1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 116 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某房地产开发公司计划开发建设一个居民小区，由于该小区在设计上采用了特殊工艺，经有关主管部门批准，开发公司于 2007 年 7 月 1 日将小区的设计任务直接发包给了某设计院，但双方没有签订书面合同，2007 年 6 月 30 日，设计院完成了工程设计，开发公司以没有书面合同，不符合我国合同法中关于“建设工程合同应当采用书面形式” 为由，拒绝支付设计费。以下说法正确的是( )。（A）中华人民共和国合同法对建设工程合同的形式作出了规定，签订建设工程合
2、同是要式民事行为，所以开发公司的做法合理（B）虽然设计院在 2007 年 6 月 30 日完成了工程设计但未得到建设单位批准，属于违法行为（C）虽然设计院未与开发公司采用书面形式订立合同，但已经履行了主要设计任务，开发公司接受了该合同，合同成立，应该支付设计费（D）设计院未与开发公司签订书面合同，不受法律保护，所以开发公司拒绝付费合情合理2 依据我国 2010 年 3 月 1 日起施行的注册建造师管理规定，以下对于一级建造师注册申请的表述中，有误的一项是( )。（A）初次注册者，可自资格证书签发之日起 3 年内提出申请，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册（B）注册有效期
3、满需继续执业的，应当在注册有效期届满 30 日前申请延期注册（C）对申请初始注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起，30 日内审查完毕并报国务院建设主管部门（D）申请人在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，则不予注册3 根据法的效力等级规定，建设工程质量管理条例属于( )。（A）法律（B）部门规章（C）行政法规（D）单行条例4 甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图样，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图样许可使用权归( )享有。（A）甲建设单位（B）乙设计单位（C）注册建筑
4、师王某（D）甲、乙两单位共同5 甲是某水泥厂的法定代表人，2008 年 2 月 5 日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则( ) 。（A）应视为甲已经同意（B）应视为甲是反对的（C）是同意还是反对无法认定（D）所签订的合同无效6 代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于( )代理。（A）表见（B）越权（C）非法（D）无权7 2010 年 4 月 15 日，某施工单位承建某工程项目，赵某是该项目经理；2010 年 6月 20 乙供应商经介绍与赵某认识，赵某受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次
5、价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求某施工单位返工，某施工单位因此遭受了巨大损失。则某施工单位的损失应由( )承担。（A）赵某（B）赵某与乙供应商（C）某施工单位（D）乙供应商8 自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，( )原因不会导致代理权终止。（A）甲死亡（B）乙死亡（C）甲取消委托合同（D）乙丧失民事行为能力9 甲公司和乙公司联合承包了某大型工程的设计和施工任务。甲、乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及债务承担比例均为 50%。在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到使用要求，但还是给建设单位造成了10 万元的损失。则建设单
6、位( )。（A）只能向甲公司要求赔偿全部损失（B）只能向乙公司要求赔偿全部损失（C）可以要求甲公司赔偿全部 10 万元的损失（D）只能要求甲乙各赔偿 5 万元的损失10 代理人因病死亡或丧失民事行为能力，委托代理( )。（A）可由其他人继续（B）可由法院接替被委托（C）代理人可由亲属接替（D）终止11 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照我国建筑法的规定，对此，正确的处理方式是( )。（A）责令改正，并处以罚款（B）责令改正，可以处以罚款（C）责令停止施工，并处以罚款（D）责令停止施工，可以处以罚款12 2010 年 3 月 1 日，某建设工程开工，由于设计
7、图样变更，工程于 2010 年 9 月18 日中止施工。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于( )向施工许可证的发证机关报告。（A）2010 年 12 月 18 日（B） 2010 年 12 月 1 日（C） 2010 年 10 月 18 日（D）2010 年 10 月 1 日13 甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务。此债务的发生根据是( )。（A）合 l 司（B）无因管理（C）不当得利（D）侵权行为14 2005 年 8 月 15 日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定：由乙公
8、司在 2005 年 11 月 16 日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后 15d 内全部支付工程款 50 万元。乙公司在 2005 年 11 月 1 日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于 2006 年 9 月 1 日答应付款，并向乙公司出具 30 万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为( )。（A）2007 年 8 月 16 日（B） 2007 年 11 月 2 日（C） 2008 年 11 月 17 日（D）2008 年 9 月 2 日15 甲建设公司在 2010 年 6 月 13 日对
