1、注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 27 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 水工建筑物基础处理工程专业承包范围中，三级企业可以承担( )。（A）单项合同额 2000 万元以下的水工建筑物基础处理工程的施工（B）单项合同额 1500 万元以下的水工建筑物基础处理工程的施工（C）单项合同额 1000 万元以下的水工建筑物基础处理工程的施工（D）单项合同额 500 万元以下的水工建筑物基础处理工程的施工2 根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本，承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向发包人索取追加付款，但应在索赔事件
2、发生后的( )内，将索赔意向书提交发包人和监理人。（A）7 天（B） 14 天（C） 21 天（D）28 天3 天然集料开采；在河漫滩多采用( )。（A）正铲（B）反铲（C）索铲（D）挖铲4 中华人民共和国水土保持法规定，修建铁路、公路和水工程，应当尽量做到( )。（A）减少破坏植被（B）减少占用耕地（C）杜绝移民迁建（D）杜绝废弃砂石5 根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本，监理人未按合同规定的期限发出开工通知，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误责任由( )承担。（A）承包人（B）监理人（C）发包人（D）承包人与发包人共同6 根据水利工程设计概(估)算编制规定，水利
3、工程设计概(估)算中的施工用水水价系指( )的水价。（A）生产用水（B）生活用水（C）农业用水（D）工业用水7 闪光对焊、熔槽焊、接触电渣焊接头在受弯构件的受拉区( )，在受压区不受限制。（A）不超过 50%（B）不小于 50%（C）不超过 70%（D）不小于 70%8 在混凝土防渗墙施工中，下列做法中不符合要求的是( )。（A）槽孔孔壁应平整垂直，应有梅花孔、小墙等（B）槽孔嵌入基岩的深度必须满足设计要求（C）防渗墙墙体应均匀完整，不得有混浆、夹泥、断墙、孔洞等（D）混凝土浇筑过程中必须确认导管的安全插入深度9 土坝坝体灌浆中，造孔深度应大于隐患深度( )。如副排孔处无隐患，孔深约为相应主排
4、孔深的 1/3。（A）0.51m（B） 23m（C） 11.5m（D）1.52m10 堤防工程的堤身填筑作业面的施工要求是( )。（A）水平分层，应顺坡铺填（B）作业面应分层统一铺土、统一碾压，上、下层的分段接缝应错开（C）分段作业面长度，机械施工时段长不应大于 100m，人工施工时段长可适当减短（D）相邻施工段的作业面宜均衡上升，段间出现高差，应以斜坡面相接，结合坡度为 1:51:811 ( )的进口段和闸门井均布置于山体中。进口段开挖成喇叭形，以使入水平顺。闸门段经渐变段与引水隧洞衔接。这种进水口适用于地质条件较好、地形坡度适中的隧洞进口。（A）岸塔式进水口（B）塔式进水口（C）竖井式进水
5、口（D）坝式进水口12 调压室是水电站的组成部分，它的功用是( )。（A）延长压力管道的长度（B）造价小、易施工、安全可靠（C）自动调节水锤波（D）改善机组在负荷变化时的运行条件及系统供电质量13 用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于( )。（A）25m（B） 20m（C） 15m（D）10m14 移民安置应当与工程建设同步进行，所需移民经费列入( )。（A）工程建设投资计划（B）地方财政计划（C）国家财政计划（D）国家专用基金15 ( )亦称切击式水轮机。这种水轮机适用于高水头、小流量水电站。（A）水斗式水轮机（B）斜击式水轮机（C）双击式水轮机（D）旋转式水轮机16 根据大中型水利水
6、电工程建设征地补偿和移民安置条例规定：经批准的移民安置规划，由( ) 负责实施，按工程建设进度要求组织搬迁，妥善安排移民生产和生活。（A）县级以上地方人民政府（B）省级以上人民政府（C）当地人民政府（D）水利部17 集料在进入拌和机前，砂料的含水量应控制在( )以内，但又保持一定湿度。含水量过高对混凝土质量有一定影响。（A）20%（B） 15%（C） 10%（D）5%18 在预应力锚固施工中，无黏结端头锚索施工工序是( )。（A）造孔、编束，穿束、内锚段灌浆、垫座混凝土浇筑、封孔灌浆、张拉、外锚头保护（B）造孔、编束、穿束、内锚段灌浆、垫座混凝土浇筑、封孔灌浆、外锚头保护（C）造孔、编束、穿束
7、、两端垫座混凝土浇筑、张拉、封孔灌浆、二次张拉、外锚头保护（D）造孔、编束、穿束、张拉、封孔灌浆、外锚头保护19 耙吸式挖泥船中( ) 施工的工序是：抛泥空载航行到挖泥地点下耙挖泥装舱满舱溢流起耙重载航行至抛泥区抛泥。（A）装舱法（B）旁通法（C）吹填法（D）铲扬法20 根据工程建设标准强制性条文规定，下列不符合模板及支架要求的是( )。（A）保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定（B）具有一般的稳定性、刚度和强度（C）尽量做到标准化、系列化，装拆方便，周转次数高（D）模板表面应光洁平整，接缝严密、不漏浆，以保证混凝土表面的质量二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的
