1、注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 23 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 ( )是以压缩空气为工作介质进行能量传递或信号传递的传动系统。（A）液压传动（B）气压传动（C）轮系（D）链传动2 ( )也是一种专用检验工具，当配合各种比较仪时，可用来测量更多和更复杂的参数。（A）标准量具（B）极限量规（C）检验夹具（D）计量仪器3 实验结果表明，对于流体在圆管内流动，当 Re( )时，流动型态为层流。（A）2000（B） 3000（C） 4000（D）50004 电杆竖立后，直线杆要求垂直，其倾斜不应大于电杆梢径的( )。（A）1
2、/2（B） 1/3（C） 1/4（D）1/55 使用降阻剂时，水平沟以( )为好。（A）150mm100mm（B） 150mm200mm（C） 200mm250mm（D）250mm300mm6 ( )是管道工程最主要的施工材料，用以完成各种不同的介质的输送。（A）管件（B）管材（C）阀门（D）法兰7 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取；一般不应少于( )。（A）5 点（B） 6 点（C） 7 点（D）8 点8 ( )主要是用来完成介质的物理、化学反应的容器。（A）储存容器（B）换热器（C）塔类设备（D）反应器9 湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于( )且不高于 70的环境。
3、（A）4（B） 5（C） 6（D）710 机电工程项目施工的首要任务之一是( )。（A）施工进度控制（B）施工计划管理（C）施工质量控制（D）施工安全管理11 ( ) 是工程质量验收的基本单元，是工程质量管理的基础。（A）分部工程（B）单位工程（C）分项工程（D）子单位工程12 在建筑工程中，一个单位工程通常由( )个分部工程组成。（A）7（B） 8（C） 9（D）1013 ( ) 是工业安装工程质量检验评定中最基本、最基础的项目。（A）分部工程质量检验评定（B）分项工程质量检验评定（C）单位工程质量检验评定（D）保证项目工程质量检验评定14 特种作业操作证每( )进行一次复审。（A）一年（B
4、）两年（C）三年（D）四年15 持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作，其中( )人员可编制一般的无损检测程序，并按检测工艺独立进行检测操作，评定检测结果，签发检测报告。（A）级（B） 级（C） 级（D）级16 ( ) 必须统一指挥，严禁越级指挥。（A）负荷试运行（B）驱动试运行（C）联动试运行（D）单体试运行17 依法管理的计量器具包括计量基准器具、计量标准器具和( )。（A）工作基准器具（B）工作计量器具（C）国家计量基准器具（D）工作标准器具18 直径小于( ) 的钢管和不锈钢管，宜采用卡套式接头连接，也可采用承插法或套管法焊接。（A）13mm（B） 14mm（C） 1
5、5mm（D）16mm19 敷设仪表电缆时的环境温度，塑料绝缘电缆不应低于( )。（A）1（B） 0（C） 3（D）420 焊接技术人员应由具有中专及以上专业学历、有( )以上焊接生产实践的人员担任。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D）4 年二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 蜗轮蜗杆传动的缺点是( )。（A）需张紧装置（B）成本高（C）轴向力大，易发热，效率低（D）只能单向传动（E）寿命短22 主要位置误差有( )。（A）直线度（B）垂直度（C）倾斜
6、度（D）对称度（E）同轴度23 旋转电机按功能用途分为( )。（A）电动机（B）变压器（C）控制电机（D）发电机（E）直流电机24 电动机与被驱动的机械需要通过传动装置互相连接，常用的传动装置有( )。（A）联合器传动（B）齿轮传动（C）皮带传动（D）联轴器传动（E）链带传动25 电缆按其用途可分为( )。（A）电信电缆（B）控制电缆（C）电力电缆（D）装备用电线电缆（E）橡皮电缆26 仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备的条件是( )。（A）有上下水设施（B）室内清洁、安静、光线充足（C）室内温度保持在 1035（D）室内温度保持在 2040（E）无须上下水设施27 ( ) 是保
7、冷结构的外层。（A）防锈层（B）绝热层（C）防腐蚀层（D）识别层（E）防潮层28 机电工程项目报价的评审包括( )。（A）商务评审（B）综合评审（C）技术评审（D）经济评审（E）单一评审29 工程质量的验收划分重要性是( )。（A）有利于工程质量处于受控状态（B）有利于质量管理有序、验收步骤分明（C）有利于提高质量验收的科学性、规范性和准确性（D）有利于为竣工验收提供真实、有效的资料（E）有利于各个环节质量的监督、检查30 建筑安装工程的分项工程从设备组别来划分有( )。（A）消防联动系统安装（B）排水管道（C）制冷机组安装（D）风机安装（E）火灾自动报警三、案例分析题共 5 题，共 120
