1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 87 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某注册建造师甲，于 2009 年 9 月 18 日由于违反工程建设强制性标准，被建设行政机关处以吊销注册执业证书的处罚。根据有关规定，甲至少在( )之后才能申请注册。（A）2010 年 9 月 18 日（B） 2011 年 9 月 18 日（C） 2012 年 12 月 28 日（D）2015 年 9 月 19 日2 建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，应当由( )签字并加盖执业印章。（A）注册建筑师（B）注册结构工程师（C）注册建造师（
2、D）注册监理工程师3 某项目施工中，由于材料供应缓慢，为加快施工进度，施工单位项目经理请求用一部分酸性石料代替碱性石料。监理单位派驻现场的总监理工程师虽然知道不能使用碱性石料，但碍于双方的关系，同意了施工单位的请求。后来，工程出现了严重质量问题而造成建设单位的损失，则建设单位的损失应当由( )连带承担。（A）监理单位与施工单位（B）监理单位与项目经理（C）施工单位与总监理工程师（D）项目经理与总监理工程师4 甲通过签订合同授权乙代理其进行证券投资，根据我国代理权法律制度的规定，下列不会导致代理权终止的是( )。（A）甲死亡（B）乙死亡（C）甲取消委托合同（D）乙丧失民事行为能力5 某施工企业建
3、造师甲，在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造( )。（A）不属于职务发明创造，甲有专利申请权（B）属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业（C）由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明（D）由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定6 2009 年 2 月 1 日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国建筑法的规定，申请延期应在( )前进行。（A）2009 年 3 月 1 日（B） 2009 年 4 月 1 日（C） 2009 年 5 月 1 日（D）2009 年 8
4、月 1 日7 根据建设工程监理范围和规模标准规定，下列项目中，必须实行监理的是( )。（A）投资额为 2500 万元人民币的市政工程项目（B）投资额为 3500 万元人民币的生态环境保护项目（C）建筑面积为 3 万平方米商品住宅建设项目（D）投资额为 2000 万元人民币的信息网络建设项目8 甲公司和乙公司组成联合体投标竞争丙公司的招标项目并且中标，则由( )。（A）甲公司代表乙公司与丙公司签订承包合同（B）乙公司代表甲公司与丙公司签订承包合同（C）甲公司和乙公司与丙公司签订承包合同（D）甲公司和乙公司分别与丙公司签订承包合同9 根据招标投标法的规定，投标保证金有效期应当超出投标有效期( )天
5、。（A）10（B） 20（C） 30（D）4010 招标人不得以任何理由排斥或者歧视任何投标人，这体现了在招标投标活动中所应遵循的( ) 原则。（A）公平（B）公正（C）公开（D）诚实信用11 根据招标投标法的规定，投标保证金一般不得超过投标总价的( )。（A）4%（B） 3%（C） 2%（D）1%12 某项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。其中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力，下列说法中，错误的是( )。（A）由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理（B）招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式
6、的要求（C）由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效（D）如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理13 2009 年 4 月 1 日，某招标人向中标人发出了中标通知书。根据有关法律规定，招标人和中标人应在( ) 前订立书面合同。（A）2009 年 4 月 15 日（B） 2009 年 5 月 1 日（C） 2009 年 5 月 15 日（D）2009 年 6 月 1 日14 甲某是政府安全生产检查人员，在行使现场处理权时，不可以( )。（A）对安全生产违法作业当场纠正（B）对现场检查出的隐患责令停止使用（C）责令紧急避险（D）将不合格的安全设施查封扣押15 根据安全生产
7、法的规定，钢材生产企业的从业人员在( )人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。（A）400（B） 200（C） 300（D）10016 建筑安全生产的基本制度是( )。（A）群防群治制度（B）安全生产检查制度（C）安全责任追究制度（D）安全生产责任制度17 施工现场暂时停止施工的，( )应当做好现场防护，所需费用由责任方承担。（A）施工单位（B）监理单位（C）建设单位（D）责任单位18 根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施， 由专职安全生产管理人员
8、进行现场监督的工程是( ) 。（A）土方开挖工程（B）模板工程（C）脚手架工程（D）高空作业工程19 某建筑施工企业于 2009 年 9 月 5 日变更了企业名称及地址，则建筑施工企业应在变更后( )日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。（A）30（B） 20（C） 15（D）1020 甲建筑公司计划于 2009 年 9 月 7 日浇筑混凝土，由于现场施工场地原因，甲建筑公司决定购买商品混凝土进行施工，对此，下列说法正确的是( )。（A）商品混凝土必须要有出厂合格证，施工单位不需要对此进行检验（B）施工单位需要对此商品混凝土进行检验，但是可以自行取样（C）施工单位需要