8、备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 根据水利工程设计概(估)算编制规定，人工预算单价中的辅助工资包括( )。（A）保险津贴（B）施工津贴（C）夜餐津贴（D）节日加班津贴（E）出差补助津贴22 水泵按泵轴安装形式分为( )。（A）立式泵（B）高压泵（C）卧式泵（D）直流泵（E）斜式泵23 水利工程费用由( ) 等费用组成。（A）建筑及安装工程费（B）独立费用（C）建设期融资利息（D）预备费（E）附加费24 双代号网络进度计划时间参数计算的主要内容包括确定各项工作的( )等。（A）自由工作时间（B）最早开工时间
9、（C）最迟开工时间（D）最早完成时间（E）最迟完成时间25 竣工验收应具备的条件有( )。（A）工程已按批准设计规定的内容全部建成（B）各单位工程能正常运行（C）历次验收所发现的问题正在处理中（D）归档资料符合工程档案资料管理的有关规定（E）工程投资已初步到位26 监督机构根据工作需要，可委托水利工程质量检测单位承担( )等主要任务。（A）审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图（B）核查受监督工程参建单位的试验室装备、人员资质、试验方法等（C）根据需要对工程质量进行抽样检测，提出检测报告（D）参与工程质量事故分析和研究处理方案（E）质量监督机构委托的其他任务27 水闸与两岸的连接建
10、筑物主要包括( )。（A）边墩（B）上、下游翼墙（C）防渗刺墙（D）岸墙（E）腰墙28 冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为( )。（A）水斗式（B）斜击式（C）双击式（D）三击式（E）旋转式29 下列关于集料加工厂布置原则的说法正确的是( )。（A）应充分利用地形，减少基建工程量（B）有利于及时供料，减少弃料（C）在粗碎时多为闭路，在中、细碎时采用开路循环（D）集料加工厂振动声响特别大，应减小噪声，改善劳动条件（E）集料加工厂宜尽可能靠近混凝土系统，以便共用成品堆料场30 在卸料、平仓、碾压中的质量控制中应采用的正确措施是( )。（A）要避免层间间歇时间太长，防止冷缝发生（B）防止集料
11、分离和拌和料过干（C）为了减少混凝土分离，卸料落差不应大于 2m，堆料高度不大于 1.5m（D）入仓混凝土及时摊铺和碾压（E）每一碾压层至少在 3 个不同地点，每 4 小时至少检测一次三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 某水电站工程项目合同工期为 20 个月，建设单位委托某监理公司承担施工阶段监理任务。经总监理工程师审核批准的施工进度计划如图 1 所示(时间单位：月)，各项工作均匀速施工。 问题 1如果工作 B、 C、H 要由一个专业施工队顺序施工，在不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系的前提下，如何安排该三项工作最合理?此时该专业施工队最少的工作间断时
12、间为多少? 2由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟 4 个月，工期相应顺延 4 个月，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿。 指出总监理工程师做法的不妥之处，并写出相应的正确做法。 3推迟 4 个月开工后，当工作 G 开始之时检查实际进度，发现此前施工进度正常。此时，建设单位要求仍按原竣工日期完成工程，承包单位提出如下赶工方案，得到总监理工程师的同意。 该方案将 G、H 、L三项工作均分成两个施工段组织流水施工，数据见表 1。G、H、L 三项工作流水施工的工期为多少?此时工程总工期能否满足原竣工日期的要求?为什么 ? 4工作
13、 G 经监理工程师核准每月实际完成工程量均为 400m3。承包单位在报价单中的工料单价为 50 元/m 3，其他直接费率为 3%，间接费率为 10%，现场经费率为 5%，利润率为 5%，计税系数为 3.41%。 按合同约定，工作 G 每月的结算款应为多少?32 某水利工程施工项目，项目法人依据水利水电土建工程施工合同条件与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为 270 天，协议书中的工期为 242 天。 施工过程中发生了下列事件： 事件 1：施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前，发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致，向设计单位提出变更建议并附变更方案；设计单位审核后认为