8、分。请根据题目要求回答问题。31 某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在 5 月11 月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重 500 多吨，分布在 830m 标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或一侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见表 5-1。汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即做了处理。在正式吊装过程中，有一
9、个从其他施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。 问题 1根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。2根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。3针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整?4 指出导向滑轮出现故障可能的原因。5栈桥吊装应在什么时间进行技术交底? 由谁向谁交底 ?交底内容有哪些? 32 某火灾报警及联动控制系统工程项目，某专业工程公司通过投标获得了该项目的施工任务，该公司在施工前根据施工总平面图设计编制了施工方案和施工进度计划，接着对施工总平面图设计做了分析评价，发现施工总平面图设计有不妥之处，
10、责成有关人员对施工总平面图设计进行了优化。该火灾报警及联动控制系统设备安装完成后，相关部门的有关人员对该系统设备进行了试运转。问题 1根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划是否正确?如不正确，应该怎样?2对施工总平面图设计进行优化的方法有哪些?3设备试运转包括哪些具体的试运转?4设备试运转的目的是什么?5设备试运转是按怎样的顺序进行的?6典型施工方案的主要内容包括哪些? 33 某空调安装公司承接某综合性设施的通风空调系统安装工程，该工程包括风管及设备安装、防腐保温、系统调试等项目。该工程施工项目经理部为了确保工程安装质量，使施工能够顺利进行，确定了关键技术，并对其提出解决的对策。该工程
11、施工项目经理部制定的关键技术的管理工作程序为：工程策划图纸会审建立组织确定关键技术编制技术文件落实资源作业交底必要的实验实施关键技术检查改进评价。问题 1空调系统按使用方式可分为哪些类型?2空调系统按空气处理的要求可分为哪些类型?3空调工程的风管系统主要由哪些部件组成?4空调工程的风管系统施工主要有哪几个环节?5关键技术与机电安装施工的关系是怎样的?6在机电工程施工过程中对关键技术的控制要点有哪些?7该工程施工项目经理部制定的关键技术的管理工作程序是否妥当?如不妥，请改正。 34 某高层建筑的电梯安装工程的总承包商在开工前对施工安全技术职责进行了划分，具体的职责如下：(1)落实安全技术交底并每
12、天做好班前教育；(2)组织并落实施工组织设计；(3)参加并组织编制施工组织设计；(4)监督施工中安全技术交底制度和机械设备、设施验收制度的实施；(5)向管辖的劳务队进行书面安全技术交底；(6)按照安全技术交底的内容进行监督、检查，随时纠正违章作业。该电梯安装工程的总承包商还制定了工程项目安全技术措施。问题 1项目安全技术职责涉及哪些责任人?2请你将背景材料中的职责逐一划分到责任人。3该总承包商制定的工程项目安全技术措施应该包括哪些方面的内容? 35 某机电安装工程合同在履行过程中，业主要求施工承包单位加速施工，施工承包单位在监理工程师发出加速施工指令后的第 30 天向监理工程师发出索赔意向通知
13、。随后，施工承包单位又向监理工程师提交了补偿经济损失的索赔报告及有关资料。索赔报告中详细准确地计算了损失金额及时间，并证明了客观事实与损失之间的因果关系。问题 1合同实施过程中引起索赔的原因有哪些?2监理工程师是否会同意施工承包企业发出的索赔意向通知?为什么?3索赔意向通知通常包括哪些方面的内容?4背景材料中，施工承包单位提交的索赔报告的内容是否全面?如不全面，请补充。5由于索赔产生争端，应如何解决? 36 在机电工程项目公开招标中，有 A、B、C、D、E 、F 、G、H 等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以 A 施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持
