1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 232 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 背景：甲乙双方于 3 月 1 日订立 100t 的水泥供应合同，合同约定由乙方最迟于 4 月 1 日送货至甲公司，甲方按照交货时甲方所在地公布的造价信息作为结算依据，逾期交货 1 天的违约金为每吨 5 元。同时，乙方收取了甲方 5000 元定金。3月 1 日甲方所在地公布的水泥指导价格为每吨 350 元。根据背景资料，作答下列4650 题。1 如果 3 月 15 日指导价格调整为每吨 360 元，乙于 3 月 31 日交货，则甲最终应付总款为(
2、) 元。（A）35 000（B） 36 000（C） 36 500（D）37 0002 如果 4 月 2 日指导价格调整为每吨 370 元，乙于 4 月 3 日交货，则甲最终应付总款为( )元。（A）34 000（B） 35 000（C） 36 000（D）37 0003 假设甲方于 4 月 2 日得知乙方拒绝交货后，立即以每吨 390 元的价格在当地市场进行了采购，但仍然造成了 1.5 万元的损失。则对于甲的下列赔偿请求，不能得到法院支持的是( ) 。（A）要求乙方支付甲方购买水泥的 2 000 元差价（B）要求乙方双倍返还定金 10 000 元（C）要求乙方双倍返还定金 10 000 元，
3、并支付 2 000 元的水泥差价（D）要求乙方双倍返还定金 10 000 元，并支付 1.5 万元的损失4 本案中甲方不能单方解除合同的情形包括( )。（A）运输途中遭遇强台风致使水泥全部淋湿（B）由于运输司机的过失造成交货迟延（C）乙方在甲方宽限后的期限内仍然未能交货（D）乙方于 3 月 20 日明确表示如果不调价就拒绝发货5 应甲方要求，乙方请求丙企业为其提供连带保证担保。在合同履行过程中，甲方要求乙方将其中的 30t 水泥交付给丁公司，但未通知丙企业。后来乙方未向丁公司交货。根据有关规定，下列说法正确的是 ( )。（A）保证合同由乙丙双方签订（B）厂公司可以直接追究乙方的违约责任（C）甲
4、公司可以要求丙企业承担保证责任（D）由于未征得丙企业的同意，甲不能要求丙承担保证责任6 某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为( )。（A）丁级（B）丙级（C）乙级（D）甲级7 车流量较大的基地,其通路连接城市道路的位置距大中城市主干道叉口的距离,自道路红线交点量起不应小于( )。（A）60m（B） 70m（C） 80m（D）90m8 在仓储合同中，根据有关规定理解错误的是( )。（A）仓单是存货人提交货物和提取货物的凭证（B）仓单起到仓储物所有权凭证的作用（C）仓储保管人必须具备仓储业务资质证书（
5、D）提前提货的，应减收仓储费9 提高钢梁整体稳定性的有效措施之一是( )。（A）采用低合金高强度结构钢（B）增设腹板加劲肋（C）减小受拉翼缘板的自由长度和加大受拉翼缘板的宽度（D）减小受压翼缘板的自由长度和加大受压翼缘板的宽度10 民法通则规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的（ ）。（A）委托代理人（B）法定代理人（C）指定代理人（D）复代理人11 某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同（ ）。（A）用其他建筑企业的名义承揽工程（B）允许他人以本企业名义承揽工程
6、（C）与他人联合承揽工程（D）违法分包12 参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（ ）年的，按月领取基本养老金。（A）10（B） 15（C） 20（D）2513 王某在某建筑工程公司工作 3 年后失业 4 个月，后找到新的工作，工作 1 年后再次失业，其工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，则其二次失业后领取失业保险金的期限为（ ）个月。（A）24（B） 20（C） 18（D）1214 甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是（ ）。（A）经乙同意后方可解除合同（B）乙
7、有权要求对方继续履行合同（C）甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失（D）甲承包商不享有随时解除合同权15 甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的 9 桶原料。按照仓储合同的法律规定，乙的义务不包括（ ）。（A）验收（B）出具仓单（C）提取原料（D）允许甲提取样品16 乙同意储存甲的 20 箱食品。乙开具了仓单，甲将提取这些食品的权利转让给了丙，仓单上有丙的背书和保管人签字。有效储存期届满后第三周，丙在提取这些食品时发现食品已变质，其保质期为有效储存期满后的第一周末。此损失应由（ ）。（A）乙承担赔偿责任（B）丙承担该损失（C）甲承担赔偿责任（D）乙和丙应共同承担损失17 某施工单位法定代表人
8、授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于( ) 。【 2007 年考试真题】（A）法定代理（B）委托代理（C）指定代理（D）表见代理18 某建设单位 2005 年 2 月 1 日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据建筑法的规定，申请延期应在( )前进行。【2005 年考试真题】（A）2005 年 3 月 1 日（B） 2005 年 4 月 1 日（C） 2005 年 5 月 1 日（D）2005 年 6 月 1 日19 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是( )。【2011 年考试真题】（A）国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰
