿井安全供电中关于双回路供电的说法，正确的是(
3、)。（A）矿井通风机也应有两回路供电（B）矿井供电的第二回路作为备用，应能负担全矿井 50的用电量（C）考虑电路功能，第二回路上允许分接部分其他施工负荷（D）考虑节约用电，第二回路上要安装负荷定量器9 地面变电所的安装必须有( )。（A）检修记录（B）安全措施及安装、调试记录（C）整定值变更记录（D）防爆合格证10 根据矿井(煤矿) 防治水规定的要求，防治水应遵循原则的首先一条是( )。（A）有疑必探（B）先探后掘（C）预测预报（D）先治后采11 关于施工现场的文明生活环境要求，说法不合理的是( )。（A）施工现场设有足够的急救器材（B）办公区设在作业区以联系方便（C）现场要求有防噪声的措施（
4、D）夜间施工要得到允许12 井下作业场所的“ 三图一表 ”的表是( )。（A）作业人员表（B）运输线路图表（C）爆破作业图表（D）施工进度及已完成工作量表13 不符合顶板安全管理工作要求的是( )。（A）出矸后要进行敲帮问顶，保证顶板安全（B）执行关于掘进工作面控顶距离的规定（C）失修巷道及时处理，返修巷道要外到里（D）掘进巷道内不允许有空帮现象二、多项选择题14 作业现场“ 三图一表” 的图指的是 ( )。（A）施工断面图（B）炮眼布置三视图（C）通风线路图（D）避灾线路图（E）工作面设备布置图15 关于矿业工程施工现场管理工作的说法，正确的是( )。（A）项目经理应全面负责施工过程的现场管
5、理工作（B）总包单位要负责包括所有分包单位的技术管理和现场工作（C）项目部应坚持每天的调度会议制度（D）地质人员的主要工作在室内：图纸分析和预报（E）测量人员需要及时下井布放井巷中、腰线16 “一通三防 ”是指( ) 。（A）通风（B）防瓦斯（C）综合防尘（D）防火（E）防汛17 矿业工程现场施工必须坚持的制度包括有( )。（A）每日的生产调度会议制度（B）特种工种凭证上岗制度（C）班前安全政策宣讲制度（D）凭证人井制度和人井人员登记制度（E）管理干部下井制度18 矿山工程施工调度的原则是( )。（A）分包单位的工程服从总包单位的工程（B）一般工程服从于重点工程和竣工工程（C）交用期限迟的工程
6、服从于交用期限早的工程（D）小型或结构简单的工程服从于大型或结构复杂的（E）安全第一，质量第一19 以下关于烧焊等用火安全规定，合理的是( )。（A）井口附近 20m 范围不得有明火（B）井下不得进行烧焊工作（C）井口房配备有灭火器材后方可烧焊（D）冬季不得在房间内点火取暖（E）高处施焊时要有专人进行防火监护20 矿井安全供电规定的内容有( )。（A）矿井应有两回电源线路（B）主要通风、提升等主要设备房，应各有两回路供电线路（C）井下供电系统必须有符合要求的供电系统设计及保护整定校验（D）施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线（E）防爆环境中的防爆设备必须有防爆合格证三、案例分析题20 背
7、景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：13 月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15d。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30d。事故处理完成后项目经理休假 30d，回来后，项目经理提出了索赔。38 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找
8、到煤层后，影响工期 10d，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题21 分别分析几次事件中的索赔。22 试述承包人的索赔程序。23 背景 某基坑开挖工程，合同挖方量为 7000m2，直接费单价 52 元m ，综合费率为直接费 20。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台 1m3 的反铲(租赁费 550 元台班) 开挖，6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。施工中发生下列事件： 事件 1：因反铲大修，晚进场 1 日，造成人员窝工 10 工日； 事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于 6 月 15 日开始停工的指令，进行地质复查，配合用
