1、注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 84 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 有一桁架，受力及支承如下图所示，则 AC 杆和 AB 杆的内力分别为( )。拉力为正，压力为负。 （A）-1kN ，-1kN（B） 0，-1kN（C） 1kN，1kN（D）1kN，02 为了安全，防止构件(或机械)倾覆的基本技术要求是( )。（A）引起倾覆的力矩应小于抵抗倾覆的力矩（B）引起倾覆妁力矩应等于抵抗倾覆的力矩（C）引起倾覆的力矩应大于抵抗倾覆的力矩（D）引起倾覆的力矩是抵抗倾覆的力矩的 5 倍3 在建筑物高度相同情况下，其平面形成为( )时
2、体形系数最小。（A）圆形（B）正方形（C）长方形（D）多角形4 从控制点到测设点的距离，若不超过测距尺的长度时，可用( )来测定。（A）距离交会法（B）直角坐标法（C）极坐标法（D）角度前方交会法5 在无垫层情况下，基础中纵局受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于( )。（A）20mm（B） 40mm（C） 70mm（D）50mm6 木模板的优点是适用于外形复杂或异形混凝土构件及( )的混凝土工程（A）冬期施工（B）夏期施工（C）雨期施（D）旱季施工7 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，养护时间不得少于( )。（A）8 天（B） 5 天（C） 7 天（D）3 天8 普通混凝土
3、小砌块施工前一般( )。（A）洒水湿润（B）不宜浇水（C）表面有浮水（D）少量浇水9 钢结构中受弯构件最常见的是( )。（A）钢梁（B）柱的压杆（C）桁架的压杆（D）脚手架竖杆10 先张法预应力施工中，当无设计具体要求时，一般采用( )张拉时，根据构件情况可采用单根、多根或整体一次进行张拉。（A）01.036con（B） 01.016con（C） 01.026con（D）00.986con11 细石混凝土防水层配置的双向钢筋网片，其间距为( )。（A）100200mm（B） 200300mm（C） 300400mm（D）350450mm12 厕浴间、厨房防水层完工后，应做( )蓄水试验；以确认
4、无渗漏。（A）10h（B） 15h（C） 24h（D）18h13 大于( ) 的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。（A）2kg（B） 2.5kg（C） 2.8kg（D）3kg14 整体面层施工后，抗压强度应达到( )后，方准上人行走。（A）5MPa（B） 4MPa（C） 3MPa（D）2MPa15 卷材屋面开裂在装配式结构屋面上出现的是有规则( )。（A）横向裂缝（B）纵向裂缝（C）圆形裂缝（D）U 形裂缝16 50m 似上的脚手架连墙件应按( )进行布置。（A）3 步 2 跨（B） 2 步 3 跨（C） 1 步 3 跨（D）3 步 1 跨17 楼板、屋面和平台等面上短边
5、尺过( )的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板应能防止挪动移位。（A）小于 25cm 但大于 2.5cm（B）小于 30cm（C）小于 40cm（D）小于 50cm18 建设单位在地下管线工程竣工验收前，应当提请( )对地下管线工程档案进行专项预验收。（A）城市规划行政主管部门（B）工程质量监督机构（C）工程设计单位（D）城建档案管理机构19 下列要求不符合国家防火规范的是( )。（A）图书室、档案室的顶棚、墙面应采用 A 级装修材料（B）建筑物内厨房，其顶棚、墙面、地面应采用 B1 级装修材料（C）消火栓门的颜色与四周装，修材料颜色应有明显区别（D）建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使
6、用20 住宅装饰装修工程施工规范规定，隐框、半隐框幕墙所釆用的结构粘结材料必须是( )。（A）酸性硅酮结构密封胶（B）中性硅酮结构密封胶（C）酸性硅酮耐候密封胶（D）碱性硅酮结构密封胶二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 影响钢筋混凝土梁斜截面受力性能的主要因素包括( )。（A）剪跨比（B）高跨比（C）高厚比（D）混凝土强度等级（E）弯起钢筋和箍筋的数量22 防止大体积混凝土裂缝的措施有( )。（A）优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土（B）在保证混凝土设计强度
7、等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量（C）及时对混凝土覆盖保温、保湿材料，并进行养护（D）设置后浇缝（E）提高混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差23 砌体工程不得在( ) 设置脚手眼。（A）120mm 厚墙、料石清水墙和独立柱（B） 240mm 厚墙（C）宽度为 2m 的窗间墙（D）过梁上与过梁成 60角的三角形范围及过梁净跨度 1/2 的高度范围内（E）梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内24 关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法正确的是( )。（A）当各种增加的装饰装修荷载不能控制在允许范围以内时，应对结构进行重新验算（B）建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用
8、功能（C）建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构和主要使用功能（D）建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施（E）在设计和施工过程中，不必了解结构能承受的荷载值是多少25 根据民用建筑工程室内环境污染控制规范中规定控制的室内环境污染物有氡(Rn-22)、( )及总挥发性有机化合物 (TVOC)。（A）甲醛（B）氨（C）钍（D）钾（E）苯26 混凝土的自然养护应符合下列规定( )。（A）掺有缓凝型外加剂的混凝土，不得少于 21 天（B）在混凝土浇筑完毕后，应在 12 小时以内加以覆盖和浇水（C）硅酸盐水泥拌制的混凝