9、对此商品混凝土进行检验，同时要在监理单位和建设单位的监督下现场取样（D）施工单位需要对此商品混凝土进行检验，接受委托的检验单位必须要具有相应的资质等级21 根据建设工程质量管理条例的规定，实行施工总承包的，由( )为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。（A）建设单位（B）分包单位（C）总承包单位（D）监理单位22 甲施工单位于 2009 年 5 月 20 日签订一份施工合同，承建工程为五层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于 2009 年 10 月 8 日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当( )。（A）按原图纸继续施工（B）及时提出意见和
10、建议（C）与监理工程师协商一致后，继续施工（D）自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用23 某房屋建筑工程于 2009 年 5 月 15 日通过竣工验收，建设单位于 2009 年 5 月31 日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是( )。（A）2011 年 5 月 15 日（B） 2011 年 5 月 31 日（C） 2013 年 5 月 15 日（D）2013 年 5 月 31 日24 根据建设工程质量管理条例的规定，( )必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。（A）勘察、设计单位（B）建设单
11、位（C）工程监理单位（D）施工单位25 需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起( )个月内，向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。（A）1（B） 2（C） 3（D）626 依据水污染防治法的规定，建设项目中防治水污染的设施，必须与主体工程同时设计、( ) 、同时投产使用。（A）同时竣工（B）同时验收（C）同时施工（D）同时检验27 我国能源中长期发展规划的重要组成部分是( )。（A）建筑节能标准（B）节能专项规划（C）节约能源法（D）民用建筑节能规定28 2009 年 9 月 13 日在对某施工现场进行检查时，发
12、现尚未完工的大楼内有 25 名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是( ) 。（A）建筑工人可以居住，但不得使用明火（B）建筑工人不能居住，必须立即搬出（C）经建设行政主管部门同意，建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施（D）经公安消防机构批准后，建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施29 某建设项目于 2009 年 11 月 28 日竣工验收，则该建设项目的档案验收应在( )之前完成。（A）2009 年 10 月 28 日（B） 2009 年 9 月 28 日（C） 2
13、009 年 8 月 28 日（D）2009 年 7 月 28 日30 根据土地管理法的规定，我国工业用地使用权的年限为( )年。（A）30（B） 40（C） 50（D）7031 2009 年 5 月 19 日，房屋拆迁管理部门对甲某的房屋裁决拆迁，如甲某对裁决不服，可以自裁决书送达之日起( )个月内向人民法院起诉。（A）1（B） 2（C） 3（D）632 甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。根据劳动法的规定，对于乙企业的经济损失( )。（A）应由丙承担赔偿责任（B）应由甲承担赔偿责任（C）甲不承担任何责任（D）
14、应由甲和丙承担连带赔偿责任33 根据劳动法的规定，不得安排( )，延长工作时间和夜班劳动。（A）怀孕在 5 个月以上的女职工甲某（B）哺乳期未满一周岁婴儿的女职工乙某（C）女职工丙某（D）未成年工丁某34 下列保险合同属于强制保险合同的是( )。（A）设计责任保险（B）安装工程一切险（C）建筑意外伤害保险（D）工程监理责任保险35 根据公司法的规定，除因公司合并或者分立需要解散外，公司因其他原因而解散的，应当在解散事由出现之日起( )日内成立清算组，开始清算。（A）10（B） 15（C） 20（D）3036 企业所得税的基本税率为( )。（A）15%（B） 20%（C） 25%（D）30%37
15、 某有限责任公司经营规模较大，公司设监事会，其成员人数不得少于( )人。（A）1（B） 3（C） 5（D）738 合同法的重要基本原则是( )。（A）平等原则（B）公平原则（C）自愿原则（D）诚实信用原则39 某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以 3300 元/吨的价格购买 25 的螺纹钢 30 吨，有意者请于 3 天内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“ 同意报价，准备接货事宜。 ”请问，乙公司发出的这份通知属于 ( )。（A）要约（B）承诺（C）反要约（D）要约邀请40 在施工项目招投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中
16、标后，拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明( ) 。（A）要约不能撤回（B）要约具有法律效力（C）承诺不能撤销（D）要约邀请具有法律效力41 甲公司向乙公司发出要约，购买一批建筑材料。乙公司做出承诺后，由于原材料价格飞涨而拟撤回承诺。下列说法中，不正确的是( )。（A）撤回承诺的通知与承诺通知同时到达甲公司也可撤回（B）该承诺可以撤回（C）撤回承诺的通知在承诺通知到达甲公司之前发出即可（D）撤回承诺的通知先于承诺通知到达甲公司之前即可撤回42 在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以
