1、注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 23 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 根据水利工程建设项目施工分包管理暂行规定，项目法人负责协调承包单位与该指定分包单位签订分包合同，由( )负责该分包工程合同的管理。（A）分包单位（B）监理单位（C）承包单位（D）承包单位和发包单位共同2 根据水利部的有关规定，在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，( )对施工质量是否满足设计要求提出评价意见。（A）监理单位（B）发包单位（C）设计单位（D）承包单位3 采用视准线监测的围堰变形点，其偏离视准线的距离不应大于( )mm。（A）10（B）
2、 20（C） 30（D）404 铁路运输爆破器材时，列车运行时速不得超过( )km/h。（A）40（B） 35（C） 30（D）255 混凝土入仓铺料多用( )。（A）灌浇法（B）平浇法（C）垂直浇筑（D）平行浇筑6 关于水利水电工程施工分包，下列叙述正确的是( )。（A）工程建设项目的主要建筑物不得分包（B）承包单位不得将中标的全部工程分包或转包（C）主要建筑物和允许分包项目的内容，由项目法人在招标文件中明确（D）以上均正确7 级土有：坚硬的黏土、砾质黏土、含卵石黏土，其外观及其组成特性为( )。（A）疏松、黏着力差或易进水，略有黏性（B）开挖时能成块，并易打碎（C）粘手、看不见砂粒，或干硬
3、（D）结构坚硬，分裂后成块状，或含黏粒、砾石较多8 ( )挖泥船的基本施工方法是横挖法。（A）绞吸式（B）耙吸式（C）链斗式（D）抓扬式9 工程地质及水文地质勘察工作的程序为( )。（A）可行性研究阶段规划选点阶段初步设计阶段 施工图设计阶段（B）规划选点阶段可行性研究阶段初步设计阶段施工图设计阶段（C）初步设计阶段可行性研究阶段规划选点阶段施工图设计阶段（D）施工图设计阶段规划选点阶段初步设计阶段 可行性研究阶段10 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不应当少于( )。（A）15 日（B） 20 日（C） 10 日（D）5 日11 根据水利工
4、程质量事故处理暂行规定，小于( )的质量问题称为质量缺陷。（A）一般质量事故（B）较大质量事故（C）重大质量事故（D）特大质量事故12 根据水电建设工程质量管理暂行办法，水电建设工程质量监督总站对水电建设工程进行质量监督的主要内容不包括( )。（A）监督有关质量管理办法、规定的实施（B）组织质量缺陷调查，向有关部门提出有关事故责任的处理意见（C）参加重要工程的蓄水验收和竣工验收（D）监督、指导工程安全鉴定工作和质量事故的调查、处理工作13 根据水电建设工程质量管理暂行办法，质量事故中出现人身伤亡事故的，按( )处理。（A）水电建设安全管理办法（B） 水电建设工程施工安全管理暂行办法（C） 水利
5、工程施工安全管理暂行办法（D）水利建设工程施工安全管理暂行办法14 在施工生产过程中发生人身伤害事故，其中重大事故是指一次( )。（A）死亡 12 人或重伤 3 人以上（B）死亡 349 人（C）死亡 50 人以上（D）重伤 510 人15 在处理地基的方法中，( )是将某些填料，如砂、碎石或生石灰等用冲击、振动或者两者兼而有之的方法压入土中，形成一个个柱体，将原土层压实，从而增加地基强度的一种方法。（A）置换法（B）挤实法（C）排水法（D）固结法16 灌浆材料中的( ) 胶结慢，强度低，多用于砂砾石层较浅、承受水头不大的临时性的小型防渗工程。（A）水泥浆（B）水泥黏土浆（C）黏土浆（D）水泥
6、黏土砂浆17 中华人民共和国水法规定：国家所有的水工程应当按照( )的规定划定工程管理和保护范围。（A）水利部（B）国务院（C）建设部（D）电力工业部18 小型水电站施工斜井开挖方法中，倾角为( )的斜井，可采用自下而上挖通导井，自上而下扩大开挖的方法，并应有扒渣或溜渣措施。（A）2545（B） 625（C）小于 6（D）大于 4519 高压喷射灌浆的施工工序是( )。（A）钻孔插管、钻机就位、喷射作业、回填注浆（B）钻机就位、钻孔插管、喷射作业、回填注浆（C）钻机就位、钻孔插管、回填注浆、喷射作业（D）钻孔插管、回填注浆、钻机就位、喷射作业20 碾压混凝土方面的规定，主要摘录自( )。（A）
7、水工碾压混凝土施工规范（B） 水工碾压混凝土施工标准（C） 水工碾压混凝土施工办法（D）碾压混凝土施工标准二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 关于水利工程建设项目的质量监督期，下列表述正确的是( )。（A）工程开工之日始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止（B）工程开工前办理质量监督手续始，到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止（C）含合同质量保修期（D）不含合同质量保修期（E）工程开工之日始，到工程交付使用止22 根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文