14、施工单位的建议正确，方案合理，向施工单位发出了设计修改文件。 事件 2：在施工过程中，根据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖，但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价： (1)混凝土坝 A：砂卵石、岩石地基开挖 80 元/m3；B ：基础处理 90 元/m 3。 (2)土石坝 C：砂卵石、岩石地基开挖 60 元/m 3；D ：基础处理 70 元/m 3。 事件 3：施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验。检测结果表明，基础质量不合格。施工单位按要求进行
15、返工处理并承担了相应施工费用，但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的工期索赔。 问题 1该工程的合同工期应为多少天? 2在事件 1 设计文件变更过程中，施工单位、设计单位的做法有无不妥之处?说明理由。 3在事件 2 中，如果从四个单价中选用的话，你认为哪一项单价最为合理?说明理由。 4在事件 3中，施工单位的检验费用支付申请和工期索赔是否成立?为什么? 33 2001 年 10 月 2 日，某市穿越江底隧道的旁通道发生大量流砂涌入，引起隧道受损及周边地区地面沉降，造成三幢建筑物严重倾斜及部分防汛墙沉陷，造成直接经济损失 1.6 亿元。因事故处理及时，未造成人员伤亡。该工程建设单位为某市
16、地铁建设有限公司，施工总承包单位为某市隧道工程股份有限公司(以下简称隧道公司)；隧道公司将该部分工程中的隧道中间风井，旋喷加固、旁通道、垂直通道、冻结加固及风道结构工程专业分包给某矿山工程公司；某市地铁监理公司负责监理。经调查，造成事故的原因是分包商某矿山工程公司指定的冻结法施工方案调整存在缺陷，施工过程中在旁通道冻结条件不太充分的情况下进行开挖；地铁监理公司现场监理人员失职，发生事故时，现场没有监理人员；分包项目存在漏洞，总包单位也未就施工方案向分包公司作说明，隧道公司质量安全员一次也没有去施工作业面进行技术、质量检查。问题 1承包商主要负责人对本单位安全生产工作的主要职责是什么?2承包商的
17、项目负责人对施工项目安全生产的主要职责是什么?3总承包商和分包商之间的安全生产职责关系如何?该工程项目的安全事故责任由谁承担主要责任?4本起事故的发生和施工的特殊性是有着密切关系的，对于这些特殊工程，为了保证安全需要，根据建设工程安全生产管理条例规定，应当有哪些特殊要求?承包商应当对哪些分部分项工程编制专项施工方案?5总承包单位项目经理部进行安全技术交底时，必须符合哪些要求?安全交底的内容是什么? 34 某水电工程计划进度与实际进度如表 2 所示。表中实线表示计划进度(计划进度线上方的数据为每周计划投资)，虚线表示实际进度(实际进度线上方的数据为每周实际投资)。各分项工程每周计划完成和实际完成
18、的工程量相等。 问题 1计算投资数据，并将结果填入表 3。 2试在图 2 中绘制该工程三种投资曲线，即：拟完工程计划投资曲线； 已完工程实际投资曲线；已完工程计划投资曲线。 3分析第 6 周末和第 10 周末的投资偏差和进度偏差(以投资额表示)。35 某土石坝工程项目分为 A、B、C 三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A 、B 、C 三个单项工程合同条款中有如下规定：1A 工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合
19、同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。2B 工程合同额为 9000 万元，总工期为 30 个月，工程分两期进行验收，第一期为 18 个月，第二期为 12 个月。在工程实施过程中；出现了下列情况：(1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并
20、提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第 11 天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。(2)工程进行到第 10 个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。(3)在复工后的工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施
21、工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。3C 工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工期为 550 天。但在施工合同中，开工日期为 1997 年 12 月 15 日，竣工日期为 1999 年 7 月 20 日，日历天数为 581 天。问题 1A 单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当 ?合同条款中有哪些不妥之处?2B 单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?3C 单项工程合同的合同工期应为多少天?4合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决? 注册建造师一级（水利水电工