17、更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是( )。（A）甲的损失自己承担，因为合同并未成立（B）甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失（C）甲的损失由丙公司承担，丙公司应承担违约责任（D）甲的损失由丙公司承担，丙公司应承担缔约过失责任43 某承包商与农民工乙某签订了一份用工合同，合同中约定：乙某每天工作 10 小时，每天的工资是 30 元钱(当地同等工人工资为 40 元)，经仲裁后合同撤销，则下列说法正确的是( )
18、 。（A）承包商要承担缔约过失责任（B）承包商要承担违约责任（C）承包商要承担侵权责任（D）只有在乙某有实际损失的情况下，承包商才要承担缔约过失责任44 某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )合同。（A）效力待定（B）无效（C）可撤销（D）有效45 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订了一份劳动分包合同，合同中约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日 40 元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一
19、概由乙公司承担等。根据我国合同法的规定，此分包合同( )。（A）合法有效（B）因损害社会公共利益而无效（C）因显失公平而可撤销（D）因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效46 甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，合同中约定：乙公司租赁使用甲公司所有的混凝土搅拌车 5 辆，租金每月 1000 元，每月 1日支付上月租金， 乙公司承建的某工程项目竣工时合同终止。对于此合同，下列说法正确的是( ) 。（A）此合同属于附生效条件的合同（B）此合同属于附解除条件的合同（C）此合同属于附生效期限的合同（D）此合同属于附终止期限的合同履行的规定47 甲建筑公司与业
20、主签订了一份施工合同，合同中约定：由甲建筑公司先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果甲建筑公司没有按约定去修建工程，则业主可以行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）先履行抗辩权（C）先履行抗辩权，但是不能追究甲建筑公司的违约责任（D）先履行抗辩权，同时可以追究甲建筑公司的违约责任48 根据合同法的规定，先履行一方行使抗辩权的做法是( )。（A）有权终止合同的履行（B）有权中止合同的履行（C）有权变更合同的履行（D）无权中止合同的履行49 甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签订一份承包合同，由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项目。在施工过程中，甲公司依法分立为丙建筑工程公司和丁建筑材料供应公司
21、，分立协议约定，该住宅小区项目由丙公司负责完成。在项目竣工验收时被认定为不合格，因此而产生的责任应当由( )。（A）甲公司承担（B）丙公司承担（C）丁公司承担（D）丙公司和丁公司连带承担50 根据合同法的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但( )的除外。（A）债权人对债务人的债权合法（B）该从权利专属于债权人自身（C）债务人的债权已到期（D）对债权人造成损害51 债权人按合同约定履行合同义务时，债权人无正当理由拒绝受领，则债务人可以采取( ) 的方式终止合同。（A）解除（B）抵消（C）提存（D）混同52 甲公司与乙公司同时签订了两份合同，第一份合同是材料采购合同，合同中约定
22、：由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二份合同是劳务合同，合同中约定： 由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则甲公司( )。（A）就可以不向乙公司支付劳务费（B）可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款（C）如不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权（D）如不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权53 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同中约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥 100 吨卖给甲公司，单价500 元/吨。同时双方又签订一份仓
23、储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿 50 吨，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去休息了。夜里，天降暴雨，剩余 50 吨水泥全被冲毁。根据我国合同法的规定，下列说法中，正确的是( ) 。（A）乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任（B）乙公司应承担因救火被淋湿的 50 吨水泥的赔偿责任（C）乙公司应承担因暴雨被冲毁的 50 吨水泥的赔偿责任（D）乙公司应承担全部 100 吨水泥的赔偿责任54 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于( )。（A
24、）一般保证（B）连带保证（C）反担保保证（D）书面保证55 甲与乙签订了工程设计合同，合同中约定：设计费为 80 万元，甲方向乙方支付16 万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了 10 万元定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则甲方可以要求乙方返还( )万元。（A）10（B） 16（C） 20（D）3256 甲建筑公司与乙建设单位签订的合同中约定的合同价为 950 万元人民币。后来，乙建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一份合同，合同价为 800 万元人民币。则( )。（A）后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据（B）后签订的合同属于无效的合同，应当