9、某项目进行招标，经过投标评标后乙建筑公司中标；并在 2010 年 7 月 5 日与乙建筑公司签订了合同。则甲建设公司应当在( )日之前，将未中标投标人的投标保证金退还。（A）5（B） 10（C） 15（D）3016 在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是( )。（A）施工单位与材料供应商订立合同（B）施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人（C）施工单位向材料供应商支付材料款（D）材料供应商向施工单位交付材料17 施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对此
10、，正确的说法是( )。（A）监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理（B）施工合同是监理工程师实施监理的依据（C）施工合同是否作为监理依据，要根据建设单位的授权（D）施工合同是否作为监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见确定18 同专业的 A、B、C 三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据我国建筑法的规定，该联合体应当按照( ) 的资质等级许可范围承揽工程。（A）A（B） B（C） C（D）三家施工单位约定19 2005 年 3 月 1 日，某建筑公司与某水泥厂签订了一份购买水泥的合同，合同中约定水泥厂于 200
11、5 年 4 月 12 日将 1。0t 水泥运至建筑公司的施工现场，建筑公司验收货物后三天内支付水泥款。2005 年 4 月 12 日，水泥厂如约将水泥运至建筑公司的施工现场并通过了建筑公司的验收，但建筑公司却一直没有支付水泥款。2005年 5 月 4 日，水泥厂计划起诉，但由于 2005 年 5 月 4 日6 月 4 日发生了洪水导致交通中断，使得起诉活动无法进行。2007 年 4 月 20 日，水泥厂正式提起诉讼，要求建筑公司偿还水泥款，但法院以超过诉讼时效期间为由对其请求不予支持。你认为以下观点正确的是( )。（A）本案例中由于不可抗力原因使得诉讼时效中止，目前还没有超过诉讼时效（B）由于
12、不可抗力导致无法进行诉讼的事由必须是发生在诉讼时效期间才能导致诉讼时效中止（C）本案例中不可抗力已经导致诉讼时效中止，但没有终止，所以没有超过诉讼时效期间，法院裁定有误（D）本案例不符合导致诉讼时效中止条件，已经超过了诉讼时效期间20 下列关于施工单位安全生产责任制度的表述中，正确的是( )。（A）施工单位主要负责人是指施工单位法定代表人（B）专职安全生产管理人员对项目的安全施工负责（C）专职安全生产管理人员应常驻现场对安全生产进行监督检查（D）装修工程应按照工程总造价配备相应数量的专职安全生产管理人员21 依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由( )。（A）建设
13、单位负责试验，并承担试验费用（B）建设单位负责试验，双方分担试验费用（C）施工单位负责试验，双方分担试验费用（D）施工单位负责试验，建设单位承担试验费用22 甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于 2010 年 3 月 1 日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过( )，则应当重新办理开工报告的批准手续。（A）2010 年 3 月 15 日（B） 2010 年 6 月 1 日（C） 2010 年 9 月 1 日（D）2011 年 3 月 1 日23 A、B、C 三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A 和 C 组成了联合体，并在招
14、标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有( )。（A）A 和 C 将联合体协议一并提交给了招标人（B） B 加入由 A 和 C 组成的联合体并在截止日期征得了招标人的同意（C） C 又按照单独承包的报价提交了一份投标文件（D）A 和 C 商定由 A 为牵头人并以其名义提交了投标保证金24 2010 年 3 月 24 日，甲建设单位在保证项目完整性的前提下，将工程的设计业务分别委托给乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中正确的是( )。（A）丙设计单位直接对甲建设单位负责（B）丙设计单位仅对乙设
15、计单位负责（C）乙设计单位就整个项目的设计任务负总责（D）乙设计单位、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任25 甲设计院自行研发的异型特种结构设计技术获得国家专利，永宏建设单位投资1000 万元建设一项必须使用该专利技术的体育项目，则对该项目设计任务的发包方式表述中，正确的是( )。（A）关系社会公共利益的项目，即使是采用特定的专利技术也不能直接发包（B）若其设计费超过 500 万元必须公开招标（C）采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包（D）因施工合同估算超过 200 万元，故必须公开招标26 某建设项目，招标文件中规定的开标日期是 2008 年 6 月 6 日上午 9 点整。在
16、2008 年 6 月 6 日上午 9 点整的时候，共收到了投标书 10 份，其中一份标书没有密封；一份标书只有单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2008 年 6 月 6 日上午 11 点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下面说法正确的是( ) 。（A）共收到有效标书 9 份（B）共收到有效标书 8 份（C）共收到有效标书 7 份（D）11 点送来的标书是有效标书27 2010 年 4 月 12 日，甲拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，在拍卖过程中乙建设单位竞买成功，则乙建设单位竞买