9、制度（B）土石方施工阶段，噪声限值是昼间 70 分贝，夜间 55 分贝（C）打桩施工阶段，噪声限值是昼间 80 分贝，夜间禁止施工（D）在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业20 甲、乙签订房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将合同中的全部权利转让给丙，则此合同转让属于( )转让。【2005 年考试真题】（A）主体（B）标的（C）权利（D）义务21 根据建设工程安全生产管理条例，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的( )。【2011年考试真题】（A）负责项目管理的技术人员（B）项目负责
10、人（C）技术负责人（D）安全员22 何某有一栋可以眺望海景的别墅,当他得知有一栋大楼将要建设,从此别墅不能再眺望海景时,就将别墅卖给想得到一套可以眺望海景的房屋张某。何某的行为违背了民法的( ) 。（A）自愿原则（B）等价有偿原则（C）保护公民，法人的合法民事权益原则（D）诚实信用原则23 甲在 2006 年 3 月 10 日民事纠纷中受到伤害，2006 年 11 月 1 日治愈后又遇其他障碍不能行使请求权，2007 年 1 月 1 日障碍消除，该事件的诉讼时效期间在( )结束。（A）2006 年 6 月 9 日（B） 2007 年 11 月 1 日（C） 2007 年 3 月 9 日（D）2
11、007 年 5 月 9 日24 某建筑工程队因对方违约采取适当的补救措施，防止损失扩大而支出的合理费用是由( )承担。（A）双方各半（B）自己（C）依据责任的大小双方分担（D）违约方25 劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前( )以书面形式通知劳动者本人。（A）10 日（B） 20 日（C） 30 日（D）60 日26 依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起( )，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。（A）7 日内（B） 10 日内（C） 15 日内（D）20 日内27 根据中华人
12、民共和国税收征收管理法的有关规定，企业及其在外地设立的分支机构等从事生产、经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起( )日内，向税务机关申报办理税务登记。（A）10（B） 20（C） 30（D）6028 甲出租一辆货车于乙，租期为 3 年，在此期间，甲将该车卖给丙，则( )。（A）原租赁合同仍然有效（B）因甲卖车时未通知乙，故甲、丙之间的买卖行为无效（C）乙应与丙重新签订租赁合同（D）乙对该车有优先购买权29 某设备采购合同中约定，甲公司向乙公司订购 7 台设备，由于乙公司的库存只有 5 台，约定剩余 2 台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则该合同中，应当由( )承担违
13、约责任。（A）乙向丙（B）乙向甲（C）丙向甲（D）丙向乙30 根据招标投标法的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（A）5（B） 15（C） 20（D）3031 中央管理的建筑施工企业的下属建筑施工企业，应当向( )申请领取安全生产许可证。（A）国务院建设主管部门（B）国务院安全生产监督管理部门（C）企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门（D）企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门32 按招标投标法规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，下列说法正确的是( )。（A）必
14、须进行公开招标（B）必须进行邀请招标（C）应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外（D）应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外33 下列有关联合体共同投标的说法正确的是( )。（A）为了发挥各投标方的优势，招标人可以强制投标人组成联合体共同投标（B）中同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级（C）联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同并承担连带责任（D）就中标项目而言，应由承包额最大的一方向招标人承担责任34 根据公司法，有限责任公司和股份有限公司的共同特点是( )。（A）股东以出资额为限对公司承担责任（B）公司以全部资产对其债务承担
15、责任（C）由 2 个以上、50 个以下股东共同出资设立（D）公司全部资本分为等额股份35 ( ) 是指在他人的所有物上设定的权利。（A）自物权（B）他物权（C）用益物权（D）担保物权36 当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，应当( )。（A）向债权人承担违约责任（B）向第三人承担违约责任（C）向债权人和第三人承担连带责任（D）协商确定向谁承担责任37 合同转让即为( ) 。（A）法律关系的主体变更（B）法律关系的客体变更（C）法律关系的内容变更（D）法律关系的变更38 投标人的成本是指( )。（A）企业的投标保证金（B）个别企业的成本（C）企业中标的投资（D）非法手
16、段的投资39 发现直接危及人身安全的紧急情况时,从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是( )。（A）拒绝权（B）建议权（C）紧急避险权（D）自保权40 法律关系主体与客体的变更，必然导致( )变更。（A）权利和关系（B）义务和能力（C）内容（D）合同41 关于仓储合同中存货人支付保管费义务的表述不正确的是 ( )（A）存货人逾期提取仓储物的，应当加收仓储费（B）存货人提前提取仓储物的，应当减收仓储费（C）存货人不支付保管费的，保管人有权留置仓储物（D）存货人提前提取仓储物的，不减收仓储费42 下列事项中，应按规定的纠纷处理方式解决，而不能提起行政复议的是( )。（A）认