14、认为 A 安装单位有资格参加投标。评标委员会由 5 人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任 1人、建设单位代表 1 人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家 3 人。评标时发现，B 施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由；D 施工单位投标报价大写金额小于小写金额； F 施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H 施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定 G 施工单位中标，并按照建设工程施工合同 (示范文本)与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发
15、了一场火灾。火灾结束后 48 小时内，G 施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失 150 万元；总价值 100 万元的待安装设备彻底报废；G 施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计 15 万元，租赁的施工设备损坏赔偿 10 万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值 25 万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后 G 施工单位停工 5 天，造成其他施工机械闲置损失 2 万元以及必要的管理、保卫人员费用支出 1 万元，并预计工程所需清理、修复费用 200 万元。损失情况经项目监理机构审核属实。36 在施工招标资格预审中，监理单位认为 A 施工单位有资格参加投标是否正确 ?说明理由。37 指
16、出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。38 判别 B、D、F 、H 四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。39 安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和 G 施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)40 某起重设备车间，12m 跨钢筋混凝土薄腹梁， 1.5m6.0m 预应力钢筋混凝土层面板。该工程由本市钢铁学院建筑勘察设计院设计，市河东区第三建筑公司施工，预应力屋面板由市建筑构件公司生产并安装。正在施工时边跨南端开间的屋面上四块预应力大型屋面板突然断裂塌落。事故发生后调查发现构件公司提供的屋面板质量不符合要求。另外，该工程未经建设主管
17、部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理紊乱。40 分析该工程质量事故发生的原因。41 工程质量事故处理的一般程序是什么?42 工程质量事故处理的基本要求是什么?43 对工程质量问题常用哪些处理方案?44 某厂(甲方) 与某公司(乙方) 订立了某管道与锅炉安装工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的 10%以上时调整单价；工作B、E、G 作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为 400 元/ 台班，其中台班折旧费为 50 元/台班。施工网
18、络计划见下图(单位：天 )。箭线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，双箭线为关键线路。 甲乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工中发生如下事件： 1事件一，降水方案错误，致使工作 D 推迟 2 天，乙方人员配合用工5 个工日，窝工 6 个工日； 2事件二，8 月 21 日至 8 月 22 日，场外停电，停工2 天，造成人员窝工 16 个工日； 3事件三，因设计变更，工作 E 工程量由招标文件中的 300m3 增至 350m3，超过了 10%；合同中该工作的综合单价为 55 元/m 3，经协商调整后综合单价为 50 元/m 3； 4事件四，为保证施工质量，乙方在施工中将工作 B 原设计尺