25、以备案的原合同为结算依据（C）应当以两个合同的平均价作为结算依据（D）不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同57 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同中约定：由甲公司预先垫付 20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同( )。（A）因违法而无效（B）因违法而可撤销（C）因违法而效力待定（D）有效58 某施工企业于 2009 年 4 月 5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前了一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2009 年 4 月 20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于 2009 年 5 月 10 日出具了工程质
26、量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。（A）2009 年 4 月 5 日（B） 2009 年 4 月 12 日（C） 2009 年 4 月 20 日（D）2009 年 5 月 10 日59 建设工程承包人行使优先权的期限为( )个月。（A）2（B） 3（C） 4（D）660 仲裁法的调整范围仅限于( )。（A）行政争议仲裁（B）农业承揽合同纠纷仲裁（C）民商事仲裁（D）劳动争议冲裁61 建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在( )提出。（A）法庭辩论前（B）举证期限内（C）开庭审理前（D）法院判决前62 住所位于甲
27、市 A 区的甲房地产开发公司在甲市 B 区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市 C 区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定：若就本合同发生争议由甲市 A 区基层人民法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案第一审有管辖权的法院是( )。（A）甲市 A 区基层人民法院（B）甲市 C 区基层人民法院（C）甲市 B 区基层人民法院（D）甲市中级人民法院63 某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于 T 市 N 区的商品房质量不合格的纠纷，T 市中级人民法院于 2009 年 10 月 15 日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10 内赔偿甲人民币 30000 元，当事人当庭
28、领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在( ) 之前申请人民法院强制执行。（A）2010 年 4 月 15 日（B） 2010 年 10 月 15 日（C） 2010 年 4 月 25 日（D）2010 年 10 月 25 日64 根据民事诉讼法的规定，申请人在人民法院采取诉前财产保全措施后( )日内不起诉的，人民法院应当解除财产保全。（A）5（B） 10（C） 15（D）3065 甲市 A 建筑工程公司与乙市 B 钢铁公司签订了钢材购销合同，双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。” 后双方在履行合同过程中发生争议，A 公司向乙市某区人民法院起诉要求 B 公
29、司承担违约责任； B 公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当( )。（A）裁定不予受理（B）裁定驳回起诉（C）将此案移交乙市仲裁委员会仲裁（D）受理并依法审理此案66 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请 Z 市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向 Z 市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向 Z 市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是( )。（A）Z 市人民法院应当依法对此案进行审理（B） Z 市人民法院应当裁定不予受理（C） Z
30、 市人民法院应和 Z 市仲裁委员会协商确定由谁受理此案（D）Z 市仲裁委员会不应当受理此案67 双方当事人都是法人或者其他组织的，申请强制执行的期限为( )个月。（A）1（B） 3（C） 6（D）1268 建设单位在施工合同履行中为能按约定付款，由此可能承担的法律责任是( )。（A）支付违约金（B）警告（C）赔礼道歉（D）罚款69 下列属于刑事责任的承担方式是( )。（A）警告（B）拘役（C）拘留（D）罚款70 根据我国刑法的规定，有期徒刑在数罪并罚时不得超过( )年。（A）10（B） 15（C） 20（D）25二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上
31、符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 根据建造师注册管理的规定，下列人员的注册申请将不予批准的有( )。（A）李某因工伤丧失了民事行为能力（B）张某取得资格证书 4 年后方才申请注册（C）赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册（D）魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册（E）孙某虽然已年满 65 岁，但仍担任单位的咨询顾问72 在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥。则下列说法中，不正确的是( )。（A）甲某的行为属表见代理，该合同有效（B）甲某的行为属无权代理，该合同无效