17、为行政机关侵犯其合法经营自主权的（B）行政处罚，即当事人对行政机关作出的警告、罚款等行政处罚不服的（C）认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或违法要求履行其他义务的（D）行政机关不按规定对民事纠纷作出的调解或者其他处理43 以下关于安全生产许可证与施工许可证说法正确的有( )。（A）对未取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证（B）对未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证（C）安全生产许可证与施工许可证都应当由施工单位申请领取（D）安全生产许可证与施工许可证都应当由建设单位申请领取44 因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。（A）单方宣布合同终止（B）
18、请求法院撤销债务人行为（C）请求仲裁机构撤销债务人行为（D）请求法院或仲裁机构撤销债务人行为45 建筑工程一切险的( )是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。（A）投保人（B）被保险人（C）保险经纪人（D）投资人46 根据安全生产法的规定，新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程( )。（A）同时论证，同时评价，同时投资（B）同时投资，同时施工，同时评价（C）同时设计，同时施工，同时竣工验收（D）同时设计，同时施工，同时投入使用47 在债的消灭依据中，同类已到履行期限的对等债务，因当事人相互抵充其债务而同时消灭的是( ) 。（A）抵消（B）提存（C）混同（D）免除48
19、 对于国家一级注册建造师申请初始注册的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起( )日内，审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门；国务院建设主管部门应当自收到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门上报材料之日起，( )日内审批完毕并作出书面决定。（A）20 20（B） 15 15（C） 10 10（D）5 549 采用特殊结构的建设工程，应当由( )提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。（A）设计单位在设计文件中（B）建设单位在招标文件中（C）监理单位在监理大纲中（D）施工单位在招标文件中50 ( ) 是指当事人双方在争议发生前或争议发生后达成
20、协议，自愿将争议交给第三者作出裁决。（A）调解（B）和解（C）仲裁（D）诉讼51 当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或者默示其将来不能履行合同的行为叫做( )。（A）单方违约（B）双方违约（C）预期违约（D）实际违约52 由国家行政机关或授权的企事业单位、社会团体对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁为( )。（A）行政责任（B）行政处罚（C）行政处分（D）行政警告53 下列关于招标代理的说法，正确的是( )。（A）招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构（B）招标代理机构必须有相应专业力量（C）建设行政主管部门有权指定招标代理机构（D）所有的招标
21、都必须委托招标代理机构进行54 拘役是短期剥夺犯罪人自由，就近实行劳动的刑法方法。拘役的期限为 1 个月以上 6 个月以下，数罪并罚时不得超过( )年。拘役的刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押 1 日抵折刑期 1 日。（A）1（B） 2（C） 3（D）455 下列选项中，( ) 不属于委托代理终止的原因。（A）代理期限届满（B）被代理人取得民事行为能力（C）代理人辞去委托（D）代理人死亡56 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期( )，并制定应急预案。（A）检测、监控（B）评估、监控（C）检测、评估（D）检测、评估、监控57 ( ) 是指根据诉讼标的物所在地确定有管
22、辖权的人民法院。（A）一般地域管辖（B）特殊地域管辖（C）专属管辖（D）协议管辖58 某工程项目于 2010 年 3 月 1 日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为( )。（A）2010 年 4 月 1 日（B） 2010 年 6 月 1 日（C） 2010 年 9 月 1 日（D）2010 年 12 月 1 日59 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责未包括( ) 。（A）建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度（B）制定安全生产规章制度和操作规程（C）保证本单位安全生产条件所需资金的投人（D）及时、如实报告生
23、产安全事故60 下列不属于合同权利义务终止的种类的是( )。（A）合同解除（B）债务相互抵消（C）债务债权同归一方（D）债权债务全部转移61 留置是指合同当事人一方依据法律规定或合同约定( )。（A）占有合同中对方的财产（B）保管合同中对方的财产（C）终止合同中对方的财产（D）冻结合同中对方的财产62 债权人留置财产后，未约定期限的，债务人应当在( )的期限内履行债务。（A）不少于 6 个月（B）不少于两个月（C）不多于 3 个月（D）不多于两个月63 著作权，是指文学、艺术和科学作品的作者依法所享有的权利。下列行为属于著作人身权范围的是( ) 。（A）甲应邀在由乙完成的作品上署名（B）乙允许