19、寸扩大，增加工程量 15m3，该工作综合单价为 78 元/m 3； 5事件五，在工作 D、E 均完成后，甲方指令增加一项临时工作 K，经核准，完成该工作需要 1 天时间，机械 1 台，人工 10 个工日。44 上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求? 说明其原因。45 每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?46 工作 E 结算价应为多少?47 假设人工工日单价为 25 元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元/ 工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的 20%，工作 K 的综合取费为人工费的80%。试计算除事件三外合理的费用索赔总额。48 某大型机电安装工程项
20、目进行施工招标，招标人编制了完整、详细的招标文件，其招标文件的内容如下：招标公告；投标须知；通用条款；专用条款；合同格式，图纸；工程量清单；中标通知书；评标委员会名单；标底编制人员名单。 招标人通过资格预审对申请投标人进行审查，而且确定了资格预审表的内容，提出了对申请投标人资格必要合格条件的要求，包括：(1)资质等级达到要求标准；(2)投标人在开户银行的存款达工程造价的 5%；(3)主体工程中的重点部位可分包给经验丰富的承包商来完成； (4)具有同类工程的施工经验和能力。评标时采用评标价法来确定中标人。48 招标文件的内容中有哪些不应属于招标文件内容?49 资格预审主要侧重于对投标人的哪些方面
21、的审查?50 资格预审对投标人的必要合格条件主要包括哪几方面?51 背景材料中的必要合格条件的不妥之处有哪些?52 采用评标价法评标时，以什么价为最优标书?并简述形成此价的方法。注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 23 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 C3 【正确答案】 A4 【正确答案】 C5 【正确答案】 A6 【正确答案】 B7 【正确答案】 A8 【正确答案】 D9 【正确答案】 A10 【正确答案】 B11 【正确答案】 C12 【正确答案】 C13 【正确答案】 B14 【正确答案
22、】 B15 【正确答案】 B16 【正确答案】 A17 【正确答案】 B18 【正确答案】 A19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 C,D22 【正确答案】 B,C,D,E23 【正确答案】 A,B,C,D24 【正确答案】 B,C,D25 【正确答案】 A,C,D26 【正确答案】 A,B,C27 【正确答案】 C,D28 【正确答案】 A,B,C29 【正确答案】 A,B,C,D30 【正确答案】 A
23、,C,D,E三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 1根据综合评价法公式 式中，E j 为评价值；n 为评价要素；A 为方案满足程度，%；B 为权值， %。吊车塔架法计算结果为0.85 是最大值，即最优方案。2栈桥吊装应编制以下针对性的安全技术措施：绘制吊装施工平面图；高空作业安全技术措施；机械操作安全技术措施，吊装作业安全技术措施；针对环境(风、雨)的施工安全技术措施。3针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据吊车的特性曲线确定站车位置(幅度)和臂长，确定吊机能够吊装的载荷进行重新调整。4导向滑轮出现故障可能的原因：因吊装前未按规定清洗维修滑轮或没有认
24、真对滑轮进行检验即投入使用，致使滑轮出现故障。5栈桥吊装应在吊装前交底。由吊装工艺编制人向吊装作业人员交底。内容存吊装工艺、操作方法要领、质量控制、安全措施。32 【正确答案】 1根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划不正确。正确做法：施工总平面设计是按照施工方案和施工进度的要求设计的。2对施工总平面图设计的优化方法包括场地分配优化法、区域叠合优化法、选点归邻优化法和最小树选线优化法等。3设备试运转包括单机空负荷试运转和成套设备联动试运转。4设备试运转的目的是综合检验以前各工序的施工质量，同时也能发现设备在设计、制造方面存在的缺陷，以便做最后的调整和修理，从而使设备正常运行，投入生产。
25、5设备试运转一般按先空负荷、后负荷；先附属设备、后主机；先单机，后联动；先低速、后高速的顺序进行。6典型施工方案的内容一般包括：确定施工程序和顺序、施工起点流向、主要分部分项工程的施工方法和施工机械、质量、安全、进度、资源配置等。33 【正确答案】 1空调系统按使用方式可分为直流式空调系统、部分回风式和全部回风式。2空调系统按空气处理的要求可分为一般空调系统、净化空调系统和除湿空调系统。3空调工程的风管系统主要由输送空气的管道、阀部件、支吊架及连接件等组成。4空调工程的风管系统施工环节主要有风管制作、风管部件制作、风管系统安装及风管系统的严密性试验等环节。5关键技术与机电安装施工的关系： 关键