9、工 15 工日，6 月 19 日接工程师次日复工指令及开挖加深 15m 的设计变更通知，增加挖方量 1400m2； 事件 3：6 月 20 日至 22 日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工 30 工日； 事件 4：6 月 23 日修复暴雨损坏正式道路用工 30 工日，6 月 24 日恢复挖掘，至 6 月 30 日完工。 问题 逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔? 为什么? 如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价 25 元工日，管理费为 30)注册建造师一级矿业工程管理与实务（矿业工程项目施工管理）模拟试卷 17 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 C【知识模
10、块】 矿业工程项目施工管理2 【正确答案】 A【知识模块】 矿业工程项目施工管理3 【正确答案】 B【试题解析】 答案应为 B。现场管理组织及管理制度建立后就应有完整的实施管理制度的方法。施工现场管理一般采取动态管理与静态管理相结合的方法。静态管理就是通过制定各种规章制度、考核办法，定期检查、考核。动态管理就是对施工现场按照相关规章制度、考核办法进行不定期检查，突击检查、日常检查等。检查的直接依据就是根据各级管理机构和管理人员责任，企业法定代表人根据现场要求与项目经理签订“项目经理目标责任书”，项目经理部编制“项目管理实施规划”，开展对项目开工前的准备和施工期间的过程管理，一直到项目竣工验收、
11、竣工结算、清理各种债权债务、移交工程和资料等管理工作。【知识模块】 矿业工程项目施工管理4 【正确答案】 D【知识模块】 矿业工程项目施工管理5 【正确答案】 B【试题解析】 答案应为 B。矿山施工调度工作的基础是施工作业计划和施工组织设计，因此调度部门一般无权改变作业计划的内容，需要改变作业计划时，应经技术部门同意进行调度；矿山工程施工调度原则，其中之一是重点工程和竣工工程优先于一般工程、交用期限迟的工程服从于交用期限早的工程、小型或结构简单的工程服从于大型或结构复杂的工程；矿山工程调度的基本手段是掌握现场第一手资料，并熟悉各个施工具体环节，对于一般事务决策，采取在队长(班组长)碰头会进行讨
12、论解决，对于危及工程质量和安全的行为，应当机立断及时纠正或制止，对于安全隐患，必须及时处理和汇报。对危及质量、安全的行为和对安全隐患的处理方法不同，前者应果断处理，后者应汇报后正确处理。【知识模块】 矿业工程项目施工管理6 【正确答案】 D【知识模块】 矿业工程项目施工管理7 【正确答案】 C【知识模块】 矿业工程项目施工管理8 【正确答案】 A【试题解析】 答案应为 A。为保证矿井生产和施工的安全，整个矿井以及重要设备，包括提升、通风机均应双回路供电，并且规定，当任一回路发生故障而停止供电时，另一回路应能负担全矿井负荷，而非 50负荷；且每一回路上，一般情况下都不得分接任何负担；矿井电源电路
13、上，严禁装设负荷定量器。因此，在所有选项上，仅 A 满足规程要求。【知识模块】 矿业工程项目施工管理9 【正确答案】 B【知识模块】 矿业工程项目施工管理10 【正确答案】 C【试题解析】 答案应为 C。近期颁发的煤矿防治水规定，其中第二条：煤矿企业(矿井)、有关单位的防治水工作，适用本规定。现行煤矿安全规程、规范、标准等有关防治水的内容与本规定不一致的，依照本规定执行。第三条：防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则，采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。这就要求，首先通过矿井水文地质工作，搞清水文地质情况，做好预测预报工作；如有不清楚的，就必须探水弄清楚水文条件然后再
14、掘进。条文强调的是搞清水文地质条件前提下进行掘进工作，在有预防措施的条件下开采。【知识模块】 矿业工程项目施工管理11 【正确答案】 B【知识模块】 矿业工程项目施工管理12 【正确答案】 C【知识模块】 矿业工程项目施工管理13 【正确答案】 A【知识模块】 矿业工程项目施工管理二、多项选择题14 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 矿业工程项目施工管理15 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 答案应为 A、C、E。施工项目经理是施工现场管理组织的第一责任人，具有明确的责任，他全面负责整个施工现场的管理工作。这是一项基本的管理制度。建设工程实行分包的，应由总包单位负责施工现场的统一管理，