24、出版社以其笔名出版其作品，并获取报酬（C）丙将自己原来的美术作品结集进行展览（D）丁与电影制片厂合作，将自己的作品摄制电影64 建设工程安全生产管理条例第 8 条规定，建设单位在编制工程概算时，应当确定 ( ) 所需费用。（A）抢险救灾（B）建设工程安全作业环境及安全施工措施（C）对相关人员的培训教育（D）建筑工程安全作业65 在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可以向人民法院申请( )。（A）先行给付（B）证据保全（C）诉讼保全（D）诉讼担保66 施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行( )次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。（A）1（B） 2（C） 3（D）567 2010
25、 年 3 月 22 日，安全生产监督部门人员张某在对甲大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，张某提出了以下几点要求，其中符合安全生产法有关规定的是( ) 。（A）要求甲施工单位应建立应急救援资金专款专用制度（B）要求甲施工单位应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员（C）要求甲施工单位应对应急救援器材进行经常性维护保养（D）各级负责人应兼任应急救援人员68 某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则( )。（A）如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日
26、不超过六个月，则优先支付给承包单位（B）应该优先支付给承包单位（C）应该优先支付给银行（D）如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给银行69 建设一 r 程争议纠纷双方约定的如下仲裁协议中，有效的是（ ）。（A）约定在合同履行过程中所产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁或人民法院起诉（B）仪约定了适用某仲裁委员会的仲裁规则（C）约定了两个仲裁机构但未约定适用的仲裁规则（D）按照约定的仲裁规则能够确定仲裁机构70 家公司欠某供应商 500 万元贷款，先家公司分立为乙丙两家公司。关于甲公司分立后 500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。（A）应当由甲公司承担全部
27、债务（B）乙公司与丙公司均不承担清偿债务（C）应当由乙丙公司承担连带债务（D）应当由乙公司承担全部债务71 根据建设工程质量管理条例，下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（ ）。（A）工程施工图样（B）法律法规（C）监理合同（D）施工合同中约定采用的推荐性标准72 下列各项，属安装工程一切险除外责任的是( )造成损失。（A）电路短路、过电压（B）离心力引起的结构断裂（C）结构缺陷及合同罚款（D）一般性盗窃73 某施工合同订立的时间为 2004 年 5 月 1 日，合同备案时间为 2004 年 5 月 5 日。工程竣工时间为 2005 年 7 月 1 日，确认支付工程竣工结算
28、款时间为 2005 年 8 月 5日。则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为( )。（A）2004 年 5 月 1 日（B） 2004 年 5 月 5 日（C） 2005 年 7 月 1 日（D）2005 年 8 月 5 日74 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效期届满前( ) 内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。（A）1 个月（B） 10 天（C） 15 天（D）2 个月二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。75
29、 建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括( )。（A）保证本单位安全生产条件所需资金的投入（B）为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险（C）专职安全生产管理人员经企业对安全知识考核合格（D）特种作业人员取得特种作业操作资格证书（E）为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装76 以下情况可能会造成丁期延误，但经工程师确认，其中（ ）情况工期可相应地顺延。（A）一周内停水、停电累计超过 8 小时（B）设计变更和工程量增加（C）发包方未按合同约定提供图纸（D）不可抗力（E）承包方因质量不合格返工77 政府对工程质量的监督管理主要以( )和与此有关的工程建设
30、各方主体的质量行为主要内容。（A）地基基础（B）主体结构（C）环境质量（D）建筑材料（E）工程使用安全78 侵权责任是指行为人( )所产生的民事责任。（A）侵犯法人名称权和自然人的人身权（B）侵犯国家、集体的财产权利（C）侵犯他人的名称权（D）侵犯公民的财产权利（E）侵犯国家、集体有争议的财产权利79 在以下所说的( ) 情况下,仲裁协议无效。（A）一方坚持不再采用仲裁手段解决争端（B）约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的（C）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议（D）一方采取胁迫手段,迫使对方订立仲裁协议的（E）合同中有仲裁条款,合同无效的80 根据民事诉讼法的规定，因合同