26、技术对机电安装施工起着重要作用。在施工准备阶段通常需分析保证施工顺利进展而对技术难点、工期、成本影响较大的过程或工序设计其技术方案；在施工阶段从资源、管理上保证关键技术能得以实施并取得良好的结果。关键的技术手段一般指施工机具、设备及运用它们的活动方式。6在机电工程施工过程中对关键技术的控制要点是： (1)对实施关键技术的人员的控制； (2)对实施关键技术所用的施工机具的控制； (3)对实施关键技术所用的材料的性能的控制； (4)对实施关键技术所需环境的控制； (5)对实施关键技术活动中信息的控制。7该工程施工项目经理部制定的关键技术的管理工作程序不妥。 正确的工作程序是： 34 【正确答案】
27、1项目安全技术职责涉及的责任人有：项目经理、项目总工程师、工长(施工员) 、安全员、劳务队长或班组长。2对背景材料中的职责进行逐一划分：(1)是劳务队长或班组长的职责；(2)是项目经理的职责；(3)是项目总工程师的职责；(4)是项目经理的职责；(5)是工长(施工员)的职责；(6)是安全员的职责。3该总承包商制定的工程项目安全技术措施应该包括的内容如下。(1)施工总平面布置的安全技术要求：油料及其他易燃、易爆材料库房与其他建筑物的安全距离；电气设备、变配电设备、输配电线路的位置、距离等安全要求；大宗材料、机械设备与结构坑、槽的安全距离；加工场地、施工机械的位置应满足使用、维修的安全距离；配置必要
28、的消防设施、装备、器材，确定控制和检查手段、方法、措施。(2)确定工程项目施工全过程中高空作业、机械操作、起重吊装作业、动用明火作业、在密闭容器内作业、带电调试作业、管道和容器的压力试验、临时用电、单机试车和联动试车等安全技术措施。(3)冬、雨季，夏季高温期，夜间等施工时安全技术措施。(4)确定重大风险因素的部位和过程，对风险大和专业性较强的工程项目施工，如；大型、高中位设备吊装，大型网架整体提升，在易燃易爆或危险化学品区域施工作业，动用明火，高电压作业和高压试验等，都需要进行安全论证，制订相应的安全技术措施。依据有关法规规定，报送相关的监督机构审批。(5)针对工程项目的特殊需求，补充相应的安
29、全操作规程或措施。(6)针对采用新工艺、新技术、新设备、新材料施工的特殊性制订相应的安全技术措施。(7)对施工各专业、工种、施工各阶段，交叉作业等编制针对性的安全技术措施。35 【正确答案】 1合同实施过程中引起索赔的原因有：延期索赔、工作范围索赔、加速施工索赔、不利的现场条件索赔和合同缺陷索赔。2监理工程师不会同意施工承包企业发出的索赔意向通知，因为在索赔事件发生后的 28 天内，向监理工程师发出索赔意向通知才有效，而本案例是在索赔事件发生后的第 30 天提出。3索赔意向通知通常包括的内容是：(1)事件发生的时间和情况的简要描述；(2)合同依据的条款和理由；(3)有关后续资料的提供；(4)承
30、包方在事件发生后，所采取的控制事件进一步发展的措施；(5)对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度；(6)申明保留索赔的权利。4施工承包单位提交的索赔报告的内容不全面，该索赔报告还应包括合同索赔的依据、合同变更与提出索赔的必然联系。5由于索赔产生争端，应按以下方法来解决：(1)索赔若出现争端时，一般由监理工程师主持会议，承包方和招标方均派代表参加，争取协商解决；(2)协商不能解决索赔争端时，应提交争端裁决委员会进行调解；(3)若争端裁决委员会经过调解仍不能解决争端，只能通过仲裁机构或通过法院起诉解决争端。36 【正确答案】 A 施工单位有资格参加投标是正确的。理由：招标投标法规定，招标人不得以
31、不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。37 【正确答案】 施工招标评标委员会组成的不妥之处如下：(1)建设行政管理部门的招投标管理办公室主任参加不妥。理由为：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。正确做法为：投标管理办公室主任不能成为评标委员会成员。(2)政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家 3 人。理由为：评标委员会中的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。正确做法为：至少有 4 人是技术；经济专家。38 【正确答案】 (1)B 施工单位的投标不是有效标。理由：评标委员会发现
32、投标人的报价明显低于其他报价时，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明的应作为废标处理。(2)D 施工单位的投标是有效标。理由：投标报价大写与小写不符属细微偏差，细微偏差修正后仍属有效投标书。(3)F 施工单位的投标书不是有效标。理由：检验标准与方法不符招标文件的要求，属未做实质性响应的重大偏差。(4)H 施工单位的投标书是有效标。 理由：某分部工程的报价有个别漏项属细微偏差，应为有效标书。39 【正确答案】 安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：(1)工程本身损失 150 万元由建设单位承担；(2)100 万元的待安装设备的彻