15、监督检查分包单位的施工现场活动。总包单位还可以受建设单位的委托，负责协调施工现场内由建设单位直接发包的其他单位的施工现场活动；但是并不随便负责分包的技术管理问题。每日的调度会议制度是矿业工程施工现场一种基本的管理制度，也是一种制度管理的重要内容。巷道施工前，地质预报 (预想剖面图、地质及水文地质说明)应及时送达调度室和有关部门，地质人员还必须在井下进行调查，做好地质素描工作，地质素描是矿井竣工移交的一项重要内容。【知识模块】 矿业工程项目施工管理16 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 答案应为 A、B、C、D。井巷重大安全隐患管理中“一通三防”管理是指，通风、防瓦斯、综合防尘和防火。具
16、体如下：(1)坚持在施工煤矿矿井一期工程时，现场设专职通风瓦斯管理人员和通风、瓦斯检查人员，以及施工煤矿矿井二、三期工程时，设立通风队的要求；(2)建立、健全并严格落实“一通三防”管理制度和工作责任制；(3)通风队必须随时了解矿井通风、有害气体含量，防消尘情况等并认真记录，坚持日报表、汇总每月报表，审批后报送各有关单位；(4)施工无有害气体的其他矿井时，必须执行金属非金属地下矿山安全规程；(5)做好综合防尘工作。【知识模块】 矿业工程项目施工管理17 【正确答案】 A,B,D,E【知识模块】 矿业工程项目施工管理18 【正确答案】 B,C,D,E【知识模块】 矿业工程项目施工管理19 【正确答
17、案】 A,E【试题解析】 答案应为 A、E。本题选项(B)、(C)、(D)的规定不合理。矿山井下需要有烧焊的工作条件，只是井下需要进行烧焊时必须有专门的措施，并要履行由专业负责人员批准的手续(B)；井口房等重地必须配备有灭火器材，需要进行烧焊则也应有专门措施和履行完备的手续(C)；在日常的冬季生活中，房间里采用火炉取暖是正常的，故(D) 规定过于严格，应该是在室内不得随意点火取暖。故正确的仅是 A、E。【知识模块】 矿业工程项目施工管理20 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 答案应为 A、B、C、D。井下供电安全，必须考虑保证设备用电安全，正常运转；同时满足供电线路的安全要求，包括：(
18、1)矿井应有两回电源线路。当任一回路发生故障而停止供电时，另一回路应能负担全矿井负荷。正常情况下，如采用一回路运行方式，另一回路也必须带电备用；矿井电源电路上，严禁装设负荷定量器。(2)主要通风、提升等主要设备房，应按两回路、由变(配)电所直接馈出线路供电。(3)井下供电系统必须有符合要求的供电系统设计及保护整定校验；各类电器设备应按规定装有欠压保护、短路保护，过负荷、单相断线、漏电闭锁和漏电保护装置，以及远程控制装置，严禁井下配电变压器中性点直接接地，严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。(4)施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线，保护零线与工作零线不能混接。【知识模
19、块】 矿业工程项目施工管理三、案例分析题【知识模块】 矿业工程项目施工管理21 【正确答案】 事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28d 之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。 【知识模块】 矿业工程项目施工管理22 【正确答案】 承包人的索赔程序是：1)首先由
20、承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28d 内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d 内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主 (监理工程师 )审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误
21、的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。【知识模块】 矿业工程项目施工管理23 【正确答案】 事件 1：不可索赔，属承包商责任；事件 2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期 5 日(1519日)，用工费 255(1+30)=487 5 元；机械费 5505=2750 元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为 140052(1+20)=8736 元；事件 3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件 4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期 1日，人工费 2530(1+30)=975 元；机械费 5501=550 元。【知识模块】 矿业工程项目施工管理