17、成功后应当与( )签订国有土地使用权出让合同。（A）省人民政府（B）市人民政府（C）市土地管理部门（D）拍卖公司28 某招标人于 2008 年 3 月 10 日发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法错误的是( ) 。（A）如果该项目施工合同估算价为 180 万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于 2008 年 3 月 28 日（B）如果该项目属于关系公众安全的项目，且总投资额达到 3200 万元人民币，则投标人提交投标文件的日期不可在 2008 年 3 月 30 日前截止（C）投标人提交投标文件的日期只能截止于 2008 年 3 月 30 日（D）投标人提交投标文件的日期可
18、以截止于 2008 年 4 月 1 日29 某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括( )。（A）旧城改造项目批准文件（B）建设用地规划许可证（C）国有土地使用权批准文件（D）建设工程规划许可证30 根据我国安全生产法的规定，下面有关建设项目安全设施的表述中，不正确的是( ) 。（A）设计单位应当对安全设施设计成果负责（B）安全设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责（C）验收部门或验收人员对验收结果负责（D）安全设施验收合格后方可投入生产和使用31 在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工
19、单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当( )。（A）继续要求施工单位整改（B）要求施工单位停工（C）及时向有关管理部门报告（D）协助施工单位消除隐患32 根据建设工程质量管理条例的规定，施工单位在施工过程中发现设计文件和图样有差错的，应当( )。（A）直接对设计文件和图样修改（B）及时提出意见和建议（C）直接找设计单位改正（D）对误差很小的可以不予理会33 政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下面说法不正确的是( ) 。（A）命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令
20、紧急避险权（B）扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权（C）对施工单位处罚是甲行使了行政处罚权（D）甲在检查时必须出示有效的监督执法证件34 以下关于民用建筑节能的表述，不正确的是( )。（A）对不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证（B）实施既有建筑节能改造，应当符合民用建筑节能强制性标准，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施（C）在具备太阳能利用条件的地区，国家鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统（D）国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准35 甲的住房在旧城改造中被拆迁人拆除，
21、则甲的主张符合我国拆迁法律规范规定的有( )。（A）只能要求拆迁人予以货币补偿（B）只能要求拆迁人给予产权调换（C）可以要求拆迁人予以货币补偿（D）要求采取货币补偿和产权调换相结合36 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中正确的是( )。（A）可以先批准立项，但建设单位不得开工（B）不得批准立项，建设单位不得开工（C）不得批准立项，但建设单位可以先开工（D）可以先批准立项，建设单位可以先开工37 建设单位应当将建筑工程的消防设计图样及有关资料报送( )审核。（A）公安管理部门（B）国家有关管理部门（C）建设主管部门（D）
22、公安消防机构38 根据我国安全生产法的规定，( )应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。（A）省级人民政府安全生产主管部门（B）县级以上地方各级人民政府安全生产主管部门（C）县级以上人民政府安全生产主管部门（D）县级以上地方各级人民政府39 2008 年 7 月 6 日，某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗，该行为属于( )。（A）合法行为，洗车是司机的权利（B）违法行为，违反了我国水污染防治法中关于防止地表水污染的规定（C）违法行为，违反了我国水污染防治法中关于防止地下水污染的规定（D）
23、违法行为，违反了我国固体废物污染环境防治法 40 根据土地管理法的有关规定，不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是( )用地。（A）某卫星发射中心（B）某市政府（C）奥运会主会场（D）某住宅小区41 已经完成的建设工程质量不合格，修复后经竣工验收合格的应由( )。（A）承包人承担修复费用，工期顺延（B）发包人承担修复费用，工期顺延（C）承包人承担修复费用，工期不予顺延（D）发包人承担修复费用，工期不予顺延42 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前( )日以书面形式通知劳动者本人。（A）10（B） 20（
24、C） 30（D）6043 王某于 2010 年 4 月 1 日应聘到某施工单位，双方于 2010 年 4 月 15 日签订了为期 3 年的劳动合同，其中约定试用期 3 个月，次日合同开始履行。2010 年 7 月 18日，王某拟解除劳动合同，则( )。（A）必须取得用人单位同意（B）口头通知用人单位即可（C）应提前 30 日以书面形式通知用人单位（D）应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位44 某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少损失，被保险人共计支出 6 万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20 万元。保险公司应当支付的保险金为( )