9、土，不得少于 7 天（D）矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不碍少于 7 天（E）有抗渗性要求的混凝土，不得少于 14 天27 民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有( )报告，并应符合设计要求及规范的有关规定。（A）总挥发性有机化合物（B）放射性指标（C）游离甲醛含量（D）苯浓度（E）游离甲醛释放量28 砌筑砂浆的技术性质指标包括( )。（A）流动性(稠度)（B）塑性（C）保水性（D）强度（E）粘结力29 下列关于地基质量验收要求叙述正确的是( )。（A）对高压喷射注浆桩复合地基，其承载力检验，数量为总数的 0.5%1%，但不应少于 1 处（B）对水泥土搅拌桩复合地基，其承载
10、力检验，数量为总数的 0.5%1%，但不应少于 3 处（C）对灰土挤密桩复合地基，有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5% 1%，但不应少于 3 根（D）对灰土地基，其竣工后的结果必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于 3 点（E）对砂石地基，其竣工后的结果必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于 2 点30 关于房屋拆迁的补偿办法，下列叙述正确的是( )。（A）拆迁补偿方式有货币补偿、房屋产权调换两种（B）拆迁非公益事业房屋的附属物，不作产权调换，由拆迁人给予货币补偿（C）拆迁非公益事业房屋的附属物，拆迁人应当对被搬迁人实行产权调换（D）被拆迁人与房屋承租人对解除
11、租赁关系达不成协议的，拆迁人应当对被拆迁人实行房屋产权调换。产权调换的房屋由原房屋承租人承租，被拆迁人应当与原房屋承租人重新订阅房屋租赁合同（E）被拆迁人与房屋承租人对解除租赁关系达不成协议的，由拆迁入给予货币补偿三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。30 案例一背景材料 某大型剧院拟进行维修改造，某装饰，装修工程在公开招标投标过程中获得了该维修改造任务，合同工期为 5 个月合同价格为 1800 万元。1抹灰工程基层处理的施工过程部分记录如下：(1)在抹灰前对基层表面做了清除；(2)室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法符合设计要求。2工程师对抹灰工程施工质量控制的要点
12、确定如下：(1)抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 3d；(2)当抹灰总厚度大于或等于 15mm 时，应采取加强措施；(3)有排水要求的部位应做滴水线(槽) ；(4)一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上；(5)一般抹灰和装饰抹灰工程的表面质量应符合有关规定。问题 31 抹灰前应清除基层表面的哪些物质？32 如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时，应怎样处理理？33 为使基体表面在抹灰前光滑应做怎样的处理？34 判断工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处，并改正。35 对滴水线(槽) 的要求是什么？ 36 一般抹灰工程表面质量应符合的规定有哪些？37 装饰抹灰工程表面质量应符合的
13、规定有哪些？37 案例二 背景材料 某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招标投标方式承建了城区 A 住宅楼工程，工程为框架剪力墙结构，地上 17 层，地下 1 层，总建筑面积 16780m2。该工程采取施工总承包方式，合同约定工期 20 个月。 工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的 B 工程已临近竣工阶段(正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料)，经征得 A、B 工程建设单位同意，选派 B 工程项目经理兼任 A工程的项目经理工作。 在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。 在浇筑楼板混凝土过程中，进行 24h 连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。 问题38 该施
14、工企业是否具备承建 A 工程的资质等级要求？为什么？39 该施工企业是否可以选派 B 工程的项目经理担任 A 工程项目经理？请说明理由。40 上述案例中发生了哪几种环境污染形式？工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些？41 按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型？在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生？41 案例三背景材料 某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼
15、及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题 42 本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效？并