22、程管理与实务）模拟试卷 27 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 D3 【正确答案】 C4 【正确答案】 A5 【正确答案】 C6 【正确答案】 A7 【正确答案】 A8 【正确答案】 A9 【正确答案】 B10 【正确答案】 B11 【正确答案】 C12 【正确答案】 D13 【正确答案】 A14 【正确答案】 A15 【正确答案】 A16 【正确答案】 A17 【正确答案】 D18 【正确答案】 A19 【正确答案】 A20 【正确答案】 B二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有
23、2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 B,C,D22 【正确答案】 A,C,E23 【正确答案】 A,B,C,D24 【正确答案】 B,C,D,E25 【正确答案】 A,B,D26 【正确答案】 B,C,D,E27 【正确答案】 A,B,C,D28 【正确答案】 A,B,C29 【正确答案】 A,B,D,E30 【正确答案】 A,B,C,D三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 1应按工作 B-C-H 顺序安排(也可在图中直接标注)。该专业队施工中最少的工作间断时
24、间为 6 个月。 2不能用口头指令，应该以书面形式通知承包单位推迟开工日期，应顺延工期，并补偿因延期开工造成的损失。 3计算流水步距。错位相减求得差数列。 G 与 H 之间： G 与 H 间的流水步距 KGHmax(2，3，-4) 3(月) H 与 L 之间： H 与 L 间的流水步距 KHLmax(2，2，-5)2(月) 工作 G 的流水工期计算见图 3。 G、H、L 三项工作的流水施工工期为(3+2)+(2+3)10( 月 ) 此时工程总工期为 4+6+1020(月)，可以满足原竣工日期要求。 4直接费：40050=20000(元) 其他直接费：200003%600(元) 现场经费：200
25、005%=1000(元) 间接费： (20000+600+1000)10%2160(元) 利润：(20000+600+1000+2160)5%=1188(元) 税金：(20000+600+1000+2160+1188)3.41%850.73( 元) 结算款：20000+600+1000+2160+1188+850.73=25798.73(元)32 【正确答案】 1合同工期应为 242 天。 2设计单位和施工单位的做法不妥当。根据有关规定和合同约定，除合同另有约定外，设计单位和施工单位不得有直接来往，必须要经过监理单位。因此，当施工单位发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致时，应当向监
26、理单位提出。同样，设计单位完成设计变更后，应当交给监理单位，而不庳该直接交给施工单位。 3应采用混凝土坝 A：砂卵石、岩石地基开挖 80 元/m 3。跨河公路桥基础破碎岩石开挖与该项目的施工方法和工艺最为接近。 4施工单位的检验费用支付申请和工期索赔不能成立。根据水利水电工程施工合同条件约定：重新检验不合格的，重新检验费用和工期延误均由施工单位承担。如果重新检验合格，重新检验费用和工期延误则由发包人承担。33 【正确答案】 1根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，承包商主要负责人对本单位安全生产工作的主要职责如下：(1)建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度；(2)制定安全生产规章制
27、度和操作规程；(3)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(4)对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。2根据建设工程安全生产管理条例的有关规定，承包商的项目负责人对施工项目安全生产的主要职责如下：(1)落实安全生产责任制度；(2)落实安全生产规章制度和操作规程；(3)确保安全生产费用的有效使用：(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(5)及时、如实报告生产安全事故。3(1)根据 中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例的有关规定，总承包商和分包商之间的安全生产责任关系如下：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责；总承