25、万元。（A）6（B） 14（C） 20（D）2645 甲、乙双方签订一份买卖合同，丙方向甲方提供合同的担保，履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同履行了部分后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是( )。（A）甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任（B）甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙、丙三方承担（C）甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一部分（D）丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任和部分违约罚金46 甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲
26、公司先向乙公司提供材料，乙公司接收材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则甲公司( )。（A）可以不向乙公司支付劳务费（B）可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款（C）不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权（D）不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权47 甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执
27、行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到( )。（A）国家标准（B）行业标准（C）总承包单位确定的标准（D）其他企业标准48 2010 年 2 月 10 日，甲工程单位因施工需要与乙工程单位签订了一份租赁合同，合同约定租赁期限为 8 个月，则下列关于该租赁合同的说法错误的是( )。（A）应以书面方式订立（B）若以口头方式订立，则租赁期视为 6 个月（C）若以口头方式订立，出租人可随时解除合同（D）若以口头方式订立，承租人可随时解除合同49 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率 2 倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法
28、院对垫资利息的处理正确的是( )。（A）予以追缴（B）不予支持（C）支付按合同约定全部支付（D）只支持按银行同类贷款利息支付50 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于 2010 年 11 月 15 日未经检验情况下而使用该工程，2010 年 11 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，2010 年 11 月 30 日建设单位组织验收，2010 年 12 月 3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为( )。（A）2010 年 11 月 15 日（B） 2010 年 11 月 20 日（C） 2010 年 11 月 30 日（D）2010 年 12 月 3 日51 根据我国合同法的规定，自债务人
29、的行为发生之日起( )年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。（A）1（B） 2（C） 5（D）2052 承包商与业主签订的施工合同中约定由承包商先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果业主没有按照合同的约定及时结算，则承包商可以( )。（A）行使同时履行抗辩权（B）行使先履行抗辩权（C）追究业主的违约责任（D）行使后履行抗辩权53 甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是( )。（A）合同的变更是对原合同的实质性变更（B）所有变更都需要登记（C）当事人协商一致，可以变更合同（D）只有显失公平的合同才可以变更54 甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由
30、于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入 15 万元，则( )。（A）按照乙、丙、丁平均分配这笔收入（B）按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入（C）按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入（D）按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入55 人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是( ) 。（A）没收（B）扣押（C）查封（D）勘验56 一方当事人的违约行为导致工程受到 10 万元的损失，对方及时采取了措施，支出费用 2 万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用 14 万元，依据我国合同法的规定，违约方应承担的赔偿额为( )万元。（A）12（
31、B） 13（C） 14（D）1657 甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥 1000t，并为此交付了 1 万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则( )。（A）这 1 万元定金归乙水泥厂所有（B）乙水泥厂应该返回给甲建筑公司 20 万元（C）乙水泥厂应该返回给甲建筑公司 1 万元（D）乙水泥厂应该返回给甲建筑公司 5000 元58 某公司以一栋价值 450 万元的办公楼作抵押分别向甲银行和乙银行贷款 200 万元，与甲银行签订的抵押合同在 2010 年 4 月 12 日签订，20 日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在 2010