16、分别说明理由。43 甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当？为什么？44 工程存在严重质量问题的责任应如何划分？45 根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果？45 案例四 背景材料 某施工单位编制的某工程网络图，如图 7-1 所示，网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用，如表 7-1 所示。 问题46 在图 7-1 上，计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。 47 若施工合同规定：工程工期 93 天，工期每提前一天奖励施工单位 3 万元，每延期一天对施工单位罚款 5 万元。计算按网络进度计划原始方案实施
17、时的综合费用。48 若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表 7-2所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线，并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。 48 案例五背景材料 某工程，建设单位和施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件。事件 1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。事件 2：施工过程中，由
18、于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。事件 3：由于事件 2 的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。事件 4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期
19、和费用索赔。问题 49 指出事件 1 中的不妥之处，写出正确做法。50 指出事件 2 中的不妥之处，写出正确做法。该部位结构是否可以验收？为什么？51 事件 3 中项目监理机构对该部位工程不予计量是否正确？说明理由。项目监理机构是否应该批准工程延期申请？为什么？52 事件 4 中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立？为什么？注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 84 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 A3 【正确答案】 A4 【正确答案】 A5 【正确答案】 C6 【正确答案】 A7 【正确答案】
20、 C8 【正确答案】 B9 【正确答案】 A10 【正确答案】 A11 【正确答案】 A12 【正确答案】 C13 【正确答案】 C14 【正确答案】 A15 【正确答案】 A16 【正确答案】 B17 【正确答案】 A18 【正确答案】 D19 【正确答案】 B20 【正确答案】 B二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,D,E22 【正确答案】 A,B,C,D23 【正确答案】 A,D,E【试题解析】 规范规定：不得在下列墙体或部位设置脚
21、手眼：(1) 120mm 厚墙、料石清水墙和独立柱；(2) 过梁上与过梁成 60角的三角形范围及过梁净跨度 1/2 的高度范围内；(3) 宽度小于 1m 的窗间墙；(4) 砌体门窗洞口两侧 200mm(石砌体为 300mm)和转角处 450mm(石砌体为600mm)范围内；(5) 梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内；(6) 设计不允许设置脚手眼的部位。24 【正确答案】 A,B,C,D25 【正确答案】 A,B,E26 【正确答案】 B,C,D,E27 【正确答案】 C,E28 【正确答案】 A,C,D,E29 【正确答案】 B,C,D30 【正确答案】 A,B,D三、案例分析题共 5 题
22、，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 抹灰前应清除基层表面的尘土、疏松物、脱膜剂、污垢和油渍等。32 【正确答案】 如果设计对室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法无要求时，应采用 1:2 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 2m，每侧宽度不应小于 50mm。33 【正确答案】 为使基体表面在抹灰前光滑，应做毛化处理。34 【正确答案】 工程师对抹灰工程施工质量控制要点的不妥之处。(1)不妥之处：抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 3d。正确做法：抹灰用的石灰膏的熟化期不应小于 15d，罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应小于 3d。(2)不妥之处：当抹灰总厚度大于或等于 15mm 时
23、，应采取加强措施。正确做法：当抹灰总厚度大于或等于 35mm 时，应采取加强措施。(3)不妥之处：一般抹灰的石灰砂浆不得抹在水泥砂浆层上。正确做法：一般抹灰的水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上，罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上。35 【正确答案】 对滴水线(槽)的要求是：应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的深度和宽度不应小于 10mm。36 【正确答案】 一般抹灰工程表面质量应符合的规定是：(1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整，分格缝应清晰；(2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹，分格缝和灰线应清晰美观。37 【正确答案】 装饰抹灰丁程表面质量应符合的规定如下。(1)水刷石表面应石粒清晰