31、纠纷提起的诉讼，由( )人民法院管辖。（A）被告住所地（B）原告所在地（C）标的物所在地（D）合同签署地（E）合同履行地81 合同法第十二条规定，合同内容由当事人约定，它包括的条款有( )。（A）当事人的名称、住所（B）标的、数量和质量（C）合同有效的标准（D）履行期限、地点和方式（E）违约责任及争议解决的办法82 承诺的构成要件包括( )。（A）承诺必须由受要约人作出（B）承诺须向要约人作出（C）承诺的内容必须与要约的内容一致（D）承诺应在有效期内作出（E）承诺的内容可以与要约的内容一致83 下列有关定金的说法正确的是( )。（A）定金是合同当事人一方为了证明合同成立和担保合同履行，向对方预
32、先给付一定数额的货币（B）给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金（C）当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由当事人自负（D）收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金（E）双方都违反合同的，应各自承担相应的责任84 建设项目必须具备( )条件，方可进行工程施工招标。（A）可行性研究报告已经批准（B）按国家有关规定已履行项目审批手续（C）建设用地的征用工作正在进行（D）有能够满足施工招标需要的设计文件（E）建设资金已经落实85 下列属于仲裁协议中必不可少的内容有( )。（A）仲裁事项（B）仲裁委员会名称（C）请求仲裁的意思表示（D）双方自觉履行仲裁裁决的意思表示（E）服从仲
33、裁的意思表示86 下列代理行为中，属于指定代理的是( )。（A）法院指定一名律师担任被告的诉讼代理人（B）某公司指派董事张某代理董事长签订一份供销合同（C）未成年人父母所在单位为未成年人指定监护人（D）法院指派小李担任某案的书记员（E）律师事务所指派刘律师担任原告的代理人87 根据重大建设项目档案验收办法的规定，项目档案验收组采用多种方法对某项目档案进行了检查，其中方法正确的是( )。（A）问卷调查（B）随机走访（C）质询（D）现场查验（E）抽查案卷88 限制民事行为能力人订立的合同，有效的是( )。（A）经过法定代理人追认的（B）纯获利益的合同（C）与其年龄、智力状况相适应而订立的合同（D）
34、在其精神状态不正常情况下订立的合同（E）与其精神健康状况相适应而订立的合同89 以下关于营业税说法正确的是( )。（A）建筑安装业务实行分包或转包的，以总承包人为扣缴义务人（B）建筑安装业的总承包人将工程分包或者转包给他人的，以工程的全部承包额为营业额（C）纳税人从事建筑工程作业，无论与对方如何结算，其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资和动力的价款在内（D）纳税人从事安装工程作业，凡安装的设备的价值作为安装工程产值的，其营业额应包括设备价款（E）缴纳营业税的建筑施工企业应当同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，以营业额为税基计算90 当事人在订立合同过程中，在( )情况下给对方造成损失的，应
35、当承担损害赔偿责任。（A）假借订立合同，恶意进行磋商（B）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况（C）泄露在合同订立过程中知悉的商业秘密的（D）不当使用订立合同中知悉的商业秘密给对方造成损失的（E）违反社会公共利益的91 生产经营单位与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，下列说法正确的是( )。（A）该协议有效（B）该协议无效（C）对单位主要负责人处罚款（D）不对单位主要负责人处罚款（E）单位和从业人员按协议承担责任92 有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有( )。（A）李先生 3 年前担任工长时，由于
36、偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚（B）赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作（C）王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册（D）周先生拖欠农民工工资（E）张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分93 安全生产许可证条例规定，安全生产许可证颁发管理机关工作人员有( )行为之一的，给予降级或者撤职的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（A）向符合安全生产许可证条例规定的安全生产条件的企业颁发安全生产许可证的（B）发现企业未依法取得安全生产许可证擅自从事生产活动，不依法处理的（C）发现取得安全生产许可证的企业不再具备安全
37、生产许可证条例规定的安全生产条件，不依法处理的（D）接到对违反安全生产许可证条例规定行为的举报后，不及时处理的（E）在安全生产许可证颁发、管理和监督检查工作中，索取或者接受企业的财务，或者谋取其他利益的94 以下关于不可抗力的说法正确的是( )。（A）不可抗力事件发生在合同生效之后（B）双方订立合同时均不可预见（C）不可抗力事件是不可避免、不能克服的（D）不可避免、不能克服的自然事件是不可抗力事件（E）不可抗力事件是非由任何一方的过失行为引起的客观事件95 某招标项日的评标委员会组成如下：招标人代表 2 人，建设行政监督部门代表2 人，技术、经济方面专家 4 人，招标人直接指定的技术专家 1 人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有( )。（A）不应该包括建设行政监督部门代表（B）不应该包括招标人代表（C）技术、经济方面的专家所占比例不符合规定（D）招标人代表所占比例偏低（E）招标人可以直接指定专家96 建设单位办理工程竣工验收备案一般应提交以下材料( )。（A）工程竣工验收备案表