32、年 4 月 15 日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，甲银行和乙银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款 360 万元，则( )。（A）向甲银行和乙银行各分配 180 万元（B）向甲银行分配 200 万元，向乙银行分配 160 万元（C）向甲银行分配 160 万元，向乙银行分配 200 万元（D）向甲银行分配 100 万元，向乙银行分配 100 万元59 在诉讼中，甲认为其享有对乙公司的代理权，其以乙公司名义与丙公司签订的合同应有效。而乙公司则认为只授权给了丁，甲并没有得到其授权。根据民事诉讼的举证原则，本案中关于代理权的举证责任应当由( )承担。（A）甲（B）乙公司（C）丁（D）丙公司
33、60 A 公司承建 B 公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷， A 公司决定起诉 B 公司。A 公司的注册登记地在甲市，B 公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国民事诉讼法的规定，A 公司应当向( )市人民法院起诉。（A）甲（B）乙（C）丙（D）丁61 根据我国担保法的规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( ) 。（A）10%（B） 20%（C） 30%（D）50%62 下列关于仲裁开庭的说法正确的是( )。（A）仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭（B）仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭（C）仲裁不公开进行，当事人协议
34、公开的必须公开（D）仲裁公开进行，当事人可以协议不公开63 甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当( )作出裁决。（A）按多数仲裁员的意见（B）按首席仲裁员的意见（C）提请仲裁委员会（D）提请仲裁委员会主任64 合同当事人如果未约定仲裁协议，则作为解决纠纷的最终方式是( )。（A）仲裁（B）和解（C）协商（D）诉讼65 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请 Z 市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向 Z 市
35、人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向 Z 市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是( ) 。（A）Z 市人民法院应当依法对此案进行审理（B） Z 市人民法院应当裁定不予受理（C） Z 市人民法院应和 Z 市仲裁委员会协商确定则谁受理此案（D）Z 市仲裁委员会不应当受理此案66 甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在( )情况下，予以重新鉴定。（A）可以通过补充鉴定解决（B）可以通过重新质证解决（C）可以通过补充质证解决（D）鉴定程序严重违法67 甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包
36、商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。则赔偿责任应当由( )承担。（A）甲公司（B）乙公司（C）发包人（D）甲公司和乙公司连带68 以下可以作为证人的是( )。（A）鉴定人员（B）陪审员（C）诉讼代理人（D）近亲属69 公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是( ) 。（A）除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起 15 日内向法院提起诉讼（B）原告认为其合法权益受到行政机关或其工作人员作出的具体行政行为侵犯造成损害，有权在提起诉讼后 7 个丁作日内提出
37、（C）行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起 15 日内向法院提起诉讼（D）不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起 3 个月内提出70 某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成 6000 万元直接经济损失，应当认定为( )。（A）串通投标罪（B）重大责任事故罪（C）工程重大安全事故罪（D）重大劳动安全事故罪二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 根据我国民法通则的规定，民事法律行为应当具备的条件有( )。（A
38、）行为内容合法（B）行为形式合法（C）行为人意思表示真实（D）行为均为要式法律行为（E）法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力72 建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。（A）完整的技术档案资料和施工管理资料（B）工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告（C）勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件（D）已付清所有款项（E）有施工单位签署的工程保修书73 在诉讼时效期间里，下列诉讼时效为短期诉讼时效的有( )。（A）身体受到伤害要求赔偿的（B）寄存财物被丢失或损毁的（C）海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权的（D）延付或拒付租金的（E）国际货物买卖合同和技术进出