24、、分布均匀、紧密平整、色泽一致，应无掉粒和接槎痕迹。(2)斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处；阳角处应横剁，并留出宽窄致的不剁边条，棱角应无损坏。(3)干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘、石粒应粘结牢固、分布均匀，阳角处应无明显黑边。(4)假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致，应无掉角、脱皮、起砂等缺陷。38 【正确答案】 具备资质等级要求，二级企业可承担 28 层以下的房屋建筑工程。39 【正确答案】 可以。理由：发生了 A 工程中标项目经理不能继续履行职务的特殊情况； B 工程项目临近竣工阶段；经 A、B 工程的建设单位同意。40 【正确答案】 案例中发生的环境污染
25、有水污染(河道污染、污水排人河道)，噪声污染(施工噪声污染) 。还有大气污染(空气污染、粉尘污染、灰尘污染)、室内空气污染、土壤污染(土地污染)、光污染、垃圾污染(施工垃圾污染、生活垃圾、固体废物污染)。41 【正确答案】 本案例中的噪声属于建筑施工噪声(施工机械噪声、混凝土浇筑噪声、振捣噪声)。预防措施如下：(1)在施工组织设计 (方案) 中应编制防止扰民措施，并在施工过程中贯彻实施；(2)在可能发生夜间扰民作业施工前，提前到相关部门办理审批手续；(3)对夜间施工，；提前向邻近居民进行公示；(4)设专人到邻近居委会(居民) 进行沟通、协商，采取必要的补偿措施。42 【正确答案】 合同有效性的
26、判定。(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和：中华人民共和国建筑法的有关规定：“发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。”(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丙签订的分包合同无效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人
27、。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。43 【正确答案】 甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系。根据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。44 【正确答案】 工程存在严重质量问题的责任划分为：丙未对现场进行仔细勘察即
28、自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。45 【正确答案】 根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。4
29、6 【正确答案】 47 【正确答案】 计算综合费用。原始方案估计费用：18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16=401(万元)延期罚款：5(98-93)=25( 万元)综合费用为：401+25=426(万元)48 【正确答案】 调整优化过程。第一次调整优化：在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的 F 工作为对象压缩 2 天。增加费用：22=4(万元)第二次调整优化：A、C、H、J 与 B、F 、J 同时成为关键工作，选择 H 工作和 F工作为调整对象，各压缩 2 天。增加费用：2(1.5+2)=7(万元)第三次调整优化：A、C、H、J 与 B、F 、丁仍为关键工作，
30、选择 A 工作和 F 工作作为调整对象，各压缩 1 天。增加费用：1(2+2)=4(万元)优化后的关键线路为：(或关键工作为 A、C、H、J)和 (或关键工作为 B、F 、J)总工期：98-2-2-1=93(天)最低综合费用：401+4+7+4=416( 万元)49 【正确答案】 (1)不妥之处：总监理工程师主持召开第一次工地会议。正确做法：应由建设单位主持。(2)不妥之处：总监理工程师宣布授权。正确做法：应由建设单位宣布。(3)不妥之处：会议纪要直接分发给有关单位。正确做法：各方会签后分发。(4)不妥之处：会后编制和报送监理规划。正确做法：应在第一次工地会议前编制和报送。50 【正确答案】
31、(1)施工单位不按图施工，而是凭经验施工不妥。理由：施工单位必须按照工程设计图纸的施工技术规范标准组织施工。(2)建理员向总监理工程师汇报不妥，而是应向专业监理工程师汇报。(3)设计单位经核算，能够满足安全和使用功能的要求，便电话告知建设单位不妥。理由：设计单位应以书面形式告知建设单位。(4)该部位结构可以验收。理由：根据工程施工质量不符合要求的处理中的规定，经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的，可以予以验收。51 【正确答案】 (1)监理机构对该部位工程不予计量不正确。理由：经设计单位核算、认可能满足结构安全和使用功能的要求，予以验收，应给予计量。(2)监理机构不应批准工程延期的申
32、请。理由：对索赔报告中要求顺延的工期，首先要划清施工进度拖延的责任。因承包人的原因造成施工进度滞后，属于不可原谅的延期；只有承包人不应承担任何责任的延误，才是可原谅的延期。只有可原谅的延期部分才能批准艇合同工期。本题中停工是由于施工单位不按图施工造成的，属于承包人的原因造成的施工进度拖后，因此不应批准工程延期的申请。52 【正确答案】 (1)工期索赔成立。理由：在合同约定工期内发生的不可抗力，延误的工期相应顺延。(2)费用索赔成立。理由：在合同约定工期内发生的不可抗力造成的运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。因此，本题中不可抗力导致施工现场用于工程的材料损坏，所造成的损失由建设单位承担。