8、本，变更的范围和内容包括( )等。（A）增加合同中任何一项工作内容（B）改变合同中任何一项工作的标准或性质（C）增加合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比（D）改变合同中任何一项工程的完工日期（E）更换合同中规定的项目经理23 纵缝设计必须要设置键槽，键槽的形式有( )。（A）不等边直角三角形（B）等边直角三角形（C）不等边梯形（D）等边梯形（E）正方形24 水利水电工程验收阶段的主要工作是( )。（A）检查已完工程的质量和形象面貌（B）检查在建工程建设情况（C）检查待建工程的计划安排和主要技术措施落实情况，以及是否具备施工条件（D）检查拟投入使用工程是否具备运用条件（E）对验收遗
9、留问题提出处理建议25 根据水利系统文明工地评审管理办法，工程建设管理水平考核包括( )。（A）基本建设程序（B）工程质量管理（C）施工安全措施（D）施工区环境（E）内部管理制度26 在人身伤害事故(安全事故)调查处理中符合要求的是( )。（A）一般事故由发生事故的企业批复结案（B）重大和特别重大事故由企业的主管单位批复结案（C）组织人身伤亡事故的调查组应邀请人民检察院派员参加（D）特别重大事故按国务院的规定组织调查处理（E）因事故造成人身伤害，应认真做好善后抚恤或赔偿27 ( ) 的处理方案，由项目法人委托设计单位提出，项目法人组织专家组审查批准后实施，必要时由上级部门组织审批后实施。（A）
10、重大质量事故（B）一般质量事故（C）特大质量事故（D）较大质量事故（E）轻微质量事故28 单元工程的检查验收，施工单位应按“三级检查制度” 的原则进行自检，“三级检查制度”是( )。（A）班组初检（B）个人自检（C）作业队复检（D）班组复检（E）项目部终检29 根据中华人民共和国水污染防治法，各级人民政府的( )结合各自的职责，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。（A）水利管理部门（B）卫生行政部门（C）市政管理部门（D）地质矿产部门（E）电力管理部门30 根据大坝的结构特点和设计要求，进行如下( )方面的计算就可达到选取恰当的防渗措施和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的。（A）确定渗
11、透压力（B）确定渗透坡降（C）确定渗流量（D）渗透地应力（E）确定渗透流速三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 某施工单位承揽了一水利枢纽工程中的部分施工任务。该施工项目双代号网络计划如图 1 所示(单位：天)。 问题 1请指出以下哪些应作为施工单位调整施工组织设计的依据：法律、法规、规章和技术标准；投标文件； 设计变更通知， 监理合同；资源配置；设计合同。2请计算上述网络计划的工期，并写出关键线路。3施工中由于项目法人原因造成 G 工作延误 3 天，C 工作延误 2 天，施工单位为此要求延长工期 5天。施工单位的要求是否合理?为什么?4 简述一般情况下工期延
12、长对工程直接费和间接费的影响。32 监理单位承担了某混凝土坝工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件。事件 1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事件 2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位
13、发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。事件 3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工。)同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。事件 4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工
14、单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。事件 5：对上述施工单位的索赔，建设单位称：本次停工系监理工程师失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。问题 1请指出事件 1 总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理?2事件 2 中甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么 ?3事件 3 中专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么? 下达工程暂停令的程序有无不妥之处? 请说明理由。4事件 4 中甲施工单位的说法
15、是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?5事件 5 中建设单位的说法是否正确?为什么? 33 某水电站工地，傍晚某班班长带领全班人员在高程 35m 的混凝土施工工作面加班安装模板，并向全班交代系好安全带。当时天色已暗，照明灯已损坏，安全员不在现场。工作期间，一木工身体状况不佳，为接同伴递来的木方条，卸下安全带后，水平移动 2m，不料脚下木架断裂，其人踩空直接坠落至地面，高度为 14.5m，经抢救无效死亡。问题 1对高空作业人员有哪些基本安全作业要求?2你认为该例施工作业环境存在哪些安全隐患?3施工单位安全管理工作有哪些不足?如何改进?4安全检查有哪几类?5安全检查的主要内容及重点是什么?