32、（C）水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立（D）水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任（E）水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立73 甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2吨水泥给甲施工企业， 乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是( ) 。（A）甲施工企业没有过错，无须返还（B）产生侵权之债，甲施工企业应当返还（C）产生不当得利之债，甲施工企业应当返还（D）产生无因管理之债，甲施工企业应当返还（E）产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还74 某建设单位 20
33、09 年 11 月 1 日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国建筑法的规定，下列关于延期的说法中，不正确的是( )。（A）领取施工许可证后不能延期（B）可以延期，但延期以两次为限（C）延期以两次为限，每次不超过 3 个月（D）超过延期期限的，施工许可证自行废止（E）超过延期期限的，只要发证机关不提出，施工许可证继续有效75 根据著作权法及其实施细则的有关规定，专利权的侵权行为主要表现为( )。（A）未经专利权人许可，实施其专利（B）假冒他人专利（C）以专利产品冒充专利产品（D）侵犯发明人的非职务发明创造专利申请权和其他相关合法权益（E）侵犯设计人的非职务发
34、明创造专利申请权和其他相关合法权益76 在招标投标活动中，应当遵循的基本原则包括( )。（A）公平原则（B）公正原则（C）诚实信用原则（D）自愿原则（E）强制原则77 根据招标投标法的规定，招标方式分为( )。（A）自行招标（B）强制招标（C）公开招标（D）委托招标（E）邀请招标78 根据我国招标投标法及其相关规定，要求招标人编制招标文件，应当遵守的规定包括( ) 。（A）招标文件的澄清、修改和答疑（B）确定编制投标文件的合理时间（C）标底（D）招标文件应当规定一个或几个适当的投标有效期（E）招标文件的内容要体现公平79 根据建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例的有关规定，工
35、程监理的依据包括( )。（A）法律、法规（B）有关的技术标准（C）建设工程承包合同（D）招标公告（E）设计文件80 投标文件的内容一般包括( )。（A）投标函（B）投标保证金（C）施工组织设计（D）商务和技术偏差表（E）投标报价81 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括( )。（A）保证本单位安全生产投入的有效实施（B）对从业人员进行安全生产教育和培训（C）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（D）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（E）对检查中发现的安全问题，应当立即处理82 按照建设工程质量管理条例的要求，施工单位必须按照工程( )，对建筑材
36、料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。（A）监理单位的要求（B）设计要求（C）建设行政主管部门的要求（D）施工技术标准（E）合同约定83 下列对政府建设工程质量监督的说法中，叙述正确的有( )。（A）政府建设工程质量监督的主要依据是法律、法规和强制性标准（B）政府建设工程质量监督的主要方式是政府认可的第三方强制监督（C）政府建设工程质量监督的主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度（D）政府建设工程质量监督的主要目的是地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为（E）政府建设工程质量监督的主要内容是保证建设工程使用安全和环境质量84 根据
37、安全生产法的规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的( )予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。（A）决策机构（B）个人经营的投资人（C）投资人（D）主要负责人（E）安全生产管理人员85 标准化法按照标准的级别不同，把标准分为( )。（A）行业标准（B）技术标准（C）国家标准（D）国际标准（E）企业标准86 根据节约能源法的规定，项目建成后，达不到( )要求的，不予验收。（A）节能指标（B）合理用能标准（C）节能政策要求（D）节能设计规范（E）节能规划87 根据消防法的规定，消防产品的质量必须符合( )。（A）国家标准（B）地方标准
38、（C）国际标准（D）企业标准（E）行业标准88 依据建设工程质量检测管理办法明确规定，检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的( )有隶属关系或者其他利害关系。（A）设计单位（B）建设单位（C）勘察单位（D）施工单位（E）监理单位89 劳动合同的内容具体表现为劳动合同的条款，一般分为( )。（A）必备条款（B）特殊条款（C）强制性条款（D）可备条款（E）一般条款90 下列属于要约邀请的有()。（A）寄送的价目表（B）招股说明书（C）商业广告（D）招标公告（E）递交投标文件91 合同当事人履行合同时，应遵循的原则包括( )。（A）公平合理，促进合同履行的原则（B）遵循诚实信用的原则（C）平等协商原则（D）全面、适当履行的原则（E）当事人一方不得擅自变更合同的原则92 固定资产投资工程项目的设计和建设，应当遵守( )。（A）合理用能标准（B）节能政策要求（C）节能规划（D）节能设计规范（E）节能指标93 担保活动应当遵循( )的原则。（A）公开（B）公平（C）自愿（D）诚实信用（E）公正