39、口合同存在争议的74 我国的建设工程中实行强制监理的工程范围包括( )。（A）国家重点建设项目（B）大中型公用事业工程（C）成片开发建设的住宅小区工程（D）利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程（E）涉及国家安全、国家秘密的项目75 根据招标投标法的规定，投标人不得实施的不正当竞争行为的具体体现包括( )。（A）投标人相互串通投标报价（B）投标人与招标人串通投标（C）以向招标人或评委会成员行贿的手段谋取中标（D）以高于成本的报价竞标（E）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标76 在生产经营单位的安全生产保障体系中，组织保障措施的管理主要体现为( )。（A）人力资源管理（B）建立安全
40、生产保障体系（C）明确岗位责任（D）对废弃物品的管理（E）保证安全生产所必需的资金77 在施工单位的安全责任中，施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责为( )。（A）建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度（B）制定安全生产规章制度和操作规程（C）保证本单位安全生产条件所需资金的投入（D）对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录（E）确保安全生产费用的有效使用78 根据建设工程质量管理条例的规定，我国工程监理单位的质量责任和义务包括( )。（A）依法承揽业务的责任（B）独立监理的责任（C）安全隐患报告的责任（D）依法监理的责任（E）确认质量和应付工程款的责任79
41、下列各项合同中，属于合同法调整范围的是( )。（A）抵押合同（B）供用电合同（C）婚姻合同（D）行政合同（E）劳动合同80 某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有( )。（A）诉讼终结（B）当事人解除委托（C）代理人辞去委托（D）委托代理人死亡（E）委托代理人有过错81 并非所有的合同都受中华人民共和国合同法的调整，不受中华人民共和国合同法调整的主要合同类型有( )。（A）身份关系合同（B）政府行使行政管理权的行政合同（C）劳动合同（D）施工合同（E）政府间协议82 根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是( )。（A）在本单位患职业病被确认部分丧
42、失劳动能力的（B）在本单位连续工作 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的（C）劳动者家庭无其他就业人员，有需要扶养的家属的（D）女职工在产期的（E）因工负伤被确认丧失劳动能力的83 在下列合同类型的叙述中，属于效力待定合同的有( )。（A）限制民事行为能力人依法不能够独立签订的合同（B）无权代理人以被代理人名义订立的合同（C）无处分权人订立的合同（D）因欺诈、胁迫而订立的合同（E）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同84 某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合我国劳动法劳动保护规定情况的有( )。（A）安排女工赵某在经期从事高温焊接作业（B）安排怀孕 6 个月的女工钱某从事夜班工
43、作（C）批准女工孙某只能休产假 120 天（D）安排 17 岁的李某担任矿井安检员（E）安排 15 岁的周某担任仓库管理员85 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产方面教育和培训，包括( )的培训。（A）取得专业技术资格证书（B）必要的安全生产知识（C）有关的安全生产规章制度（D）岗位的安全生产操作技能（E）专业学历教育86 某房屋建筑施工合同中约定，合同工期为 509 日历天，开工日为建设单位向施工单位提交符合开工要求的施工现场后的第 28 天，竣工日为竣工验收合格之日；所有分部分项工程必须符合国家施工质量验收标准；除地基基础工程和主体结构工程保修期为 50 年外，其他工程内容的保修期均为
44、 2 年。在以上内容中，不符合我国法律、法规和有关规定的是( )。（A）合同工期应采用工作日，不应包括节假日（B）履行的起始时间不明，应明确具体的日期（C）履行的终止时间不合理（D）对分部分项工程质量要求过高，应允许一定比例的不合格率（E）其他工程内容的保修期不符合法定要求87 在合同权利义务概括转移中，债权债务的概括转移的条件是( )。（A）转让人与承受人达成合同转让协议（B）原合同必须有效（C）原合同为单务合同（D）原合同为双务合同（E）符合法定的程序88 某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据我国公司法的规定，当选无效的有( )。（A）赵某六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑
45、两年（B）钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散（C）孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照（D）李某因购买住房而按揭贷款上百万（E）周某 70 岁，因患病而行动不便89 下列选项中对于违约责任中的违约金和定金的叙述正确的有( )。（A）当事人就延迟履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务（B）定金的目的在于担保合同债权的实现（C）给付定金一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金（D）定金存于主合同之中，违约金存于从合同之中（E）当事人既约定定金又约定违约金的，一方违约时，对方可选择适用违约金或定金条款90 甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷。如果甲房地产开发商欲申请仲裁，则应当符合的条件有( )。（A）有仲裁协议（B）有具体的仲裁请求和事实、理由（C）双方当事人不能通过法院解决的（D）双方当事人同意仲裁解决（E）属于仲裁委员会的受理范围