33、底报废由建设单位承担；(3)G 施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费 15 万元由 G 施工单位承担；(4)租赁的设备损坏赔偿 10 万元由 G 施工单位承担；(5)其他单位临时停放在现场的价值 25 万元的汽车被烧毁由建设单位承担；(6)G 施工单位停工 5 天应相应顺延工期；(7)施工机械闲置损失 2 万元由 G 施工单位承担；(8)必要的管理、保卫人员费用支出 1 万元由建设单位承担； (9)工程所需清理、修复费用 200 万元由建设单位承担。40 【正确答案】 该起工程质量事故发生的原因是：建筑制品屋面板质量不合格；违背建设程序，未经建设主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工；施
34、工和管理问题，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理紊乱。41 【正确答案】 工程质量事故处理程序为：(1)进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；(2)分析调查结果，找出事故的主要原因；(3)确定是否需要处理，若需处理，施工单位应确定处理方案；(4)事故处理；(5)检查事故处理结果是否达到要求；(6)事故处理结论；(7)提交处理方案。42 【正确答案】 工程质量事故处理的基本要求有： (1)处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产、使用要求、施工方便、经济合理的目的； (2)重视消除事故原因；(3)注意综合治理；(4)正确确定处理范围；(5)正确选择处理时间和方法；(6)加强事
35、故处理的检查验收工作；(7)认真复查事故的实际情况；(8)确保事故处理期的安全。43 【正确答案】 对质量问题可采取的处理方案有：封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。44 【正确答案】 事件一：可提出索赔要求，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。 事件二：可提出索赔要求，因为因停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。 事件三：可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作 E 的工程量增加了 50m3，超过了招标文件中工程量的 10%。 事件四：不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。 事件五：可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作，是甲方的责任。45
36、【正确答案】 事件一：工作 D 总时差为 8 天，推迟 2 天，尚有总时差 6 天，不影响工期，因此可索赔工期为 0 天。事件二：8 月 21 日至 8 月 22 日停工，工期延长，可索赔工期 2 天。事件三：因工作 E 为关键工作，可索赔工期为：(350-300)/(300/6)=1(天)。事件五：因工作 E、工作 G 均为关键工作，在该两项工作之间增加工作 K，则工作 K 也为关键工作，索赔工期为 1 天。总计索赔工期为：0+2+1+1=4( 天)。46 【正确答案】 按原单价结算的工程量为：300(1+10%)=330(m 3) 按新单价结算的工程量为：350-330=20(m 3) 总
37、结算价为：33055+2050=19150(元)47 【正确答案】 事件一：人工费为：612+525(1+20%)=222(元)事件二：人工费为：1612=192(元)机械费为：250=100(元)事件五：人工费为 1025(1+80%)=450(元)机械费为：1400=400(元)合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400=1364( 元)48 【正确答案】 不属于招标文件的内容有：招标公告、中标通知书、评标委员会名单、标底编制人员名单。49 【正确答案】 资格预审主要侧重于对承包人企业总体能力是否适合招标工程的要求进行审查。50 【正确答案】 资格预审对投标人的必要条件主要包括：营业执照、资质等级、财务状况、流动资金、分包计划、履约情况。51 【正确答案】 背景材料中的必要合格条件中不妥之处是：(1)投标人在开户银行的存款达工程造价的 5%；(2)主体工程重点部位可分包给经验丰富的承包商；(3)具有同类工程的施工经验和能力。52 【正确答案】 采用评标价法评标时，以评标价最低的标书为最优。此价格是在淘汰技术方案不满足基本要求的投标书后，对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算成评审价格，加到该标书的报价上形成。