28、包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。(2)本起事故中总包单位未就施工方案向分包公司做说明，是总包单位没有尽到自己的职责，应当由总包单位承担主要责任。4(1)根据 建设工程安全生产管理条例的有关规定，该建设项目施工安全的特殊要求如下：承包商应当对分部分项工程编制专项施工方案，附上安全验算结果，经承包商技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。(2)根据建设工程
29、安全生产管理条例的有关规定，承包商应当对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案；基坑支护与降水工程；土方开挖工程； 模板工程； 起重吊装工程；脚手架工程； 拆除、爆破工程，国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。5根据建设工程安全生产管理条例的有关规定：建设工程施工前，承包商负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字认可。(1)安全技术交底的基本要求： 项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员；技术交底必须具体、明确、针对性强； 技术交底的内容应针对分部分项工程施工
30、中给作业人员带来的潜在危害和存在问题；应优先采用新的安全技术措施； 应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向工长，班组长进行详细交底，定期向由两个以上作业队和多工种进行交叉施工的作业队伍进行书面交底；保持书面安全技术交底签字记录。(2)安全技术交底的主要内容： 本工程项目的施工作业特点和危险点； 针对危险点的具体预防措施；应注意的安全事项；相应的安全操作规程和标准；发生事故后应及时采取的避难和急救措施。34 【正确答案】 1计算结果填入表 3 得出表 4。2根据表 4 中数据在图 4 中绘出三种投资曲线：拟完工程计划投资曲线； 已完工程实际投资曲线；已完工程计划投资曲线。 3根据投资
31、偏差和进度偏差的计算公式，可知： 第 6 周末： 投资偏差已完工程实际投资累计-已完工程计划投资累计 39-40=-1(万元) 投资节约 1 万元。 进度偏差拟完工程计划投资累计-已完工程计划投资累计 67-40=27(万元) 结果为正值，表示工期拖延 27 万元。 第 10 周末： 投资偏差84-90-6(万元) 投资节约 6 万元。 进度偏差=100-90=10(万元) 进度拖延 10 万元。35 【正确答案】 1A 单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项日工程量难以确定，双方风险较大。合同条款中的不妥之处是：第(2)条中供“ 乙方参考使用” 提法不当，应改正为“保证资料(数据)真实、准确
32、，作为乙方现场施工的依据”。第(3)条不妥，不允许分包单位再次分包。2业主连续 4 个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任，承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第 15 天(即 14 天后)起计算，而不应是承包商所提出的第 11 天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承
33、担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法业主可以不承担工期拖延的经济责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。3按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标为 581 天。4(1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行：1)合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；2)合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款，3)合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。(2)确定变更价款的程序是：1)变更发生后的 14 天内，承包方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价；2)若变更发生后 14 天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；3)监理工程师收到变更价款报告日起 14 天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起 14 天后该报告自动生效。(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：1)协商和解；2)有关部门调解；3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；4)向有管辖权的法院起诉。