16、6根据水电建设工程施工安全管理暂行办法和企业伤亡事故分类对事故的分类，该事故属于哪一类?7水利水电安全事故处理的原则什么? 34 某堤坝工程，工程开、竣工时间分别为某年 4 月 1 日、9 月 30 日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为三个标段。其中第三标段造价为 4150 万元，第三标段中的预制构件由甲方提供(直接委托构件厂生产)。 第三标段施工单位为 C 公司。业主与 C 公司在施工合同中约定： (1)开工前业主应向 C 公司支付合同价 25%的预付款，预付款从第 3 个月开始等额扣还，4 个月扣完； (2)业主根据 C公司完成的工程量(经工程师签认后)按月支付工程款，保留金
17、额为合同总额的5%，保留金按每月产值的 10%扣除，扣完为止； (3)工程师签发的月付款凭证最低金额为 300 万元。 第三标段各月完成产值见表 1。 问题 支付给 C 公司的工程预付款是多少?工程师在第 4、6、7、8 月底分别给 C 公司实际签发的付款凭证金额是多少? 35 某疏浚工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的疏浚工程提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合
18、同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题 1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么?3工程存在严重质量问题的
19、责任应如何划分?4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果? 注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 23 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 C3 【正确答案】 B4 【正确答案】 C5 【正确答案】 B6 【正确答案】 D7 【正确答案】 D8 【正确答案】 A9 【正确答案】 B10 【正确答案】 B11 【正确答案】 A12 【正确答案】 B13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C17 【正确答案】 B18
20、 【正确答案】 A19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 B,C22 【正确答案】 A,B,C,D23 【正确答案】 A,C24 【正确答案】 A,B,C,D25 【正确答案】 A,B,C,E26 【正确答案】 A,C,D,E27 【正确答案】 A,C28 【正确答案】 A,C,E29 【正确答案】 A,B,C,D30 【正确答案】 A,B,C,E三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答
21、问题。31 【正确答案】 1应作为施工单位调整施工组织设计的依据是、 。2网络工期计算结果见图 2： 关键线路： ，工期为 26 天。3施工单位要求 5 天的补偿不合理。因为项目法人原因造成 G 工作延误 3 天，发生在非关键线路上，并且 G 工作的延误天数(3 天)小于其总时差(8 天) ，因此，G 工作延误 3 天不会对总工期产生影响。由于 C 工作处于关键线路上，因此工作 C 延误(2 天)会导致总工期的延误，因此，应给予施工单位 2 天的补偿。4在一般情况下，工期延长对工程直接费不会产生影响，而对于工程间接费产生影响，即导致管理费的增加。32 【正确答案】 1不应直接致函设计单位。理由
22、：总监理工程师无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告，由建设单位向设计单位提出变更要求。2(1)不妥。理由：分包单位的任何违约行为导致工程损害或给建设单位造成的损失，总承包单位承担连带责任。(2)不妥。理由：整改通知单应签发给甲施工单位，因乙施工单位和建设单位没有合同关系。3(1)无权签发工程暂停令。理由：这是总监理工程师的权力。(2)程序有不妥之处。理由：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。4不正确。理由：乙施工单位与建设单位没有合同关系(或答“甲、乙施工单位有合同关系”)，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。5不正确。理由：因监理工程师是在合同授权
23、内履行职责，施工单位所受的损失不应由监理单位承担。33 【正确答案】 1对高空作业人员的基本安全作业要求是：从事高空作业人员必须经过安全教育和培训，提高安全意识，认真遵守操作规程和现场安全规定，并且身体健康，无高血压、心脏病及精神性疾病等。2施工作业环境区域内应有足够的照明设施，高空作业应架设安全网，脚手架在使用过程中应经常进行检查和维修。3施工单位应健全施工单位安全生产责任制，全体员工应学习各工种安全操作规程、岗位管理制度，提高职工的安全素质和自我保护意识和能力。对于高空作业应架设安全网和防护栏，照明设施完备，经常性地或定期检查施工现场，及时查出事故隐患，采取有效的防护措施。4安全检查包括日
24、常检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查及不定期检查。5安全检查的主要内容有查思想、查管理、查隐患、查整顿、查事故处理。重点是查违章指挥和违章作业。6根据水电建设工程施工安全管理暂行办法的规定，该事故属较大事故。根据企业伤亡事故分类 (GB 64411986)规定，按照事故发生的原因分类，属高处坠落事故；按事故后果严重程序分类，属死亡事故。7水利水电安全事故处理的原则是“三不放过” 原则，即：事故原因不查清楚不放过，主要事故责任者和职工未受教育不放过，补救和防范措施不落实不放过。34 【正确答案】 C 公司应得到的工程预付款为：415025%1037.5(万元) 工程保留金为：41505
25、%207.5(万元) 工程师给 C 公司各月实际签发的付款凭证金额： 4 月底应签发：480.00-480.0010% 432.00(万元) 4 月底实际签发的付款凭证金额为 432.00 万元 5 月支付时应扣保留金：68510%68.50(万元) 6 月底工程保留金应扣：56010%56(万元 ) 所以 6 月份应签发的付款凭证金额为： 由于 6 月底应签发的付款凭证金额低于合同规定的最低支付限额，故本月不支付。 7 月份应扣保留金为： 207.5-48-68.50-5635(万元) 7 月底：7 月底工程师实际应签发的付款凭证金额为： 244.63+135.63380.26( 万元) 8
26、 月底： 8 月底工程师实际应签发的付款凭证金额为 360.63 万元。35 【正确答案】 1合同有效性的判定：(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，承包人
27、不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。4根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费 25%50%的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5% 1%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金 25%50% 的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
